Litgrid AB

Quarterly Report • Nov 28, 2014

LITGRID AB

KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS 2014 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSIO DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA PARENGTA PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE (NEAUDITUOTA)

SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS	3
SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS	$\overline{4}$
SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS	6
SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS	7
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	8

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

2014 M. RUGSĖJO 30 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

		Grupė 2014 m. rugsėjo 30 d.	Bendrovė 2014 m. rugsėjo 30 d.	Grupė 2013 m. gruodžio 31 d.	Bendrovė 2013 m. gruodžio 31 d.
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas		3 541	3 431	2 365	2 176
Materialusis turtas	4	1 989 071	1 986 367	1 975 211	1 972 208
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą		217 282	217 282	184 443	184 438
Investicijos į dukterines įmones	5	-	16 012	-	15 494
Investicijos į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones	5	6 861	6 156	15 922	15 320
Atidėto pelno mokesčio turtas		295	-	324	-
Finansinis turtas, galimas parduoti		7 723	7 723	7 723	7 723
Ilgalaikio turto iš viso		2 224 773	2 236 971	2 185 988	2 197 359
Trumpalaikis turtas
Atsargos		11 712	3 431	8 844	3 522
Išankstiniai apmokėjimai		1 715	1 151	591	455
Prekybos gautinos sumos		52 901	39 863	65 447	53 296
Kitos gautinos sumos		142 386	38 323	114 155	36 607
Kitas finansinis turtas		10 206	5 838	21 262	4 835
Terminuoti indėliai	6	40 000	40 000	-	-
Iki išpirkimo termino laikomos investicijos	7	55 000	55 000	70 000	70 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		75 229	74 473	81 562	80 751
Trumpalaikio turto iš viso		389 149	258 079	361 861	249 466
TURTO IŠ VISO		2 613 922	2 495 050	2 547 849	2 446 825
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Nuosavas kapitalas Įstatinis kapitalas Akcijų priedai Perkainojimo rezervas Privalomasis rezervas Kiti rezervai Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Nuosavas kapitalas. tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams		504 331 29 621 212 175 50 441 591 654 (6 798) 1 381 424	504 331 29 621 211 839 50 433 591 654 2 776 1 390 654	504 331 29 621 226 173 50 467 654 654 43 034 1 508 280	504 331 29 621 225 811 50 433 654 654 50 755 1 515 605
Nekontroliuojanti dalis		214	-	259	-
Nuosavo kapitalo iš viso		1 381 638	1 390 654	1 508 539	1 515 605
Įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Dotacijos	8	504 695	504 695	423 955	423 955
Ilgalaikės paskolos	9	295 560	295 560	165 044	165 044
Ateinančių laikotarpių pajamos		12 602	12 602	13 274	13 274
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		717	602	717	602
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		140 819 954 393	140 819 954 278	150 828 753 818	150 828 753 703
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso
Trumpalaikiai įsipareigojimai		28 313	28 313	49 030	49 030
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	9	38 843	-	7 449	-
Trumpalaikės paskolos Prekybos skolos	9	86 922	78 506	78 616	75 422
Gauti išankstiniai apmokėjimai		10 077	5 439	4 889	4 116
Mokėtinas pelno mokestis		-	-	8 368	8 368
Kitos mokėtinos sumos		113 736	37 860	137 140	40 581
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		277 891	150 118	285 492	177 517
Įsipareigojimų iš viso		1 232 284	1 104 396	1 039 310	931 220
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2 613 922	2 495 050	2 547 849	2 446 825

SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2014 M. RUGSĖJO 30 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

	Pasta-	Grupė 2014 m.	Bendrovė 2014 m.	Grupė 2013 m.	Bendrovė 2013 m.
	bos	sausis-rugsėjis	sausis-rugsėjis	sausis-rugsėjis	sausis-rugsėjis
Pajamos
Elektros ir susijusių paslaugų pajamos	10	265 209	264 691	384 425	384 045
Kitos pajamos		35 443	5 017	35 616	5 065
Pajamų iš viso		300 652	269 708	420 041	389 110
Veiklos sąnaudos
Elektros energijos ir susijusių paslaugų sąnaudos		(127 284)	(127 284)	(207 662)	(207 720)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4	(102 797)	(101 794)	(98 407)	(97 341)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(27 148)	(13 677)	(25 434)	(12 868)
Remontų ir priežiūros sąnaudos		(12 633)	(16 681)	(9 361)	(15 270)
Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos		(9 621)	(9 157)	(10 154)	(9 668)
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos		(1 119)	(1 117)	(4 149)	(4 142)
Kitos sąnaudos		(33 353)	(11 276)	(33 433)	(9 272)
Veiklos sąnaudų iš viso		(313 955)	(280 986)	(388 600)	(356 281)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	10	(13 303)	(11 278)	31 441	32 829
Finansinė veikla
Pelnas iš asocijuotos įmonės pardavimo	5	-	-	2 403	3 293
Finansinės veiklos pajamos		1 280	1 275	247	241
Finansinės veiklos sąnaudos		(2 514)	(2 378)	( 215)	( 124)
Finansinės veiklos iš viso		(1 234)	(1 103)	2 435	3 410
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno/(nuostolių) dalis		103	-	616	-
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(14 434)	(12 381)	34 492	36 239
Pelno mokestis
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos		(9 761)	(9 761)	(14 919)	(14 898)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)		9 980	10 009	9 676	9 484
Pelno mokesčio iš viso		219	248	(5 243)	(5 414)
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(14 215)	(12 133)	29 249	30 825
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-
Bendrosios pajamos		(14 215)	(12 133)	29 249	30 825
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini:
Patronuojančios įmonės akcininkams		(14 038)	(12 133)	29 449	30 825
Nekontroliuojančiai daliai		( 177)	-	( 200)	-
		(14 215)	(12 133)	29 249	30 825
Bendrosios pajamos priskirtinos:
Patronuojančios įmonės akcininkams		(14 038)	(12 133)	29 449	30 825
Nekontroliuojančiai daliai		( 177)	-	( 200)	-
		(14 215)	(12 133)	29 249	30 825
Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (litais)	12	-0,028	-	0,058	-

SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2014 M. RUGSĖJO 30 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

	Pasta- bos	Grupė 2014 m. liepa-rugsėjis	Bendrovė 2014 m. liepa-rugsėjis	Grupė 2013 m. liepa-rugsėjis	Bendrovė 2013 m. liepa-rugsėjis
Pajamos
Elektros ir susijusių paslaugų pajamos		83 213	82 986	160 541	160 411
Kitos pajamos		15 592	2 088	14 169	1 693
Pajamų iš viso		98 805	85 074	174 710	162 104
Veiklos sąnaudos
Elektros energijos ir susijusių paslaugų sąnaudos		(41 253)	(41 253)	(110 707)	(110 707)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(31 018)	(30 666)	(32 736)	(32 374)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(9 076)	(4 351)	(8 492)	(4 189)
Remontų ir priežiūros sąnaudos		(4 557)	(6 042)	(4 164)	(6 440)
Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos		(3 338)	(3 193)	(3 044)	(2 892)
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos		( 4)	( 3)	( 204)	( 197)
Kitos sąnaudos		(14 067)	(4 071)	(11 648)	(2 740)
Veiklos sąnaudų iš viso		(103 313)	(89 579)	(170 995)	(159 539)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		(4 508)	(4 505)	3 715	2 565
Finansinė veikla
Pelnas iš asocijuotos įmonės pardavimo		-	-	-	-
Finansinės veiklos pajamos		263	261	146	145
Finansinės veiklos sąnaudos		( 981)	( 924)	( 160)	( 118)
Finansinės veiklos iš viso		( 718)	( 663)	( 14)	27
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno/(nuostolių) dalis		2	-	( 59)	-
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(5 224)	(5 168)	3 642	2 592
Pelno mokestis
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos		(2 598)	(2 598)	(3 381)	(3 381)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)		2 760	2 787	2 527	2 705
Pelno mokesčio iš viso		162	189	( 854)	( 676)
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(5 062)	(4 979)	2 788	1 916
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-
Bendrosios pajamos		(5 062)	(4 979)	2 788	1 916
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini:
Patronuojančios įmonės akcininkams		(5 005)	(4 979)	2 860	1 916
Nekontroliuojančiai daliai		( 57)	-	( 72)	-
		(5 062)	(4 979)	2 788	1 916
Bendrosios pajamos priskirtinos:
Patronuojančios įmonės akcininkams		(5 005)	(4 979)	2 860	1 916
Nekontroliuojančiai daliai		( 57)	-	( 72)	-
		(5 062)	(4 979)	2 788	1 916
Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (litais)		-0,010	-	0,006	-

SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2014 M. RUGSĖJO 30 D. (visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Grupės akcininkams
Grupė	Kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojim o rezervas	Privalo masis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskir stytasis pelnas	Tarpinė suma	Nekontro liuojanti dalis	Iš viso
Likutis 2013 m. sausio 1 d.	504 331	29 621	246 582	50 464	654 738	44 742	1 530 478	4 390	1 534 868
Bendrosios pajamos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	29 449	29 449	( 200)	29 249
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos	-	-	( 15 324)	-	-	15 324	-	-	-
Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso	-	-	( 15 324)	-	-	44 773	29 449	( 200)	29 249
Pervesta į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	-	( 126)	126	-	-	-
Pervesta į rezervus	-	-	-	3	42	( 45)	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	-	( 45 000)	( 45 000)	-	( 45 000)
Dalies dukterinėje įmonėje pasikeitimas	-	-	154	-	-	( 3 021)	(2 867)	( 3 885)	(6 752)
Likutis 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	504 331	29 621	231 412	50 467	654 654	41 575	1 512 060	305	1 512 365
Likutis 2014 m. sausio 1 d.	504 331	29 621	226 173	50 467	654 654	43 034	1 508 280	259	1 508 539
Bendrosios pajamos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	( 14 038) ( 14 038)		( 177)	( 14 215)
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos	-	-	( 13 998)	-	-	13 998	-	-	-
Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso	-	-	( 13 998)	-	-	( 40)	(14038)	( 177)	(14215)
Pervesta į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	( 26)	( 63 000)	63 026	-	-	-
Pervesta į rezervus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	-	( 112 818)	( 112 818)	-	( 112 818)
Dalies dukterinėje įmonėje pasikeitimas	-	-	-	-	-	-	-	132	132
Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	504 331	29 621	212 175	50 441	591 654	( 6 798)	1 381 424	214	1 381 638

Bendrovė

Bendrovė	Kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstyta sis pelnas	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2013 m. sausio 1 d.	504 331	29 621	246 339	50 433	654 654	47 160	1 532 538
Bendrosios pajamos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	30 825	30 825
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos	-	-	( 15 297)	-	-	15 297	-
Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso	-	-	( 15 297)	-	-	46 122	30 825
Dividendai	-	-	-	-	-	( 45 000)	( 45 000)
Likutis 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	504 331	29 621	231 042	50 433	654 654	48 282	1 518 363
Likutis 2014 m. sausio 1 d.	504 331	29 621	225 811	50 433	654 654	50 755	1 515 605
Bendrosios pajamos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	( 12 133)	( 12 133)
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos	-	-	( 13 972)	-	-	13 972	-
Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso	-	-	( 13 972)	-	-	1 839	(12133)
Pervesta į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	-	( 63 000)	63 000	-
Dividendai	-	-	-	-	-	( 112 818)	( 112 818)
Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	504 331	29 621	211 839	50 433	591 654	2 776	1 390 654

SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS

UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2014 M. RUGSĖJO 30 D. (visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

		Grupė	Bendrovė	Grupė	Bendrovė
	Pasta-	2014 m. sausis	2014 m. sausis	2013 m. sausis	2013 m. sausis
	bos	rugsėjis	rugsėjis	rugsėjis	rugsėjis
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas (nuostoliai) Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai		(14 215)	(12 133)	29 249	30 825
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4	105 175	104 172	99 687	98 623
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)		-	-	28	28
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis		( 103)	-	( 616)	-
(Pelnas) iš asocijuotos įmonės pardavimo	5	-	-	(2 405)	(3 294)
Pelno mokesčio sąnaudos		( 219)	( 248)	5 243	5 414
Dotacijų (nusidėvėjimas)	8	(2 380)	(2 380)	(1 281)	(1 281)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo	4	1 123	1 117	4 149	4 142
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:
Palūkanų pajamos		( 580)	( 575)	( 988)	( 985)
Palūkanų sąnaudos		1 821	1 685	1 519	1 431
Kitas finansinis turtas		11 056	(1 003)	55 905	57 040
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(24 181)	3 222	(64 419)	19 050
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(3 909)	( 522)	3 241	( 753)
Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas(sumažėjimas)		(16 311)	(4 683)	1 901	(77 253)
(Sumokėtas) pelno mokestis		(9 652)	(9 653)	(8 468)	(8 136)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		47 625	78 999	122 745	124 851
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(146 177)	(145 583)	(99 589)	(98 705)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas		5	5	-	-
Gautos dotacijos	8	80 795	80 795	92 144	92 144
Terminuoti indėliai ir kitas finansinis turtas		(40 000)	(40 000)	-	-
Iki išpirkimo termino laikomos investicijos		15 000	15 000	(70 000)	(70 000)
Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas		-	( 518)	-	-
Dukterinių (asocijuotų) įmonių perleidimas		9 164	9 164	1 273	1 273
Gautos palūkanos		600	595	1 086	1 083
Gauti dividendai		517	517	-	-
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		262	137	( 54)	( 45)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(79 834)	(79 888)	(75 140)	(74 250)
Finansinės veiklos pinigų srautai
Gautos paskolos		138 112	138 112	13 811	13 811
Sugrąžintos paskolos		(28 313)	(28 313)	(20 717)	(20 717)
Sąskaitų likučio perviršis (overdraft)		31 394	-	2 691	-
Sumokėtos palūkanos		(2 469)	(2 340)	(1 465)	(1 386)
Išmokėti dividendai		(112 848)	(112 848)	(44 916)	(44 916)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		25 876	(5 389)	(50 596)	(53 208)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) padidėjimas (sumažėjimas)		(6 333)	(6 278)	(2 991)	(2 607)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje		81 562	80 751	127 387	126 097
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje		75 229	74 473	124 396	123 490

1. Bendroji informacija

LITGRID AB yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas : A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius, Lietuva. LITGRID AB (toliau - LITGRID arba Bendrovė, arba Įmonė) - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, įsteigtas atskiriamos AB "Lietuvos energija" veiklos dalies pagrindu, įgyvendinant 2010 m. spalio 28 d. AB "Lietuvos energija" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas AB "Lietuvos energija" atskyrimas. 2010 m. lapkričio 16 d. Bendrovė įregistruota Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 302564383, PVM mokėtojo kodas LT100005748413.

LITGRID – elektros energijos perdavimo sistemos operatorius, valdantis elektros energijos srautus Lietuvoje ir palaikantis stabilų visos elektros energetikos sistemos darbą. Bendrovė taip pat yra atsakinga už Lietuvos elektros rinkos integraciją ir vystymąsi bei elektros perdavimo tinklo eksploataciją ir jo plėtrą – strateginius elektros jungčių su Švedija ir Lenkija projektus, užtikrinsiančius šalies energetinę nepriklausomybę.

