AI assistant
Polledo S.A.I.C.F. — Interim / Quarterly Report 2021
May 12, 2021
68500_rns_2021-05-12_38a831fa-0f5b-4331-873b-b9dbe384757a.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL CONSTRUCTORA Y FINANCIERA
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2021
-
Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados al 31 de marzo de 2021
-
Reseña Informativa
-
Informe de Revisión sobre Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados
-
Estados Financieros Individuales Intermedios Condensados al 31 de marzo de 2021
-
Informe de Revisión sobre Estados Financieros Individuales Intermedios Condensados
-
Informe de Comisión Fiscalizadora
AV. LEANDRO N. ALEM 1050 – 9° PISO – (CP C1001AAS) CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Por el período de tres meses iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de marzo de 2021, presentados en forma comparativa
Contenido
Estados financieros consolidados intermedios condensados Estado de resultados consolidado intermedio condensado Estado del resultado integral consolidado intermedio condensado Estado de situación financiera consolidado intermedio condensado Estado de cambios en el patrimonio consolidado intermedio condensado Estado de flujos de efectivo consolidado intermedio condensado
Notas a los estados financieros consolidados intermedios condensados
Reseña informativa
Informe de revisión sobre estados financieros consolidados intermedios condensados
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO INTERMEDIO CONDENSADO
Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
| RESULTADOS CONSOLIDADOS Notas Gastos de Administración 4 Resultado Operativo Ingresos financieros 5 Costos financieros 5 Resultado de Inversiones en compañías asociadas contabilizadas por el método de la participación Resultado antes de impuestos Impuesto a las ganancias Resultado del periodo Resultado atribuible a: Propietarios de la controladora Participaciones no controladoras Ganancia por acción atribuibles a accionistas de la compañía durante el período básica y diluida(expresado en $ por acción) 12 |
31/03/2021 Pesos (1.508.068) (1.508.068) - 12.380.046 (1.038.131) (342) 9.833.505 - 9.833.505 9.847.096 (13.591) 9.833.505 1,534 |
31/03/2020 Pesos |
|---|---|---|
(1.765.344) |
||
| (1.765.344) - 3.542.530 (389.003) (294) |
||
1.387.889 (281.901) |
||
1.105.988 |
||
1.117.483 (11.495) |
||
| 1.105.988 | ||
0,174 |
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados. Estos Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados deben ser leídos con los Estados Financieros auditados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO.
S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA)
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
Alberto E. Verra Presidente
3
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO INTERMEDIO CONDENSADO Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS Resultado del periodo Otros resultados Integrales Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas a resultados Efecto de conversión monetaria neto de impuesto a las ganancias Otros resultados Integrales del periodo Resultado integral total del periodo Resultado atribuible a: Propietarios de la controladora Participaciones no controladoras |
31/03/2021 Pesos 9.833.505 (1.031.293) (1.031.293) 8.802.212 8.815.803 (13.591) 8.802.212 |
31/03/2020 Pesos |
|---|---|---|
| 1.105.988 | ||
| 21.404.588 | ||
| 21.404.588 | ||
| 22.510.576 | ||
| 22.522.071 (11.495) |
||
| 22.510.576 |
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados. Estos Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados deben ser leídos con los Estados Financieros auditados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO.
S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA)
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
Alberto E. Verra Presidente
4
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO INTERMEDIO CONDENSADO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2020
| Notas | 31/03/2021 Pesos |
31/12/2020 Pesos |
|
|---|---|---|---|
| - 2.648 26.297.971 |
- 2.991 29.816.563 |
||
| ACTIVO | |||
| Activo No Corriente | |||
| Propiedades, planta y equipos | 6 | ||
| Inversiones en compañías asociadas contabilizadas por el método de la participación |
|||
| Otros créditos | |||
| Total del activo no corriente | 26.300.619 588.934 151.709 |
29.819.554 512.585 174.967 |
|
| Activo Corriente | |||
| Otros créditos | |||
| Efectivo y equivalentes alefectivo | 7 | ||
| Total del activo corriente | 740.643 | 687.552 | |
| Total del Activo | 27.041.262 | 30.507.106 | |
| (89.928.144) | (98.743.947) | ||
| PATRIMONIO Atribuible a los propietarios de la controladora |
|||
| Participaciones no controladoras | (7.345) | 6.246 | |
| Total del Patrimonio | (89.935.489) 97.703.088 97.703.088 16.244.370 3.029.293 19.273.663 |
(98.737.701) 106.921.586 106.921.586 18.374.155 3.949.066 22.323.221 |
|
| PASIVO | |||
| Pasivo No Corriente | |||
| Otros pasivos | |||
| Total del pasivo no corriente | |||
| Pasivo Corriente | |||
| Otros pasivos | |||
| Cuentas por pagar | |||
| Total del pasivo corriente | |||
| Total del Pasivo | 116.976.751 | 129.244.807 | |
| Total del Pasivo y Patrimonio | 27.041.262 | ||
| 30.507.106 |
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados. Estos Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados deben ser leídos con los estados financieros auditados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO.
S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA)
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
Alberto E. Verra Presidente
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
5
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO INTERMEDIO CONDENSADO Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
| Concepto | Capital Suscripto (Nota 1) |
Atribuible Ajuste de Capital |
a los Propietarios Efecto de conversión monetaria |
a los Propietarios Efecto de conversión monetaria |
de la Controladora Resultados no asignados |
Total | Participaciones no controladoras |
Total Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos al 01/01/2021 | 6.420.394 | 3.452.551 | 58.087.441 | (166.704.333) | (98.743.947) | 6.246 | (98.737.701) | |
| Resultado del periodo | 9.847.096 | 9.847.096 | (13.591) | 9.833.505 | ||||
| Otros resultados integrales delperiodo | (1.031.293) | (1.031.293) | - | (1.031.293) | ||||
| Total de Resultados Integrales | - | - | (1.031.293) | 9.847.096 | 8.815.803 | (13.591) | 8.802.212 | |
| Saldos al 31/03/2021 | 6.420.394 | 3.452.551 | 57.056.148 | (156.857.237) | (89.928.144) | (7.345) | (89.935.489) | |
| Concepto | Capital Suscripto (Nota 1) |
Atribuible Ajuste de Capital |
a los Propietarios Efecto de conversión monetaria |
a los Propietarios Efecto de conversión monetaria |
de la Controladora Resultados no asignados |
Total | Participaciones no controladoras |
Total Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos al 01/01/2020 | 6.420.394 | 8.767.393 | 35.627.064 | (188.216.912) | (137.402.061) | 49.586 | (137.352.475) | |
| Resultado del periodo | 1.117.483 | 1.117.483 | (11.495) | 1.105.988 | ||||
| Otros resultados integrales delperiodo | 21.404.588 | 21.404.588 | - | 21.404.588 | ||||
| Total de Resultados Integrales | - | - | 21.404.588 | 1.117.483 | 22.522.071 | (11.495) | 22.510.576 | |
| Saldos al 31/03/2020 | 6.420.394 | 8.767.393 | 57.031.652 | (187.099.429) | (114.879.990) | 38.091 | (114.841.899) |
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados. Estos Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados deben ser leídos con los estados financieros auditados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO.