Bendrovės veiklos tikslai yra savo kompetencijos ribose užtikrinti elektros energetikos sistemos stabilumą ir patikimumą Lietuvos Respublikos teritorijoje, sudaryti objektyvias ir nediskriminuojančias naudojimosi perdavimo tinklais sąlygas, valdyti, naudoti ir disponuoti elektros energijos perdavimo sistemos turtą ir jo priklausinius, valdyti elektros rinkos operatoriaus funkcijas atliekančias ir veikla vykdančias įmones bei įmones, kurioms priklauso tarpsisteminės elektros jungtys su kitomis valstybėmis ar kurios jas vysto, valdo, naudoja ar jomis disponuoja.

2011 metų vasario 24 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės Komisija (toliau – Komisija) Bendrovei suteikė perdavimo sistemos operatoriaus licenciją, kuri įsigaliojo nuo 2011 m. kovo 1 d. Komisija 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. O3-325 konstatavo, kad Bendrovės perdavimo veiklos atskyrimas nuo elektros gamybos ir tiekimo įmonių atitinka Elektros energetikos įstatymo nuostatas ir Bendrovė gali būti paskirta perdavimo sistemos operatoriumi. Atsižvelgiant į tai, Komisija išdavė Bendrovei neterminuotą elektros energijos perdavimo veiklos licenciją.

LR Vyriausybė 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1338 paskyrė Grupės dukterinę bendrovę BALTPOOL UAB VIAP lėšų administratore. Vadovaujantis minėto nutarimo nuostatomis, Bendrovė nuo 2013 m. sausio 1 d. nėra VIAP lėšų administratorius, tačiau Bendrovė iš tinklų naudotojų, prijungtų prie elektros perdavimo tinklų, surenka VIAP lėšas ir jas perveda VIAP lėšų administratoriui BALTPOOL UAB, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 patvirtintu "Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašu".

2014 m. rugsėjo 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 504 331 380 Lt ir padalintas į 504 331 380 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas, visos akcijos pilnai apmokėtos.

2014 m. rugsėjo 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

Įmonės akcininkai	Nuosavybės dalis (litais)	Turimų akcijų skaičius (proc.)
UAB "EPSO-G"	491 736 153	97,5
Kiti akcininkai	12 595 227	2,5
Iš viso:	504 331 380	100,0

Vienintelis UAB "EPSO-G" kontroliuojantis akcininkas – Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija.

Bendrovės akcijomis yra prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos sudarymo dieną Grupę sudarė LITGRID bei šios tiesiogiai kontroliuojamos dukterinės įmonės:

Įmonės	Įmonės buveinės adresas	Valdomų akcijų dalis 2014 m. rugsėjo 30 d.	Valdomų akcijų dalis 2013 m. gruodžio 31 d.	Pagrindinė veikla
BALTPOOL UAB	A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva	67 proc.	67 proc.	Energijos išteklių biržos operatorius ir gamtinių dujų, pagalbinių instrumentų bei biokuro rinkų operatorius, VIAP lėšų administratorius
UAB "TETAS"	Senamiesčio g. 102B, Panevėžys, Lietuva	100 proc.	100 proc.	Transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų projektavimo, rekonstrukcijos, remonto ir techninės priežiūros paslaugos
UAB "Tinklo priežiūros centras"	A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva	100 proc.	-	Elektros jungčių valdymas ir eksploatavimas

2014 m. rugsėjo 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Grupės investicijos į asocijuotas įmones ir bendrai valdomą įmonę sudarė:

Įmonės	Įmonės buveinės adresas	Valdomų akcijų dalis 2014 m. rugsėjo 30 d.	Valdomų akcijų dalis 2013 m. gruodžio 31 d.	Pagrindinė veikla
UAB Duomenų logistikos centras	Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva	20 proc.	20 proc.	Informacinių technologijų paslaugų teikimas
LitPol Link Sp.z.o.o	Wojciecha Gorskiego 900-033 Varšuva, Lenkijos Respublika	50 proc.	50 proc.	Elektros perdavimo jungčių projektavimas

Grupės darbuotojų skaičius 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 707 (2013 m. gruodžio 31 d. – 670), Bendrovės darbuotojų skaičius 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 226 (2013 m. gruodžio 31 d. - 222).

2. Finansinių ataskaitų rengimo pagrindas

Bendrovės ir konsoliduota Grupės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už devynerių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 "Tarpinė finansinė atskaitomybė").

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2013 gruodžio 31 d., kurios parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija yra parengta įsigijimo vertės pagrindu, išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą, kuris yra pateikiamas perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius, bei finansinį turtą, skirtą parduoti, kuris apskaitomas tikrąja verte.

Ši sutrumpinta devynių mėnesių tarpinė finansinė informacija yra neaudituota.

Finansiniai Bendrovės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais.

3. Apskaitos principai

Apskaitos principai, taikyti rengiant šią sutrumpintą tarpinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti finansinėms ataskaitoms ankstesniais finansiniais metais, išskyrus kas aprašyta žemiau dalyje "Nauji standartai, standartų pakeitimai ir aiškinimai".

3.1. Nauji standartai, standartų pakeitimai ir aiškinimai

Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei ir Grupei nuo 2014 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės ir Grupės finansinei informacijai, nebuvo.

3.2. Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai

Rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie įtakoja taikomą apskaitos politiką bei pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumas bei neapibrėžtumų atskleidimus. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo tokių vertinimų. Rengiant šią sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl apskaitos politikos taikymo bei pagrindiniai neapibrėžtumų nustatymo šaltiniai buvo tokie:

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas

Pagal 36 TAS, reglamentuojantį vertės sumažėjimą, turto atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš galimos turto realizavimo vertės (atimant pardavimo kaštus) ir naudojimo vertės. Pažymėtina, kad didžiajai daliai Bendrovės turimo infrastruktūrinio turto nėra galimybės nustatyti turto realizavimo vertes. Pagal 36 TAS, tokiu atveju, turto atsiperkamoji vertė nustatoma vertinant turto naudojimo vertę. Pastaroji nustatoma diskontuojant turto generuojamus būsimus pinigų srautus. Vertinant Bendrovės infrastruktūrinio turto galimo vertės sumažėjimo požymius, labai didelę įtaką turi Komisijos teisės aktais nustatomas Bendrovės teikiamų paslaugų kainų reguliavimo mechanizmas.

Pažymėtina, jog patikimą turto naudojimo vertės nustatymą galima atlikti esant stabiliam, prognozuojamam reguliavimui. Tuo tarpu pastaraisiais metais viršutinės kainų ribos nustatymo principai dažnai keitėsi. Iki 2010 m. perdavimo paslaugos viršutinė kainų riba buvo nustatoma atsižvelgiant į paslaugos teikėjo veikloje naudojamo turto vertę, nustatomą pagal paslaugos teikėjo finansines ataskaitas. Nuo 2010 m., nustatant viršutines perdavimo kainos ribas, ilgalaikio turto vertė yra lygi IMT balansinei vertei 2002 m. gruodžio 31 d., padidintai su Komisija suderintų ir įgyvendintų investicijų suma, ir sumažintai turto nusidėvėjimo suma apskaičiuota Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka. 2012 m. balandžio 12 d. Komisija perdavimo paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymui inicijavo LRAIC (angl. long run average incremental costs) metodo diegimą. LRAIC metodas turėjo būti naudojamas perdavimo paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymui nuo 2015 m., tačiau Komisija 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-817 pratęsė reguliavimo laikotarpį. Planuojama, kad LRAIC metodas bus pradėtas taikyti nuo 2016 m.

Pažymėtina, jog nustatant turto naudojimo vertę, pagrindinę įtaką daro naudojamos prielaidos vertinant būsimųjų laikotarpių perdavimo paslaugos tarifą. Jeigu Bendrovė atliktų turto vertės sumažėjimo testą darant prielaidą, kad ateityje galios šiuo metų taikoma kainos viršutinės ribos nustatymo tvarka, tuomet tikėtina, kad apskaičiuota turto naudojimo vertė galėtų reikšmingai skirtis nuo apskaitinės turto vertės. Bendrovė planuoja įvertinti IMT naudojimo vertę ir galimą turto vertės sumažėjimą 2014 m. pabaigai.

4. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupė	Žemė	Pastatai	Statiniai ir mašinos	Transporto priemonės	Kitas materialus turtas	Nebaigta statyba	Iš viso
2012 m. gruodžio 31 d.
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	1 961	34 726	1 773 601	1 182	42 243	124 665	1 978 378
Įsigijimai	-	-	3	21	669	79 690	80 383
Nurašymai	-	( 15)	(4 431)	-	( 2)	-	(4 448)
Perklasifikavimas į nematerialųjį turtą	-	-	-	-	-	( 28)	( 28)
Perklasifikavimas tarp grupių	-	112	15 164	-	1 712	(16 988)	-
Nusidėvėjimas	-	(1 660)	(91 812)	( 372)	(5 468)	8	(99 304)
Likutinė vertė 2013 m. rugsėjo 30 d.	1 961	33 163	1 692 525	831	39 154	187 347	1 954 981
2013 m. gruodžio 31 d.
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	1 961	32 721	1 696 898	710	40 922	201 999	1 975 211
Įsigijimai	-	-	409	125	2 784	116 784	120 102
Nurašymai	-	-	(1 199)	( 4)	( 3)	-	(1 206)
Perklasifikavimas į nematerialų turtą	-	-	-	-	( 514)	-	( 514)
Perklasifikavimas iš atsargų	-	-	-	-	-	140	140
Pardavimai	-	-	( 5)	-	-	-	( 5)
Perklasifikavimas tarp grupių	-	2 347	49 526	-	(7 557)	(44 316)	-
Nusidėvėjimas	-	(2 244)	(97 032)	( 363)	(5 027)	9	(104 657)
Likutinė vertė 2014 m. rugsėjo 30 d.	1 961	32 824	1 648 597	468	30 605	274 616	1 989 071

Bendrovė			Statiniai ir	Kitas materialus
	Žemė	Pastatai	mašinos	turtas	Nebaigta statyba	Iš viso
2012 m. gruodžio 31 d.
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	1 961	33 513	1 773 053	40 660	125 594	1 974 781
Įsigijimai	-	-	-	554	79 157	79 711
Nurašymai	-	( 15)	(4 431)	( 2)	-	(4 448)
Perklasifikavimas į nematerialųjį turtą	-	-	-	-	( 28)	( 28)
Perklasifikavimas tarp grupių	-	112	15 164	1 712	(16 988)	-
Nusidėvėjimas	-	(1 574)	(91 743)	(5 033)	-	(98 350)
Likutinė vertė 2013 m. rugsėjo 30 d.	1 961	32 036	1 692 043	37 891	187 735	1 951 666
2013 m. gruodžio 31 d.
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	1 961	31 623	1 696 439	39 778	202 407	1 972 208
Įsigijimai	-	-	-	2 387	117 111	119 498
Pardavimai	-	-	( 5)	-	-	( 5)
Nurašymai	-	-	(1 199)	( 1)	-	(1 200)
Perklasifikavimas į nematerialų turtą	-	-	-	( 514)	-	( 514)
Perklasifikavimas iš atsargų	-	-	-	-	140	140
Perklasifikavimas tarp grupių	-	2 347	49 526	(7 557)	(44 316)	-
Nusidėvėjimas	-	(2 158)	(96 964)	(4 638)	-	(103 760)
Likutinė vertė 2014 m. rugsėjo 30 d.	1 961	31 812	1 647 797	29 455	275 342	1 986 367

Nurašymus daugiausia sudaro turto dalių, kurios pakeičiamos turto rekonstrukcijos metu, nurašymai.

2010 m. vykusio atskyrimo metu Bendrovė perėmė ilgalaikį materialųjį turtą iš "Lietuvos energijos gamyba", AB (buvusi AB "Lietuvos energija"). "Lietuvos energijos gamyba", AB ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės vertinimą 2008 m. gruodžio 31 d. atliko nepriklausomi turto vertintojai, kurie naudojo palyginamųjų kainų metodą arba nudėvėtos atstatomosios vertės ar diskontuotų pinigų srautų metodą turto tikrajai vertei nustatyti, priklausomai nuo vertinamo turto rūšies.

Sudarant 2009 m. atskaitomybę, "Lietuvos energijos gamyba", AB patikslino ilgalaikio materialiojo turto apskaitines vertes. "Lietuvos energijos gamyba", AB, įvertinusi Lietuvos Respublikos Statistikos departamento skelbiamą 2009 m. 11 mėnesių statybos kainų pokyčių indeksų kritimą atitinkamoms turto grupėms, sumažino ilgalaikio materialiojo turto apskaitinę vertę. "Lietuvos energijos gamyba", AB pritaikė 12,27% statistinį indeksą pastatų grupei ir 9,68% indeksą visoms kitoms ilgalaikio materialiojo turto grupėms, kurios 2008 m. gruodžio 31 d. buvo vertinamos nudėvėtos atstatomosios vertės metodu.

Bendrovės apskaitos politikoje numatyta, kad periodinis perkainavimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kas penkerius metus. Bendrovė planuoja atlikti turto vertinimą 2014 m. pabaigai.

5. Investicijos į dukterines įmones (Bendrovės), asocijuotas ir bendrai valdomas įmones (Bendrovės ir Grupės)

Investicijos į dukterines įmones Bendrovės finansinėse ataskaitose

2014 m. rugsėjo 30 d.ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovė tiesiogiai kontroliavo šias dukterines įmones:

2014 m. rugsėjo 30 d.	Įsigijimo vertė	Vertės sumažėjimas	Apskaitinė vertė	Dalies procentas
UAB "TETAS"	15 042	-	15 042	100
BALTPOOL UAB	720	-	720	67
UAB Tinklo priežiūros centras	250	-	250	100
	16 012	-	16 012
2013 m. gruodžio 31 d.	Įsigijimo vertė	Vertės sumažėjimas	Apskaitinė vertė	Dalies procentas
UAB "TETAS" BALTPOOL UAB	15 042 452	- -	15 042 452	100 67
	15 494	-	15 494

Įgyvendinant elektros energetikos sektoriaus pertvarkymo planą ir vadovaujantis LITGRID valdybos 2012 m. spalio 17 d. sprendimu, LITGRID ir AB LESTO (toliau - LESTO) sudarė akcijų mainų sutartį. Šia akcijų mainų sutartimi 2013 m. sausio 7 d. LITGRID už 8 025 tūkst. Lt bendrovei LESTO perleido nuosavybės teise priklausančias UAB "Elektros tinklo paslaugos" akcijas, kurios sudarė 25,03 proc. šios įmonės įstatinio kapitalo, mainais įsigyjant LESTO perleidžiamas UAB "TETAS" akcijas už 6 752 tūkst. Lt, kurios sudarė 38,87 proc. šios įmonės įstatinio kapitalo. Skirtumą tarp nustatytų mainomų akcijų tikrųjų verčių, 1 273 tūkst. Lt, LESTO sumokėjo Bendrovei.