S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA)
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
Alberto E. Verra Presidente
6
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO INTERMEDIO CONDENSADO Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
| Notas Flujos de efectivo de las actividades operativas Resultado del periodo Ajustes por: Depreciaciones 6 Impuesto a las ganancias Intereses ganados o perdidos, netos Otros ingresos y egresos financieros, netos 5 Resultado de Inversiones en compañías asociadas contabilizadas por el método de la participación Variaciones en activos y pasivos operativos: (Aumento) Disminución de Otros créditos operativos (Disminución) aumento de Deudas operativas Flujos neto de efectivo aplicado a las operaciones Pagos de intereses Flujos neto de efectivo aplicado a las actividades operativas Flujo de efectivo de las actividades financieras Aumento (Disminución) de otras deudas Disminución de otros créditos Flujo neto de efectivo generado por las actividades financieras Subtotal Efecto de conversión monetaria del efectivo y equivalentes al efectivo Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda del efectivo y equivalentes al efectivo (Disminución) Aumento neta de efectivo Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre del periodo |
31/03/2021 Pesos 9.833.505 - - (20.061) (11.273.725) 342 (864.314) (702.394) (3.026.647) (11.738) (3.038.385) 2.780.185 251.693 3.031.878 (6.506) (5.672) (11.080) (23.258) 174.967 151.709 |
31/03/2020 Pesos |
|---|---|---|
1.105.988 7.710 281.901 (21.436) (3.132.091) 294 229.567 237.995 |
||
| (1.290.072) | ||
| (34.936) | ||
| (1.325.008) | ||
(15.536.535) 16.856.598 |
||
| 1.320.063 | ||
| (4.945) | ||
(13.867) (2.804) |
||
| (21.616) | ||
125.638 |
||
104.022 |
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados. Estos Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados deben ser leídos con los Estados Financieros auditados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO.
S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA)
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
Alberto E. Verra Presidente
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
7
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
Contenido de las notas a los Estados financieros consolidados intermedios condensados
-
Información general 2. Políticas contables y bases de preparación 3. Información por segmentos 4. Apertura de costos y gastos 5. Ingresos financieros y costos financieros 6. Propiedades, planta y equipos 7. Efectivo y equivalentes de efectivo 8. Previsiones y provisiones 9. Saldos y operaciones con partes relacionadas 10. Contingencias, compromisos y restricciones a la distribución de utilidades 11. Gestión del riesgo financiero
-
Resultado por acción
-
Cambios en las normas contables
-
Artículos 206 y 94 inciso 5 de la Ley 19.550
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO.
S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
Alberto E. Verra Presidente
8
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
1. Información general
El Acta de Constitución de Polledo S.A.I.C. y F. (en adelante “Polledo” o “la Sociedad”) fue inscripta en el Registro Público de Comercio el 29 de noviembre de 1934 bajo el N° 203 del Libro 44, Tomo A, de los Estatutos Nacionales con un plazo de duración hasta el 9/10/2034. El número de inscripción en la Inspección General de Justicia es el 71.706/238.377. La última modificación de sus Estatutos Sociales fue aprobada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2007 e inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el N° 7.461 de fecha 14 de abril de 2008, Libro 39 de Sociedades por Acciones.
La sociedad controladora de Polledo se denomina Roggio S.A., con domicilio legal en Leandro N. Alem 1050, 9° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo su actividad principal Sociedad de Inversión. Roggio S.A. participa directa e indirectamente con el 68,11% del capital y los votos de Polledo.
Se describe a continuación la composición y evolución del Capital Social de Polledo:
| Capital social Acciones Nominativas, V.N. $1 – 1 voto, en circulación al inicio del ejercicio Acciones Nominativas, V.N. $1 – 1 voto, en circulación al cierre del ejercicio |
31/03/2021 6.420.394 6.420.394 |
31/12/2020 6.420.394 6.420.394 |
31/12/2019 |
|---|---|---|---|
6.420.394 6.420.394 |
Contexto económico en que opera la Sociedad
Los presentes estados financieros deben ser leídos a la luz del contexto económico en que opera la Sociedad. En este sentido, en un proceso que comenzó a mediados de 2018 y se profundizó con la irrupción de la pandemia de Covid-19, las principales variables macroeconómicas de la Argentina han experimentado un significativo deterioro y volatilidad, incluyendo caída del PBI, persistentes déficits presupuestarios del Estado argentino, altos niveles de inflación y de las tasas de interés y una fuerte desvalorización del peso, acompañadas de mayores restricciones cambiarias impuestas por la autoridad monetaria. Estas medidas, tendientes a restringir el acceso al mercado cambiario a fin de contener la demanda de dólares, implican la solicitud de autorización previa del Banco Central de la República Argentina para la materialización de ciertas transacciones, como el pago de importación de servicios o de préstamos financieros. En este contexto, los activos y pasivos en moneda extranjera al 31 de marzo de 2021 han sido valuados considerando las cotizaciones vigentes en el Mercado Único y Libre de Cambios.
El contexto de volatilidad e incertidumbre continúa a la fecha de emisión de los presentes estados financieros. La Dirección de la Sociedad monitorea permanentemente la evolución de las variables que afectan sus negocios, para identificar los potenciales impactos en su situación patrimonial y financiera y definir los cursos de acción necesarios.
- Impacto del COVID 19 en las operaciones de la Sociedad
Durante gran parte del ejercicio anterior y durante el transcurso del presente período, la Sociedad ha desarrollado sus operaciones bajo las circunstancias derivadas de la difusión del virus COVID-19, que fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Esta pandemia continúa generando diversas consecuencias en los negocios y actividades económicas a nivel global y local.