Įgyvendinant 2014 m. vasario 14 d. Bendrovės valdybos sprendimą, 2014 m. vasario 24 d. yra įsteigta UAB Tinklo priežiūros centras. Įsteigtos bendrovės pagrindinis veiklos tikslas – pasirengti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos jungčių su Lenkijos Respublikos ir Švedijos Karalystės elektros energetikos sistemomis įrengimui, valdymui ir eksploatavimui, kaupti kompetenciją bei patirtį, susijusią su šių elektros tarpsisteminių jungčių valdymu ir eksploatavimu.

Investicijos į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones Bendrovės ir Grupės finansinėse ataskaitose

Investicijų į asocijuotas ir bendrai kontroliuojamas įmones judėjimas pateikiamas žemiau:

	Grupė 2014 m. sausis-rugsėjis	Bendrovė 2014 m. sausis-rugsėjis	Grupė 2013 m. sausis-gruodis	Bendrovė 2013 m. sausis-gruodis
Laikotarpio pradžioje	15 922	15 320	16 052	16 601
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno (nuostolių) dalis	103	-	1 151	-
Anuliuotos akcijos	(9 164)	(9 164)	-	-
Investicijų vertės sumažėjimas	-	-	(1 281)	(1 281)
Laikotarpio pabaigoje	6 861	6 156	15 922	15 320

2014 m. liepos 17 d. buvo sumažintas UAB Duomenų logistikos centro įstatinis kapitalas, siekiant akcininkams išmokėti lėšas. Bendrovė iki akcinio kapitalo sumažinimo turėjo 11 995 748 akcijų. Anuliavus Bendrovės turimas 9 163 806 akcijas UAB Duomenų logistikos centras 2014 m. rugpjūčio 22 d. išmokėjo Bendrovei 9 163 806 Lt.

6. Terminuoti indėliai

	Grupė 2014 m. rugsėjo 30 d.	Bendrovė 2014 m. rugsėjo 30 d.	Grupė 2013 m. gruodžio 31 d.	Bendrovė 2013 m. gruodžio 31 d.
Terminuotas indėlis (sutartis eurais), grąžinimas 2014 m. lapkričio mėn.	40 000	40 000	-	-
Laikotarpio pabaigoje	40 000	40 000	-	-

Grupė ir Bendrovė 2013 m. gruodžio 31 d. terminuotų indėlių neturėjo.

7. Iki išpirkimo termino laikomos investicijos

	Grupė 2014 m. rugsėjo 30 d.	Bendrovė 2014 m. rugsėjo 30 d.	Grupė 2013 m. gruodžio 31 d.	Bendrovė 2013 m. gruodžio 31 d.
"Swedbank" AB obligacijos litais, išpirkimas 2014 m. kovo 7 d.	-	-	70 000	70 000
"Swedbank" AB obligacijos litais, išpirkimas 2015 m. sausio 22 d.	55 000	55 000	-	-
Laikotarpio pabaigoje	55 000	55 000	70 000	70 000

8. Dotacijos

Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu. Per 2014 m. ir 2013 m. devynerių mėnesių dotacijų judėjimą sudarė:

	Grupė	Bendrovė
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	304 971	304 971
Gautos dotacijos	92 144	92 144
Gautinos dotacijos	178	178
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	( 1 281)	( 1 281)
Likutis 2013 m. rugsėjo 30 d.	396 012	396 012
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	423 955	423 955
Gautos dotacijos	80 795	80 795
Gautinos dotacijos	2 325	2 325
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	( 2 380)	( 2 380)
Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d.	504 695	504 695

Per 2014 m. devynerių mėnesių laikotarpį gautas ir gautinas dotacijas sudarė:

ES fondų lėšos Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto rekonstrukcijai – 22 882 tūkst. Lt (per 2013 m. devynerių mėnesių laikotarpį – 27 134 tūkst. Lt);

Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo fondo lėšos tarpsisteminės jungties Lietuva – Lenkija LitPol Link įgyvendinimui – 238 tūkst. Lt (per 2013 m. devynerių mėnesių laikotarpį – 1 438 tūkst. Lt);

VIAP lėšos tarpsisteminės jungties Lietuva – Švedija ("NordBalt") įgyvendinimui – 60 000 tūkst. Lt (per 2013 m. devynerių mėnesių laikotarpį –63 750 tūkst. Lt).

Bendrųjų pajamų ataskaitoje per 2014 m. devynerių mėnesių laikotarpį 2 380 tūkst. Lt dotacijų pajamomis buvo sumažintos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (per 2013 m. devynerių mėnesių laikotarpį – 1 281 tūkst. Lt).

9. Paskolos

Grupės bei Bendrovės paskolas sudaro

	Grupė 2014 m. rugsėjo 30 d.	Bendrovė 2014 m. rugsėjo 30 d.		Bendrovė 2013 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikės
Banko paskolos	295 560	295 560	165 044	165 044
Trumpalaikės
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	28 313	28 313	49 030	49 030
Banko sąskaitos perviršis	38 843	-	7 449	-
Iš viso paskolų	362 716	323 873	221 523	214 074

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai

	Grupė 2014 m. rugsėjo 30 d.	Bendrovė 2014 m. rugsėjo 30 d.	Grupė 2013 m. gruodžio 31 d.	Bendrovė 2013 m. gruodžio 31 d.
Tarp 1 ir 2 metų	104 275	104 275	104 275	104 275
Nuo 2 iki 5 metų	160 900	160 900	22 788	22 788
Po 5 metų	30 385	30 385	37 981	37 981
Iš viso	295 560	295 560	165 044	165 044

2012 m. liepos 16 d. Bendrovės dukterinė įmonė UAB "Tetas" sudarė sąskaitos kreditavimo sutartį su AB SEB bankas. 2014 gegužės 30 d. pasirašytas sutarties pakeitimas Nr. 6., nustatytas 10 000 tūkst. Lt kredito limitas ir sutarties galiojimas pratęstas iki 2015 m. sausio 31 d. 2014 m. rugsėjo 30 d. UAB "Tetas" panaudotas kredito limitas buvo 8 140 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 7 449 tūkst. Lt).

2014 m. liepos 10 d. Bendrovės dukterinė įmonė BALTPOOL UAB sudarė kredito linijos banko sąskaitoje sutartį su AB DNB banku, pagal kurią BALTPOOL UAB VIAP lėšų sąskaitoje nustatytas maksimalus 90 mln. Lt kredito limitas pagal suderintą kintamą grafiką. Sutartis galioja iki 2015 m. liepos 10 d. BALTPOOL UAB panaudotas kredito limitas 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 30 703 tūkst. Lt.

2012 m. spalio 5 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su Pohjola Bank Plc. Paskolos suma yra 58 000 tūkst. EUR, iš kurios 24 000 tūkst. EUR buvo grąžinta iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

2014 m. balandžio 7 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su Pohjola Bank Plc. Paskolos suma yra 40 000 tūkst. EUR, 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo panaudota visa suma.

2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su Nordic Investment Bank. Paskolos bendra suma yra 22 000 tūkst. EUR, iš kurios 2 200 tūkst. EUR buvo grąžinta iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

10. Segmentų informacija

Bendrovė/Grupė valdymo tikslais analizuoja veiklą geografiniu bei teikiamų paslaugų atžvilgiu.

Grupė yra išskyrusi šiuos 6 segmentus:

• elektros energijos perdavimas;
• prekyba balansavimo/reguliavimo elektros energija;
• sisteminių (galios rezervavimo) paslaugų teikimas;
• viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) teikimas;
• rinkos operatoriaus veikla;
• remonto ir techninės priežiūros veiklos.