En la Argentina, el Gobierno Nacional implementó una serie de medidas tendientes a disminuir la circulación de la población, disponiendo el aislamiento social preventivo y obligatorio (“ASPO”) desde el 20 de marzo de 2020, permitiendo la circulación sólo de aquellas personas vinculadas a la prestación y/o producción de servicios y productos esenciales. El ASPO fue sucesivamente prorrogado, con diversos niveles de flexibilización, según los criterios adoptados por las distintas autoridades provinciales y municipales hasta que, a partir del 9 de noviembre de 2020, comenzó a regir el denominado “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” (“DISPO”) en todo el país, con el objetivo de recuperar un mayor grado de normalidad en el funcionamiento económico y social, pero manteniendo un constante monitoreo de la evolución epidemiológica.
Sin embargo, ante el aumento de casos registrado desde marzo de este año, el 8 de abril de 2021, mediante el Decreto 235/2021, el Gobierno Nacional volvió a implementar una serie de restricciones y disposiciones locales y focalizadas de contención de contagios, a fin de mitigar la propagación del virus Covid-19 y su impacto sanitario, las cuales fueron posteriormente ampliadas y prorrogadas hasta el 21 de mayo de 2021, y se establecieron parámetros para definir la existencia de bajo, mediano y alto riesgo o alarma epidemiológica y sanitaria en cada distrito.
El alcance final del brote de Coronavirus y su impacto en la economía global y del país es desconocido, pudiendo los gobiernos tomar medidas más estrictas, las cuales no son predecibles en esta instancia. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha sufrido impactos significativos en sus resultados como consecuencia de la pandemia. No obstante, no puede cuantificarse razonablemente en qué medida el Coronavirus afectará a futuro el negocio de la Sociedad y los resultados de sus operaciones, de extenderse de manera prolongada esta situación.
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO.
S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
Alberto E. Verra Presidente
9
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
Asimismo, se han tomado todas las medidas necesarias para preservar la salud de los colaboradores y los negocios de la Sociedad.
2. Políticas contables y bases de preparación
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros consolidados se resumen a continuación y considera la situación incluida en la nota 14. Estas políticas contables han sido aplicadas de manera consistente para todos los ejercicios presentados.
2.1. Normas contables aplicadas
La Comisión Nacional de Valores (“CNV”) ha establecido la aplicación de las Resolución Técnica Nº 26, y sus modificatorias, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que adoptan las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), para las entidades incluidas en el régimen de oferta pública, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen. La aplicación de tales normas resultó obligatoria para la Sociedad a partir del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2012.
Los presentes Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados de la Sociedad por el período de tres meses finalizado al 31 de marzo de 2021, han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34 “Información Financiera Intermedia”. Los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados han sido preparados de acuerdo con las políticas contables utilizadas en la preparación de la información bajo NIIF al 31 de diciembre de 2020 (descriptas en Nota 2 a los Estados Financieros Consolidados auditados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020) y, en caso de corresponder, con aquellas NIIF que se espera estén vigentes al 31 de diciembre de 2021 (descriptas en Nota 17 (a), de los presentes Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados).
Las cifras al 31 de diciembre de 2020 y 31 de marzo de 2020 que se exponen en estos Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados a efectos comparativos, surgen de la reexpresión a unidad de medida corriente de los Estados Financieros a dicha fecha, de acuerdo a la NIC 29.
Los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados se expresan en pesos argentinos sin centavos excepto el resultado por acción que se expresa con decimales y la información por segmentos, la cual se presenta en miles de pesos argentinos. Los presentes Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados han sido preparados en moneda homogénea, criterio aplicable para economías hiperinflacionarias, conforme lo establecido por la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 29 (“Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”).
Los presentes Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados han sido aprobados por el Directorio de la Sociedad con fecha 10 de mayo de 2021.
2.2. Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados intermedios condensados incluyen los estados financieros individuales de Polledo y los de las siguientes subsidiarias:
| siguientes subsidiarias: | |||
|---|---|---|---|
| Tenencia directa e | Tenencia directa e | ||
| Sociedades | indirecta al | indirecta al | Actividad |
| 31/03/2021 | 31/03/2020 | ||
| -Polledo do Brasil Concessões e Investimentos Ltda. | 100,00% | 100,00% | Prestación de servicios de asesoramiento |
| - Catastros y Relevamientos S.A. | 95,00% | 95,00% | Relevamiento catastral |
2.3. Políticas contables
Las políticas contables adoptadas por la Sociedad se encuentran descriptas en la nota 2 de los Estados Financieros Consolidados auditados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
2.4. Estimaciones
La preparación de estados financieros requiere el uso de estimaciones. También requiere que la Dirección de la Sociedad ejerza su juicio de valor en el proceso de aplicación de las políticas contables. Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de hechos futuros que se consideran razonables en las circunstancias.
La Sociedad hace estimaciones e hipótesis en relación con el futuro. Las estimaciones contables resultantes pueden no ser iguales a los resultados que efectivamente ocurran. A continuación se explican las estimaciones y juicios más significativos de la compañía.
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO.
S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA)
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
Alberto E. Verra Presidente
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
10
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
a. Impuesto a las ganancias
La Sociedad está sujeta al impuesto a las ganancias en los países en los que opera. En la determinación de la provisión por impuesto a las ganancias en cada una de las jurisdicciones donde tributa este impuesto, la Sociedad aplica el juicio profesional para reflejar las consecuencias fiscales de los hechos económicos de cada ejercicio, en base a las legislaciones impositivas vigentes, realizando las mejores estimaciones en función a la información disponible a la fecha de los estados financieros consolidados.
b. Provisiones por juicios y contingencias
La evaluación de los pasivos contingentes es realizada por la Dirección y los asesores legales de la Sociedad en base a los elementos de juicio disponibles a la fecha de preparación de los estados financieros consolidados. En la estimación de los montos se ha considerado, entre otras cuestiones, la probabilidad de su concreción. Si en la evaluación de la contingencia existe la probabilidad de que se materialice una pérdida y el monto puede ser estimado de forma fiable, un pasivo es contabilizado en el rubro provisiones para contingencias. Si la potencial pérdida no es probable, o es probable pero su monto no puede ser estimado de forma fiable, la naturaleza del pasivo contingente y una estimación de la posibilidad de ocurrencia es expuesta en nota a los estados financieros consolidados.
3. Información por segmentos
3.1. Segmentos al 31 de marzo de 2021:
La apertura por segmentos geográficos de las unidades de negocio es la siguiente:
| Por el período iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de marzo de 2021 Resultado operativo Total activos Total pasivos Depreciación de bienes de uso |
Argentina (1.438.890) 26.547.322 101.129.873 |
Exterior Total (69.178) (1.508.068) 493.940 27.041.262 15.846.939 116.976.812 - - |
|---|---|---|
3.2. Segmentos al 31 de marzo de 2020:
La apertura por segmentos geográficos de las unidades de negocio es la siguiente:
| Por el período iniciado el 1° de enero de 2020 y finalizado el 31 de marzo de 2020 Resultado operativo Total activos Total pasivos Depreciación de bienes de uso |
Argentina (1.598.138) 3.908.105 104.792.903 |
Exterior (167.206) 1.931.836 15.888.940 (7.710) |
Total |
|---|---|---|---|
| (1.765.344) 5.839.941 120.681.843 (7.710) |
3.3. Información de sociedades asociadas
3.3.1. Coviares S.A.
Polledo participa directa e indirectamente en el 31,78% de Coviares S.A. (“Coviares”), sociedad que tiene como objeto la construcción, conservación y explotación de la Autopista La Plata - Buenos Aires, Ribereña de la Capital Federal y Nuevo Puente sobre el Riachuelo, según lo dispuesto en el Acuerdo de Reformulación del contrato de concesión (“el Contrato de Concesión”) de fecha 29 de diciembre de 1993, celebrado con la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación (“la Secretaría de Obras Públicas” o “el Concedente”), que fue aprobado por Resolución Ministerial Nº 538/94 y decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1638/1994. La concesión comprende, entre otras obligaciones, la construcción de la autopista, el mantenimiento, reparación y conservación de las obras y la administración, explotación y prestación de servicios durante el período de concesión, estipulado en veintidós años contados a partir de la fecha de habilitación de la primera casilla de peaje (1° de julio de 1995).
El contrato se vio seriamente afectado por la crisis del año 2001/2002; que motivó el dictado de la ley de emergencia económica 25.561, que derogó las cláusulas de ajuste de la tarifa en dólares; aumento de gastos en forma exponencial y tarifa congelada (2001), que a su vez venía inalterada desde 1995; distorsión consecuente del PEF; autorización para renegociar los contratos, lo que dio lugar a un larguísimo proceso de renegociación del contrato. Con fecha 21 de febrero de 2007 se suscribió una Carta de Entendimiento cuyo objeto era establecer las bases y condiciones razonables y convenientes para adecuar el Contrato de Concesión. El documento fue debatido en Audiencia Pública, celebrada el 28 de junio de 2007 por Disposición N° 1/2007 de la UNIREN, cuyas conclusiones fueron consideradas, para definir el Acuerdo de Renegociación Contractual, “ad referéndum” del Poder Ejecutivo Nacional.
Con fecha 29 de enero de 2009 se suscribió el Acuerdo de Renegociación Contractual mencionado, parcialmente modificado con motivo del cambio de la autoridad a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, suscribiéndose un nuevo Acuerdo de Renegociación
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO.
S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
Alberto E. Verra Presidente
11
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
Contractual con fecha 9 de octubre de 2009 “ad referéndum” de la firma del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. El 27 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1057/2010, el cual ratificó el Acuerdo de Renegociación Contractual suscripto entre la UNIREN y Coviares.
Luego del largo proceso de renegociación contractual, y pendiente de cumplimiento el Acuerdo aprobado por el decreto 1057/2010, Coviares S.A. fue notificada por el Órgano de Control de Concesiones Viales del proyecto denominado: "Proyecto del Convenio de Transferencia de Derechos y Obligaciones del Contrato de Concesión de la Autopista Buenos Aires – La Plata" del Estado Nacional a la Provincia de Buenos Aires. El 26 de junio de 2012 Coviares S.A. prestó conformidad a los lineamientos del proyecto. Coviares S.A. celebró la Asamblea Extraordinaria el 24 de Agosto de 2012 por el cual los accionistas consideraron el Convenio de Transferencia de Derechos y Obligaciones del Contrato de Concesión de la Autopista Buenos Aires La Plata, de la Nación a la Provincia de Buenos Aires, resolución que fue aprobada por unanimidad de las acciones presentes. El 10 de octubre de 2012 fue suscripto el Convenio entre la Nación y la Provincia “ad referéndum” de la aprobación del mismo a través de una Ley de la Legislatura Provincial. Por Resolución N° 2142/12 del 9 de octubre de 2012 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, se resolvió la aprobación del Convenio de Transferencia de Derechos y Obligaciones del Contrato de Concesión de la Autopista Buenos Aires – La Plata celebrado entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Provincia de Buenos Aires. Dicha resolución fue notificada el 11 de octubre de 2012. Posteriormente, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 4.443, sancionada por el H. Congreso de la Provincia de Buenos Aires, publicada en el B.O. el 25 de enero de 2013, se aprobó el “Convenio de Transferencia de Derechos y Obligaciones del Contrato de Concesión”, en el ámbito provincial. Asimismo, por Resolución N° 74/2013, el Ministerio de Infraestructura de la Provincia asumió el carácter de Concedente a partir del 5 de febrero de 2013; la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, el rol de Autoridad de Control; y se asignó a la Unidad de Análisis Económico Regulatorio de Concesiones Viales la intervención en todo procedimiento que tenga implicancia regulatoria de la concesión. Por otra parte, se dispuso por Resolución N° 26/2013 la Intervención Administrativa Temporal de la concesionaria, y se mantuvo la veeduría designada por la Provincia por Resolución N° 394/2012 del Ministerio de Infraestructura.
A partir del momento de asunción de la Provincia en su rol de Concedente y titular del Contrato de Concesión, Coviares formalizó numerosas presentaciones tendientes a obtener el cumplimiento de las acciones que el Acuerdo de Transferencia ponía en cabeza de la Provincia, ya que las condiciones del contrato original mantenían plena vigencia, así como la obligación de reformular las condiciones contractuales, afectadas por la emergencia económica aludida en el Acuerdo de Renegociación Contractual suscripto entre la UNIREN y Coviares, aprobado por Decreto Nº1057/2010 del Poder Ejecutivo Nacional.
Coviares no obtuvo respuesta a sus requerimientos y con fecha 12 de julio de 2013, intempestivamente, se publica en el BO de la Provincia de Buenos Aires el Decreto N° 419, por medio del cual se declaró rescindido el Contrato de Concesión de Coviares, se desplazó a Coviares S.A. de la Concesión, y se puso a cargo de “Autopistas de Buenos Aires S.A. –AUBASA-“, una sociedad constituida por la Provincia a esos efectos. Al mismo tiempo se procedió a confeccionar el inventario detallado de los bienes y personal afectados a la concesión, y se declaró la “emergencia pública vial” sobre la autopista.