Elektros energijos perdavimas – elektros energijos persiuntimas aukštos įtampos (330 -110 kV) įrenginiais iš gamintojų vartotojams arba tiekėjams iki sutartyje nustatytos ribos. Pagrindinis šios veiklos tikslas – užtikrinti patikimą, efektyvų, kokybišką, skaidrų ir saugų elektros energijos perdavimą skirstomiesiems tinklams, stambiesiems tinklų naudotojams iš elektrinių ir kaimyninių energetikos sistemų.

Prekyba balansavimo –reguliavimo elektros energija yra paslauga, užtikrinanti elektros gamybos/importo ir poreikio/eksporto subalansavimą.

Sisteminių (galios rezervavimo) paslaugų teikimas. Bendrovė, užtikrindama patikimą sistemos darbą, perka iš elektros energijos gamintojų galios rezervo užtikrinimo elektros energijos gamybos įrenginiuose, reaktyviosios galios ir įtampos valdymo ir avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugas ir teikia vartotojams sistemines (galios rezervavimo) paslaugas. Galios rezervas reikalingas, kai nenumatytais atvejais sumažėja elektros energijos gamyba arba išauga jos suvartojimas.

Bendrovės/Grupės teikiamas VIAP sudaro:

strateginių elektros energetikos sektoriaus projektų, susijusių su energetinio saugumo didinimu įrengiant jungiamąsias linijas su kitų valstybių elektros energetikos sistemomis ir (ar) sujungiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemas su kitų valstybių narių elektros energetikos sistemomis (tarptautinės elektros jungtys Lietuva-Švedija ir Lietuva-Lenkija, Lietuvos elektros energetikos sistemos integracija į kontinentinės Europos tinklus) įgyvendinimas;

atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių prijungimas prie perdavimo tinklo, perdavimo tinklo optimizavimas, plėtra ir (ar) rekonstravimas, užtikrinantys gamybos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius plėtrą;

elektros energijos, gaminamos naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, balansavimas.

VIAP lėšų administratoriaus (nuo 2013 m., iki 2013 m. šią veiklą vykdė Bendrovė), gamtinių dujų, pagalbinių apsaugos nuo elektros energijos kainų elektros biržoje svyravimų bei biokuro rinkų operatoriaus veiklą vykdo Bendrovės dukterinė įmonė BALTPOOL UAB. Pagrindines BALTPOOL UAB uždirbamas pajamas sudaro pajamos už VIAP lėšų administravimą.

Remonto ir techninės priežiūros veiklą vykdo Bendrovės dukterinė įmonė UAB "TETAS". Jos pagrindinė veikla – vidutinės įtampos transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų rekonstrukcijos, remonto ir techninės priežiūros paslaugų teikimas.

Grupės informacija apie segmentus už 2014 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį laikotarpį

2014 m.	Verslo segmentai
	Perdavimo veikla	Prekyba balansavimo/ reguliavimo elektros energija	galios rezervavimo paslaugų pardavimas	VIAP teikimas	Rinkos operatoriaus veikla	Remonto ir techninės priežiūros veikla	Kiti eliminavimai tarp segmentų	Iš viso
Pajamos	174 213	56 491	31 267	7 737	518	56 828	-	327 054
Pajamos tarps segmentų					-	(4 793)	(21 609)	(26 402)
Pajamos, eliminavus pajamas tarp Grupės
įmonių	174 213	56 491	31 267	7 737	518	52 035	(21 609)	300 652
Veiklos pelnas (nuostoliai)	(18 079)	13 945	(7 144)	-	(542)	(1 165)	( 318)	(13 303)
*Finansinės pajamos (sąnaudos), grynąją verte Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių	(1 103)	-	-	-	5	(136)	-	(1 234)
rezultato dalis	103	-	-	-	-	-	-	103
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	(19 079)	13 945	(7 144)	-	(537)	(1 301)	(318)	(14 434)
*Pelno mokestis	248	-	-	-	-	(29)	-	219
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(18 831)	13 945	(7 144)	-	(537)	(1 330)	(318)	(14 215)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	101 794	-	-	-	92	920	(9)	102 797
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymai	1 119	-	-	-	-	-	-	1 119

*Pelno mokestis ir finansinė-investicinė veikla neskaidomi tarp Bendrovės veiklų ir priskiriami perdavimo veiklai.

Grupės informacija apie segmentus už 2013 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį laikotarpį

2013 m.	Verslo segmentai

	Perdavimo veikla	Prekyba balansavimo/ reguliavimo elektros energija	galios rezervavimo paslaugų pardavimas	VIAP teikimas	Rinkos operatoriaus veikla	Remonto ir techninės priežiūros veikla	Kiti eliminavimai tarp segmentų	Iš viso
Pajamos	185 690	125 826	69 899	7 599	534	55 284	-	444 832
Pajamos tarps segmentų					( 58)	(6 349)	(18 384)	(24 791)
Pajamos, eliminavus pajamas tarp Grupės įmonių	185 690	125 826	69 899	7 599	476	48 935	(18 384)	420 041
Veiklos pelnas (nuostoliai)	(7 343)	18 843	21 291	-	(573)	(1 318)	541	31 441
*Finansinės pajamos (sąnaudos), grynąją verte	2 520	-	-	-	3	(88)	-	2 435
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių rezultato dalis	616	-	-	-	-	-	-	616
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	(4 207)	18 843	21 291	-	(570)	(1 406)	541	34 492
*Pelno mokestis	(5 414)	-	-	-	2	169	-	(5 243)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(9 621)	18 843	21 291	-	(568)	(1 237)	541	29 249
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	97 341	-	-	-	86	988	(8)	98 407
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymai	4 149	-	-	-	-	-	-	4 149

*Pelno mokestis ir finansinė-investicinė veikla neskaidomi tarp Bendrovės veiklų ir priskiriami perdavimo veiklai.

Grupė veikia Lietuvoje ir jos pajamos iš Lietuvos klientų sudaro 99 proc. visų pajamų. Bendrovė Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatoriams parduoda reguliavimo elektros energiją bei teikia elektros energijos tranzito paslaugą Rusijos perdavimo sistemos operatoriui.

2014 m. ir 2013 m. Grupės ir Bendrovės pajamos pagal geografinę kliento lokaciją:

Šalis	Grupė 2014 m. sausis-rugsėjis	Bendrovė 2014 m. sausis-rugsėjis	Grupė 2013 m. sausis-rugsėjis	Bendrovė 2013 m. sausis-rugsėjis
Lietuva	297 201	266 257	411 302	380 371
Rusija	824	824	1 628	1 628
Estija	1 463	1 463	1 021	1 021
Latvija	1 565	1 565	6 063	6 063
Norvegija	2	2	-	-
Didžioji Britanija		-	27	27
Iš viso:	301 055	270 111	420 041	389 110

Visas Grupės ir Bendrovės turtas yra Lietuvoje.

11. Sandoriai tarp susijusių šalių

Bendrovės/Grupės susijusios šalys 2014 m. ir 2013 m. buvo:

• Bendrovės patronuojanti įmonė UAB "EPSO-G", 100 proc. UAB "EPSO-G" akcijų priklauso Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai;

• Bendrovės dukterinės įmonės;

• Bendrovės asocijuotos ir bendrai kontroliuojamos įmonės;
• Bendrovės vadovai.

Galutinis kontroliuojantis Bendrovės akcininkas yra LR Energetikos ministerija. Grupė/Bendrovė nelaiko Vyriausybės kontroliuojamų įmonių vienu klientu, nes tarp tokių įmonių nėra didelės ekonominės integracijos. Grupė/Bendrovė neatskleidžia sandorių su Valstybės kontroliuojamomis įmonėmis AB LESTO ir "Lietuvos energijos gamyba", AB kadangi sandoriai su šiomis įmonėmis yra reguliuojami teisės aktais.