Frente a tal medida, Coviares efectuó una presentación por la cual rechazó la rescisión declarada, negó los incumplimientos contractuales en que se basó la rescisión, y solicitó la declaración de ilegitimidad y nulidad absoluta e insanable del Decreto Provincial N° 419/2013, por incompetencia de la Provincia para disponer la rescisión, por falta de causa, por ser falsos los hechos invocados y por violación de los procedimientos esenciales y sustanciales previstos por el ordenamiento legal aplicable, así como por violación de la finalidad y el objeto del Convenio de Transferencia de derechos y Obligaciones del Contrato de Concesión. Coviares rechazó fundadamente los supuestos incumplimientos contractuales invocados en los considerandos del Decreto Nº419/2013; así la improcedente imputación de abandono de la explotación, mantenimiento, conservación, ejecución de todo tipo de obra y la omisión de prestar los servicios esenciales al usuario. Coviares hizo reserva a su vez de sus derechos y acciones contra la Provincia y contra el Estado Nacional con motivo de la rescisión del contrato de concesión. En el mes de diciembre de 2013 Coviares interpuso una acción judicial contra la Provincia de Buenos Aires y contra el Estado Nacional, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a efectos de que se declare la nulidad del acto administrativo que dispuso la rescisión y se condene a los demandados a abonar a Coviares los daños y perjuicios derivados de la rescisión del contrato. Cabe destacar que dicha indemnización se encuentra cedida en garantía –oportunamente-, al Fideicomiso que administra el repago del Préstamo Sindicado de Coviares, razón por la cual el mismo deberá integrar la Litis en calidad de tercero de intervención obligada. En el mes de agosto de 2015, el juicio quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo de la Dra. María Cristina Carrión de Lorenzo.
La Sociedad ha tomado conocimiento de que Coviares S.A. ha solicitado la apertura de su concurso preventivo de acreedores el día 30 de abril de 2014, la cual ha sido decretada y tramita como Expediente N° 61006/2014, ante el Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Comercial 22, Secretaría 43.
El 3 de Octubre de 2014 venció el plazo para que los acreedores verifiquen sus créditos, habiéndose presentado, entre otros, la Dirección Nacional de Vialidad y la Provincia de Buenos Aires, a verificar créditos que incluyen penalidades. Ambos acreedores hicieron reservas de derechos, ya que alegaron no haber finalizado el proceso de liquidación de la Concesión. Coviares impugnó y rechazó los créditos reclamados por dichos organismos, en base principalmente a los argumentos expuestos en la demanda por rescisión y a la improcedencia de la aplicación de multas. Con fecha 7 de abril de 2015, y conforme al dictamen de la Sindicatura concursal, se tuvieron por verificados los créditos conforme a lo dispuesto por el art. 36 de la Ley de Concurso y Quiebras.
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA)
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
Alberto E. Verra Presidente
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
12
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
Por el Decreto N° 13/2015 se modificó la Ley de Ministerios estableciéndose que las cuestiones vinculadas a las concesiones y licencias de servicios públicos así como la determinación de los precios y tarifas aplicables, quedaran bajo la órbita de diferentes carteras ministeriales. Consecuentemente, se dictó el Decreto 367/2016, por el cual se le asignaron a los respectivos Ministerios, las facultades de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos y se derogó el Decreto N° 311/2003, que establecía que dicha renegociación esté a cargo de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). Fue así que la Dirección Nacional de Vialidad (hoy en el ámbito del Ministerio de Transporte), inició tratativas con directivos de Coviares S.A., para revisar la situación, de modo de analizar la posibilidad de arribar a una solución extrajudicial del conflicto. En ese ámbito, se suscribió una Carta de Entendimiento, sin reconocer hechos ni derechos y con expresa reserva de acciones y defensas legales, que dispone la creación de una comisión evaluadora para que analice lo actuado respecto de la concesión, elabore un informe y como consecuencia de dicho informe se faculte a la Dirección Nacional de Vialidad a celebrar un acuerdo. La Comisión está conformada y ya tuvo su primera reunión, lo cual fue informado al juzgado del concurso. En virtud del inicio de las tratativas aludidas, se suspendieron los plazos procesales en las actuaciones “COVIARES S.A. c/ EN-DNV y Otros/PROCESO DE CONOCIMIENTO – ORDINARIO” (Expte. N° 1526/2013) en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, Secretaría N° 14, hasta la emisión del informe final de la Comisión Evaluadora. Asimismo, también en virtud de estas tratativas, COVIARES S.A. solicitó al juez del concurso, y éste así lo dispuso, sucesivas prórrogas del período de exclusividad, la última de ellas al 30 de junio de 2018, debiendo informar Coviares S.A. y el funcionario concursal, periódicamente, el grado de avance de lo acordado en la Carta de Entendimiento. Apelada por la AFIP la ampliación de plazo, la Cámara ordenó al juez de primera instancia, disponga la continuidad de los actos procesales correspondientes. Coviares S.A. interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue rechazado el 2 de agosto de 2018.
A solicitud del síndico actuante se ha cursado un pedido de Informes a COVIARES para que exponga el estado de las tratativas con el Concedente; respecto de cualquier transferencia de bienes a terceros y actualización de domicilio, directorio, etc.
Polledo, como accionista minoritario de Coviares, registra desde el 31 de diciembre de 2011 en cero su participación en dicha sociedad, y se encuentra actualmente analizando las eventuales implicancias económicas, financieras y jurídicas que la situación de Coviares podría tener para la Sociedad.
3.3.2. Covimet S.A.
Polledo participa directa e indirectamente en el 31,802% de Covimet S.A. (“Covimet”), sociedad que se constituyó originalmente con un objeto social destinado a la construcción, conservación y explotación de la Autopista 9 de Julio - Tramo Norte, de acuerdo con el Contrato de Concesión de fecha 21 de diciembre de 1993. Al respecto, con la modificación del Estatuto de fecha 15 de julio de 1986, el objeto social de Covimet se hizo extensivo a la construcción de toda otra clase de obras de ingeniería y arquitectura, públicas y privadas; la realización de proyectos de obras y prestación de servicios de ingeniería, asesoramiento industrial y comercial e inversora. A los fines mencionados, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por otros estatutos.
Con fecha 25 de febrero de 2003 el Jefe de Gobierno de la CABA dictó el decreto 149/GCABA/2003 mediante el cual dispuso: (a) revocar el decreto 3135/GCABA/1998, alegando su nulidad absoluta e insanable; y (b) rescindir el contrato de concesión de obra pública para la construcción y concesión de la remodelación y prolongación de la Av. 9 de Julio Tramo Norte (Autopista Arturo Illia), argumentando incumplimiento de Covimet.
Polledo ha tomado conocimiento de que en los autos “COVIMET S.A. c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 2874/0) y “COVIMET S.A. c/ GCBA s/impugnación actos administrativos” (Expte. N° 8333/0) se ha dictado sentencia en primera instancia rechazando las demandas interpuestas por Covimet por la que se resuelve que no prosperarán ninguno de los planteos esgrimidos por la actora. La sentencia de Primera Instancia fue apelada. Se ha tomado conocimiento del Informe del representante del Ministerio Público Fiscal, admitiendo que asistiría razón a la apelante en cuanto a que las cláusulas contractuales del Pliego de Condiciones, contemplan el cobro de un reintegro tanto para el supuesto de la terminación anticipada de la concesión, como para el caso de resolución por incumplimiento del concesionario, indicando que la comprobación del monto de las inversiones no amortizadas, implica la ponderación de cuestiones de hecho y prueba, ajenas a su intervención. El 17 de noviembre de 2016 la Cámara de Apelaciones SALA I - Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – dictó sentencia en los autos “Covimet S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos”, expte. Nº8333 y su acumulado “Covimet S.A. c/ GCBA s/ cobro de pesos”, expte. Nº2874/0, resolviendo: i) confirmar la nulidad del decreto 3135/98 que había aprobado el Convenio de Reordenamiento Contractual; ii) confirmar, en consecuencia, la validez del decreto 149/03 que declaró la rescisión del contrato por culpa de la concesionaria, y iii) hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, únicamente con relación al reconocimiento del rubro reclamado en concepto de liquidación de las cuentas pendientes y diferir la determinación del quantum del ítem mencionado para la etapa de ejecución de la sentencia de conformidad con las pautas establecidas en el Pliego a esos efectos.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados intermedios condensados, Polledo no ha tomado conocimiento de otros hechos o circunstancias relevantes, relativas a este proceso.
Ante el pedido de quiebra por parte del Banco Patagonia S.A. y el fracaso de la gestión conciliatoria en sede judicial, COVIMET S.A. presentó su concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Comercial 24, Secretaría 47. El 23 de junio de 2016, se declaró abierto el Concurso Preventivo de COVIMET S.A., fijándose –entre otros-, el cierre del período de exclusividad, para el 1º de agosto de 2017, luego prorrogado al 26 de octubre de 2017. Una vez vencido el período de exclusividad, con fecha 8 de noviembre 2017, fue declarada la quiebra.
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO.
S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA)
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
Alberto E. Verra Presidente
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
13
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
Polledo, como accionista minoritario de Covimet, registra desde el 31 de diciembre de 2010, a valor cero su participación en dicha sociedad.
4. Apertura de costos y gastos
| Apertura de costos y gastos | ||
|---|---|---|
| Totales al | Totales al | |
| **Gastos de Administración ** | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| Gastos órganos de contralor | 384.762 | 365.949 |
| Sueldos, jornales y cargas sociales | - | 102.870 |
| Honorarios y retribuciones por servicios | 791.671 | 907.425 |
| Depreciaciones | - | 7.710 |
| Impuestos, tasas y contribuciones | 48.328 | 32.562 |
| Participación en Catrel S.A. U.T.E | 7.123 | 6.024 |
| Gastos de representación. | 197.605 | 240.198 |
| Diversos | 78.579 | 102.606 |
| TOTALES | 1.508.068 | 1.765.344 |
5. Ingresos financieros y costos financieros
| Ingresos financieros y costos financieros | ||||
|---|---|---|---|---|
| Totales al | Totales al | |||
| Ingresos financieros | 31/03/2021 | 31/03/2020 | ||
| Ingresos financieros | ||||
| Intereses generados por pasivos | 20.061 | 21.436 | ||
| Diferencias de Cambio | 48.129 | 36.902 | ||
| Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la | ||||
moneda |
12.311.856 **12.380.046 ** |
3.484.192 3.542.530 |
||
| TOTALES | ||||
| Costos financieros | ||||
| OtrosResultadosFinancieros | (1.038.131) | (389.003) | ||
| TOTALES | (1.038.131) | (389.003) |
6. Propiedades, planta y equipos
| Valores de origen Depreciaciones acumula |
das | or al al 2021 Valor residual al 31/03/2020 - 491.709 - - - 491.709 31/12/2020 |
|
|---|---|---|---|
| Concepto | Al inicio del Ejercicio Diferencia de Conversión Al cierre del periodo Acumuladas al inicio del Ejercicio Del periodo Diferencia de Conversión |
Acumuladas al cierre del periodo Val residu 31/03/ |
|
| Mejoras | 528.730 (57.596) 471.134 528.730 - (57.596) |
471.134 | |
MueblesyÚtiles |
- - - - - - |
- | |
| Total al 31/03/2021 | 528.730 (57.596) 471.134 528.730 - (57.596) |
471.134 | |
| Total al 31/03/2020 | 703.412 (171.216) 532.196 44.422 7.710 (11.645) |
40.487 | |
| 7. Efectivo y equivalentes de efectivo Cuentas corrientes bancarias Depósitos a plazo fijo Caja y Ctas. Ctes. bancarias por participación en Catrel S.A. U.T.E. Total |
31/03/2021 92.569 48.608 10.532 **151.709 ** |
||
| 116.210 50.445 8.312 |
|||
| 174.967 |
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA)
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
Presidente
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
Alberto E. Verra
14
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
8. Previsiones y provisiones
- (a) Período finalizado el 31 de marzo de 2021:
| revisiones y provisiones )Período finalizado el 31 de marzo de 2021: |
|
|---|---|
| Saldos al inicio del ejercicio Ajuste por inflación Aumentos Saldos al 31/03/2021 |
|
| **Descripción ** | |
| Previsiones | |
| Previsión para otros créditos de dudosa recuperabilidad | 41.583.483 (4.809.482) 983.137 37.757.138 |
| Previsión para Desvalorización - Alcalis de la Patagonia S.A.I.C. | 4.406.804 - 4.406.804 |
| Previsión para Desvalorización - Otras Inversiones | 350.728 - 350.728 |
| PrevisiónparaDesvalorización - Eriday U.T.E.(*) | 9.624.562 - 9.624.562 |
| Total Previsiones | 55.965.577 (4.809.482) 983.137 52.139.232 |
(*) La Sociedad tiene una participación minoritaria en Eriday U.T.E. Tal lo informado por la U.T.E., la misma ha optado por la posibilidad prevista en el Contrato de obra del Proyecto Yacyretá de someter ciertos asuntos contractuales pendientes a un arbitraje internacional. La demanda de arbitraje fue recibida por la Corte Internacional de la Cámara de Comercio Internacional, quien no se ha expedido hasta la fecha.