Prekių ir paslaugų pardavimas

Susijusios šalys	Grupė 2014 m. sausis-rugsėjis	Bendrovė 2014 m. sausis-rugsėjis	Grupė 2013 m. sausis-rugsėjis	Bendrovė 2013 m. sausis-rugsėjis
Bendrovės dukterinės įmonės Grupės asocijuotos ir bendro pavaldumo įmonės	- 3 705 3 705	70 160 3 705 73 865	- 4 617 4 617	74 969 4 603 79 572
Prekių ir paslaugų pirkimas
Susijusios šalys	Grupė 2014 m. sausis-rugsėjis	Bendrovė 2014 m. sausis-rugsėjis	Grupė 2013 m. sausis-rugsėjis	Bendrovė 2013 m. sausis-rugsėjis
Bendrovės dukterinės įmonės Grupės asocijuotos ir bendro pavaldumo įmonės	- 979 979	74 643 979 75 622	- 10 650 10 650	96 696 10 259 106 955
Gautinos sumos iš susijusių šalių
Susijusios šalys	Grupė 2014 m. rugsėjo 30 d.	Bendrovė 2014 m. rugsėjo 30 d.	Grupė 2013 m. gruodžio 31 d.	Bendrovė 2013 m. gruodžio 31 d.
Bendrovės dukterinės įmonės Grupės asocijuotos ir bendro pavaldumo įmonės	- 1 354 1 354	7 939 1 354 9 293	- 616 616	9 245 616 9 861
Mokėtinos sumos susijusioms šalims
Susijusios šalys	Grupė 2014 m. rugsėjo 30 d.	Bendrovė 2014 m. rugsėjo 30 d.	Grupė 2013 m. gruodžio 31 d.	Bendrovė 2013 m. gruodžio 31 d.
Bendrovės dukterinės įmonės Grupės patronuojanti įmonė (UAB "EPSO-G") Grupės asocijuotos ir bendro pavaldumo įmonės	- - 67 67	18 713 - 67 18 780	- 12 2 533 2 545	17 477 12 2 405 19 894
Išmokos vadovybei
	Grupė 2014 m. sausis-rugsėjis	Bendrovė 2014 m. sausis-rugsėjis	Grupė 2013 m. sausis-rugsėjis	Bendrovė 2013 m. sausis-rugsėjis

Išmokos, susijusios su darbo santykiais	1 581	893	2 192	1 514
Iš jų: Išeitinės kompensacijos	-	-	258	258
Vidutinis sąrašinis vadovų skaičius	14	6	17	9

Bendrovėje vadovybe yra laikomi administracijos vadovas, valdybos nariai ir vyriausiasis finansininkas. Bendrovės dukterinėse įmonėse vadovybe yra laikomi administracijos vadovas, departamentų direktoriai ir vyriausieji finansininkai.

12. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai akcijai

2014 m. ir 2013 m. devynių mėnesių laikotarpio pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis), tenkantis vienai akcijai

	2014 m. sausis-rugsėjis	2013 m. sausis-rugsėjis
Grynasis pelnas (nuostoliai), priskirtinas Bendrovės akcininkams (tūkst. Lt) Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais)	(14 038) 504 331 380	29 449 504 331 380
Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai akcijai (litais)	-0,028	0,058

13. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Teisminiai nagrinėjimai

Civilinė byla pagal Bendrovės ieškinį atsakovams A. Blyskiui, B. Černauskienei, A. Černauskui (toliau – atsakovai) ir AB SEB bankui dėl servituto, reikalingo 330 kV elektros perdavimo oro linijai Klaipėda – Telšiai statyti ir aptarnauti, nustatymo. Atsakovai nesutikdami su LITGRID AB siūloma teisės aktų nustatyta tvarka paskaičiuota kompensacijos suma už servituto nustatymą pareiškė Bendrovei priešieškinį ir reikalavo jiems priteisti 700 tūkst. Lt nuostolių atlyginimo už servituto nustatymą. Byla išnagrinėta I instancijos teisme. Iš Bendrovės žemės savininkų naudai priteista 650 548 Lt. Bendrovė, nesutikdama su teismo sprendimu, jį apskundė apeliacine tvarka. Lietuvos apeliacinio teismo posėdis įvyko 2014 m. liepos 18 d. Apeliacinės instancijos teismas panaikino I instancijos teismo sprendimą, kuriuo iš Bendrovės žemės savininkams buvo priteista nurodyta suma. Žemės savininkai pateikė kasacinį skundą. 2013 m. Bendrovė padarė atidėjimą galimai priteistinai 650 548 Lt, kuris apskaitytas kitų mokėtinų sumų straipsnyje, ir atitinkamai padidino nebaigtos statybos vertę.

Civilinė byla pagal Bendrovės ieškinį AB Achema dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Bendrovė pateikė ieškinį AB Achema dėl 2 271 108,65 Lt skolos ir 20 918,25 Lt palūkanų priteisimo pagal 2010 m. liepos 1 d. Bendrovės su AB Achema sudarytą Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį (toliau – Sutartis) dėl VIAP mokesčio už 2011 m. balandžio – birželio mėn. priteisimo. Ši byla Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 14 d. nutartimi yra sustabdyta iki Vilniaus apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla pagal AB Achema ieškinį Bendrovei dėl Sutarties nuostatų, kuriomis iš dalies grindžiami Bendrovės reikalavimai, pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo (priteisti iš LITGRID AB 3 071 678,40 Lt gauto gamintojo VIAP mokesčio už 2011 m. sausio – kovo. mėn). Civilinės bylos pagal AB Achema ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo nagrinėjimas 2013 m. vasario 27 d. nutartimi taip pat yra sustabdytas iki bus išnagrinėta Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme (toliau – LVAT) nagrinėjama administracinė byla pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės 2011 m. kovo 2 d. skundą (prašymą) dėl poįstatyminių aktų neatitikimo Elektros energetikos įstatymui (toliau – byla pagal Seimo narių skundą). Pastaroji byla pagal Seimo narių skundą 2012 m. sausio 30 d. nutartimi iki šiol taip pat buvo sustabdyta, tačiau Konstituciniam Teismui 2014 m. spalio 7 d. sprendimu nutraukus pradėtą teiseną pagal 33 Seimo narių grupės 2011 m. birželio 14 d. skundą dėl Elektros energetikos įstatymo 2 str. 41 d. prieštaravimo Konstitucijai, administracinė byla atnaujinta (šiuo metu konkreti bylos nagrinėjimo data nepaskirta). 2014 m. rugsėjo 30 d. AB "Achema" pradelstas įsiskolinimas sudarė 10 247 tūkst. litų. Bylų baigtis neturės įtakos ilgalaikiams Bendrovės ar Grupės finansiniams rezultatams, nes Bendrovė veikia kaip tarpininkas ir VIAP lėšos apskaitomos tik gautinų ir mokėtinų sumų straipsnyje.