- (b) Período finalizado el 31 de marzo de 2020:
| )Período finalizado el 31 de marzo de 2020: | |
|---|---|
| Saldos al inicio del ejercicio Ajuste por inflación Aumentos Saldos al 31/03/2020 |
|
| **Descripción ** | |
| Previsiones | |
| Previsión para otros créditos de dudosa recuperabilidad | 53.883.370 (3.907.816) 330.874 50.306.428 |
| Previsión para Desvalorización - Alcalis de la Patagonia S.A.I.C. | 4.406.804 - - 4.406.804 |
| Previsión para Desvalorización - Otras Inversiones | 350.728 - - 350.728 |
| Previsión para Desvalorización-Eriday U.T.E. (*) | 9.624.562 - - 9.624.562 |
| Total Previsiones | 68.265.464 (3.907.816) 330.874 64.688.522 |
(*) La Sociedad tiene una participación minoritaria en Eriday U.T.E. Tal lo informado por la U.T.E., la misma ha optado por la posibilidad prevista en el Contrato de obra del Proyecto Yacyretá de someter ciertos asuntos contractuales pendientes a un arbitraje internacional. La demanda de arbitraje fue recibida por la Corte Internacional de la Cámara de Comercio Internacional, quien no se ha expedido hasta la fecha.
9. Saldos y operaciones con partes relacionadas
Saldos con partes relacionadas al 31 de marzo 2021 y al 31 de diciembre 2020:
| 31/03/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||
| Otros créditos | ||
| Asociadas | ||
| Covimet S.A. | 220.398 | 248.946 |
| Total | 220.398 | 248.946 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||
| Otros créditos | ||
| Otras partes relacionadas | ||
| Roggio A.C.E. | 1.884.888 | 2.129.036 |
| Roggio Brasil Investimentos e Serviços Ltda. | 23.745.449 | 26.933.415 |
| Asociadas | ||
| Eriday U.T.E. | 29.887.547 | 33.081.142 |
| Total | **55.517.884 ** | 62.143.593 |
| PASIVO CORRIENTE | ||
| Cuentas por pagar | ||
| Otras partes relacionadas | ||
| Benito Roggio e Hijos S.A. | 49.356 | 55.749 |
| Asociadas | ||
| Eriday U.T.E. | 1.447.932 | 1.495.931 |
| Total | 1.497.288 | 1.551.680 |
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
Alberto E. Verra Presidente
15
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
| Otros pasivos | 31/03/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Otras partes relacionadas | ||
Benito Roggio e Hijos S.A. |
15.697.211 | 17.438.833 |
| Asociadas | ||
| Eriday U.T.E. | 8.968 | 10.130 |
| Total | 15.706.179 | 17.448.963 |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||
| Otros pasivos | ||
| Otras partes relacionadas | ||
| Clisa-CompañíaLatinoamericana deInfraestructura & Servicios S.A. | 97.703.088 | 106.921.586 |
| Total | 97.703.088 | 106.921.586 |
10. Contingencias, compromisos y restricciones a la distribución de utilidades
La Sociedad ha otorgado fianza a favor del Banco Provincia de Buenos Aires (en adelante “BAPRO”) por el préstamo sindicado otorgado a Coviares, por el 10,4% del total del préstamo. Esta fianza es ejecutable sólo en caso de rescisión del contrato de concesión por culpa de Coviares (ver Nota 3.3.1). El monto total de la fianza otorgada ascendía al 31 de diciembre de 2012 a $ 63 millones, no contando la Sociedad con información actualizada. En opinión de los asesores legales, la situación que se describe en Nota 3.3.1 ha configurado un escenario jurídico en el que Coviares rechaza las medidas adoptadas y consideran que no medió ninguna responsabilidad o culpa por parte de la Concesionaria en la decisión adoptada por el Concedente. Roggio S.A., accionista controlante de la Sociedad, ha suscripto con BAPRO un acuerdo para evitar la eventual ejecución de esta garantía por parte de la entidad financiera, lo cual no implica reconocimiento alguno en relación a la situación judicial de Coviares.
Garantía Prendaria sobre acciones de Coviares: Los principales accionistas de Coviares constituyeron derecho real de prenda en primer grado de prelación y privilegio, sobre acciones representativas del 60% del capital social y de los votos de Coviares, por las sumas del préstamo y de las obligaciones asumidas en el marco del Contrato de Préstamo Sindicado de Coviares.
11. Gestión del riesgo financiero
Las actividades de la Sociedad la exponen a una variedad de riesgos: riesgo de mercado (incluyendo los efectos de las variaciones de los tipos de cambio y de las tasas de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
No ha habido cambios de significación en las políticas de gestión de riesgo.
a) Medición del valor razonable de los Instrumentos financieros
El siguiente cuadro muestra, para los activos y pasivos financieros registrados al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la información requerida por la NIIF 7, de acuerdo a las categorías establecidas en la NIC 39.
(i) Al 31 de marzo de 2021
Activos financieros al Activos financieros Al 31 de marzo de 2021 valor razonable con medidos a costo cambios en resultados amortizado (1) Activos en la posición financiera Otros créditos - 55.738.282 Efectivo y equivalentes de efectivo 151.709 - Total 151.709 55.738.282
Pasivos financieros Al 31 de marzo de 2021 medidos a costo amortizado (2) Pasivos en la posición financiera Otros Pasivos 113.947.458 Deudas comerciales 3.029.373 Total 116.976.831
Al 31 de marzo de 2021
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
PRICE WATERHOUSE & CO.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA)
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
Alberto E. Verra Presidente
16
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
(ii) Al 31 de diciembre de 2020
| Al 31 de diciembre de 2020 (1) Activos en la posición financiera Otros créditos Efectivo y equivalentes de efectivo Total |
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados Activos financieros medidos a costo amortizado |
|---|---|
| - 62.392.539 174.968 - |
|
| 174.968 62.392.539 |
| Al 31 de diciembre de 2020 (2) Pasivos en la posición financiera Otros Pasivos Deudas comerciales Total |
Pasivos financieros medidos a costo amortizado |
|---|---|
| 125.295.741 3.949.108 |
|
| 129.244.849 |
Valor razonable por jerarquía
Según los requerimientos de la NIIF 7, la Sociedad categoriza cada una de las clases de instrumentos financieros valuados a valor razonable en el Estado de Situación Financiera en tres niveles, dependiendo de la relevancia del juicio asociado a las premisas utilizadas para la medición del valor razonable.
Nivel 1 comprende activos y pasivos financieros cuyos valores razonables han sido determinados con referencia a precios de cotización (sin ajustar) en mercados activos para iguales activos y pasivos.
Nivel 2 incluye activos y pasivos financieros cuyo valor razonable ha sido estimado usando premisas distintas de los precios de cotización incluidos en el Nivel 1, que son observables para los activos o pasivos, ya sea directamente (por ejemplo, precios) o indirectamente (por ejemplo, derivados de precios).
Nivel 3 comprende instrumentos financieros para los cuales las premisas utilizadas en la estimación del valor razonable no están basadas en información observable en el mercado.
Medición hecha a valor razonable al 31 de marzo de 2021
| Medición hecha a valor razonable al 31 de marzo de 2021 | ||
|---|---|---|
| Descripción | Nivel 1 | Total |
| Activos financieros al valor razonable | ||
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 151.709 | 151.709 |
| Total activos | 151.709 | 151.709 |
Medición hecha a valor razonable al 31 de diciembre de 2020
| Medición hecha a valor razonable al 31 de diciembre de 2020 | ||
|---|---|---|
| Descripción | Nivel 1 | Total |
| Activos financieros al valor razonable | ||
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 174.968 | 174.968 |
| Total activos | 174.968 | 174.968 |
El valor razonable estimado de un instrumento financiero es el valor al cual dicho instrumento se puede intercambiar en el mercado entre partes interesadas, distinto del valor que puede surgir en una venta o liquidación forzada. Para el propósito de estimar el valor razonable de activos y pasivos financieros con vencimiento menor a un año, la Sociedad utiliza el valor de mercado menos algún ajuste de crédito estimado.
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA)
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
Alberto E. Verra Presidente
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
17
POLLEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA Y SUBSIDIARIAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, presentado en forma comparativa
12. Resultado por acción
El resultado por acción es calculado dividiendo el resultado del período atribuible a los accionistas de la Sociedad por la cantidad promedio de acciones ordinarias en circulación durante el período.
| e acciones ordinarias en circulación durante el período. | |
|---|---|
| Resultado del período atribuible a los propietarios de la controladora Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación Ganancia por acción básica y diluida (pesos por acción) |
31/03/2021 31/03/2020 |
| 9.847.096 1.117.483 6.420.394 6.420.394 1,534 0,174 |
13. Cambios en las normas contables
a) Normas, modificaciones e interpretaciones que han entrado en vigor a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021:
Modificaciones a la NIIF 7, NIIF 4 y la NIIF 16 Reforma de la Tasa de interés de referencia - Fase 2: estas modificaciones abordan cuestiones que surgen durante la reforma del tipo de interés de referencia, incluida el reemplazo de una tasa de referencia por una alternativa. La aplicación de estas modificaciones no generó impactos significativos en los presentes estados financieros intermedios condensados.
(b) Normas, modificaciones e interpretaciones publicadas que todavía no han entrado en vigor para ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2021 y no han sido adoptadas anticipadamente:
Modificaciones a la NIC 1, “Presentación de estados financieros” sobre la clasificación de pasivos: estas modificaciones aclaran que los pasivos se clasifican como corrientes o no corrientes, dependiendo de los derechos que existan al final del período sobre el que se informa. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los acontecimientos posteriores a la fecha de los estados financieros. La enmienda también aclara lo que significa "liquidación" de un pasivo. Esta norma fue publicada en enero de 2020 y entrará en vigor para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2023.
Modificaciones a la NIC 1, “Presentación de estados Financieros”: el objetivo de esta modificación es mejorar la exposición de las políticas contables, requiriendo que las compañías expongan las políticas contables materiales en vez de las políticas contables significativas. Esta modificación fue publicada en febrero de 2021 y entrará en vigor para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiendo su aplicación anticipada.
Modificaciones a la NIC 8, “Políticas Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores”: el objetivo de esta modificación es ayudar a los usuarios a distinguir entre cambios en políticas contables y cambios de estimaciones contables ya que de ellos dependerá si se aplicarán de forma retrospectiva o prospectivamente. Esta modificación fue publicada en febrero de 2021 y entrará en vigor para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiendo su aplicación anticipada.
No hay otras NIIF o interpretaciones CINIIF que no sean efectivas todavía y que se espere que tengan un efecto significativo para la Sociedad.
14. Artículos 206 y 94 inciso 5 de la Ley 19.550
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 la Sociedad registraba pérdidas acumuladas por $ 147.587.438 (en moneda de dicha fecha), situación por la cual se encontraba encuadrada en la causal de disolución del artículo 94 inciso 5° de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550. Se hace saber a estos efectos que, el 23 de diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.541 que suspendió la aplicación del inciso 5 del artículo 94 y del artículo 206 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 hasta el 31 de diciembre de 2020. Los accionistas, reunidos en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de abril de 2021, resolvieron que el Directorio continúe haciendo un seguimiento pormenorizado de la secuencia de actos producidos en el proceso del arbitraje internacional de Eriday U.T.E., en trámite con la Entidad Binacional Yacyretá, y continúe aportando su experiencia en la toma de decisiones dentro de Eriday U.T.E. a fin de lograr que el arbitraje efectivamente se encause hacia el dictado de un laudo arbitral en el menor plazo posible, se absorban parte de las pérdidas acumuladas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020 con la totalidad del saldo de la cuenta “Ajuste de Capital” de $2.320.368 (en moneda de esa fecha), y que en virtud de lo expuesto, se difiera a futuro ejercicio la absorción de los Resultados no Asignados negativos al 31 de diciembre de 2020 remanentes. Al 31 de marzo de 2021 la Sociedad registra una ganancia neta de $ 9.847.096 y pérdidas acumuladas por $ 156.857.237, situación por la cual continúa encuadrada en la causal de disolución del artículo 94 inciso 5° de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550. De persistir tal situación al cierre del ejercicio, los accionistas de la Sociedad deberán tomar las medidas que sean necesarias para resolver esta situación. Estos factores generan incertidumbre significativa respecto de la posibilidad de que la Sociedad continúe operando como una empresa en funcionamiento.
La Sociedad ha preparado los estados contables utilizando principios contables aplicables a una empresa en marcha. Por lo tanto, dichos estados no incluyen los efectos de los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran requerirse de no resolverse la situación descripta a favor de la continuidad de las operaciones de la Sociedad y la misma se viera obligada a realizar sus activos y cancelar sus pasivos, incluyendo los contingentes, en condiciones diferentes al curso normal de sus negocios.
Véase nuestro informe de fecha 11 de mayo de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO.
S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Gabriel M. Perrone Contador Público (UCA)
Jorge A. Mencarini Comisión Fiscalizadora
Alberto E. Verra Presidente
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010
18