Administracinė byla pagal pareiškėjo AB Achema skundą atsakovui Lietuvos valstybei (Bendrovė byloje dalyvauja trečiuoju suinteresuotuoju asmeniu) dėl žalos, padarytos neteisėtais valstybės valdžios institucijų veiksmais, atlyginimo. AB Achema skundas grindžiamas tuo, jog valstybės valdžios institucijos, veikdamos neteisėtai bei viršydamos savo kompetenciją, priėmė Elektros energetikos įstatymą, prieštaraujantį Konstitucijai bei Europos Sąjungos teisės aktams, bei poįstatyminį reguliavimą, kuris prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Dėl tariamai neteisėtų valstybės valdžios institucijos veiksmų AB Achema teigia patyrusi 3 127 402,11 Lt žalą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi sustabdė šią administracinę byla iki Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas išnagrinės administracinę bylą pagal Seimo narių skundą, kuri, kaip minėta aukščiau, yra sustabdyta iki Konstitucinio Teismo sprendimo priėmimo. Bylos baigtis neturės jokios įtakos Bendrovės grynajam pelnui (nuostoliui), nes byloje dalyvauja tik trečiuoju asmeniu. Be to, VIAP lėšų surinkime/paskirstyme Bendrovė veikia kaip tarpininkas ir VIAP lėšos apskaitomos tik gautinų (mokėtinų) sumų straipsnyje.

Civilinė byla pagal Bendrovės ieškinį AB Achema dėl skolos ir palūkanų priteisimo už 2013 m. sausio mėn. bei įpareigojimo sudaryti VIAP lėšų surinkimo sutartį. Bendrovė pareiškė AB Achema reikalavimą dėl 1 304 306,51 Lt, įskaitant palūkanas, nesumokėtų VIAP lėšų už 2013 m. sausio mėn. priteisimo. Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartimi (įsiteisėjusia 2014 m. vasario 20 d.) byla sustabdyta iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-2498-365/2013 pagal AB "Achema" skundą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2012 m. spalio 16 d. nutarimo dėl VIAP lėšų ir kainų 2013 m. nustatymo, o taip pat Konstituciniame teisme bus išnagrinėtas Seimo narių grupės prašymas ištirti atskirų EEĮ nuostatų konstitucingumą. Pažymėtina, kad Bendrovė nuo 2013 metų atlieka tik VIAP lėšų surinkėjo funkciją. Pagal sutartį su VIAP lėšų administratoriumi Grupės įmone BALTPOOL UAB, jei Bendrovės vartotojai nemoka VIAP lėšų 3 mėnesius iš eilės, Bendrovė turi teisę mažinti BALTPOOL UAB (kuri veikia kaip tarpininkas ir VIAP lėšos apskaitomos tik gautinų (mokėtinų) sumų straipsnyje) pervedamas lėšų sumas suma, kurios vartotojai nesumoka Bendrovei. Atsižvelgiant į išdėstytą, Teismo priimtas palankus ar nepalankus sprendimas Bendrovės atžvilgiu neturės įtakos Grupės/Bendrovės grynajam pelnui (nuostoliui). Bylos baigties prognozės priklauso, visų pirma, nuo Konstitucinio teismo sprendimo(-ų) dėl VIAP teikimo tvarkos aprašo atskirų nuostatų atitikimo Konstitucijos nuostatoms, ko pasekoje pirmiausia bus atnaujinta šioje pastraipoje minima administracinė byla.

Civilinė byla pagal Bendrovės ieškinį AB LIFOSA dėl skolos ir palūkanų priteisimo už 2013 m. sausio mėn. bei įpareigojimo sudaryti VIAP lėšų surinkimo sutartį. Bendrovė pareiškė AB LIFOSA reikalavimą dėl 362 517,60 Lt, įskaitant palūkanas, nesumokėtų VIAP lėšų už 2013 m. sausio mėn. priteisimo. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartimi (įsiteisėjusia 2014 m. balandžio 3 d.) byla sustabdyta iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-2075-365/2013 pagal AB "Lifosa" skundą dėl Komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo dėl VIAP lėšų ir kainų 2013 m. nustatymo, o taip pat Konstituciniame teisme bus išnagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti VIAP teikimo tvarkos aprašo atskirų nuostatų atitikimo Konstitucijos nuostatoms bei Seimo narių grupės prašymas ištirti atskirų EEĮ nuostatų konstitucingumą. Pažymėtina, kad Bendrovė nuo 2013 metų atlieka tik VIAP lėšų surinkėjo funkciją. Pagal sutartį su VIAP lėšų administratoriumi Grupės įmone BALTPOOL UAB, jei Bendrovės vartotojai nemoka VIAP lėšų 3 mėnesius iš eilės, Bendrovė turi teisę mažinti BALTPOOL UAB (kuri veikia kaip tarpininkas ir VIAP lėšos apskaitomos tik gautinų (mokėtinų) sumų straipsnyje) pervedamas lėšų sumas suma, kurios vartotojai nesumoka Bendrovei. Atsižvelgiant į išdėstytą, Teismo priimtas palankus ar nepalankus sprendimas Bendrovės atžvilgiu neturės įtakos Grupės/Bendrovės grynajam pelnui (nuostoliui). Bylos baigties prognozės priklauso, visų pirma, nuo Konstitucinio teismo sprendimo(-ų) dėl VIAP teikimo tvarkos aprašo atskirų nuostatų atitikimo Konstitucijos nuostatoms, ko pasekoje pirmiausia bus atnaujinta šioje pastraipoje minima administracinė byla.

Civilinė byla pagal Bendrovės ieškinį AB ORLEN Lietuva dėl skolos ir palūkanų priteisimo už 2013 m. sausio mėn. bei įpareigojimo sudaryti VIAP lėšų surinkimo sutartį. Bendrovė pareiškė AB ORLEN Lietuva reikalavimą, dėl 366 856,42 Lt įskaitant palūkanas, nesumokėtų VIAP lėšų už 2013 m. sausio mėn. priteisimo. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 12 d. nutartimi byla sustabdyta iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-2267-426/2013 pagal AB ORLEN Lietuva skundą dėl Komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo dėl VIAP lėšų ir kainų 2013 m. nustatymo, o taip pat Konstituciniame teisme bus išnagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti VIAP teikimo tvarkos aprašo atitikimo Konstitucijos nuostatoms bei Seimo narių grupės prašymas ištirti atskirų EEĮ nuostatų konstitucingumą. Teismo priimtas palankus ar nepalankus sprendimas Bendrovės atžvilgiu neturės įtakos Grupės/Bendrovės grynajam pelnui (nuostoliui). Bylos baigties prognozės priklauso, visų pirma, nuo Konstitucinio teismo sprendimo(-ų) dėl VIAP teikimo tvarkos aprašo atskirų nuostatų atitikimo Konstitucijos nuostatoms, ko pasekoje pirmiausia bus atnaujinta šioje pastraipoje minima administracinė byla.

Civilinė byla pagal A. Žilinskio ir Ko UAB ieškinį dėl priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, atsiskaitymo už rangos darbus bei delspinigių priteisimo. A. Žilinskio ir Ko UAB pagal 2010-07-02 Rangos sutartį iki 2011- 11- 18 turėjo atlikti 110 kV kabelių linijos Nemunas-Murava statybos darbus, tačiau šie darbai buvo pabaigti tik 2013- 01-30. LITGRID AB už pradelstą laikotarpį rangovui priskaičiavo 880 187,45 Lt netesybų, kurias įskaitė iš rangovui mokėtinų sumų kaip vienarūšį priešpriešinį reikalavimą ir 2012 m. pripažino 880 187,45 Lt delspinigių pajamas (paaiškėjus naujoms aplinkybėms vėliau ši suma sumažinta iki 861 738,84 Lt, rangovui grąžinus 18 448,61 Lt). Rangovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą pripažinti įskaitymą negaliojančiu, grąžinti išskaičiuotą netesybų sumą ir priteisti delspinigius už laiku neatliktą mokėjimą. 2013-10-16 teismas priėmė sprendimą atmesti ieškovo A. Žilinskio ir Ko UAB ieškinį visiškai. 2013-11-14 Ieškovas teismo sprendimą apskundė apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui. 2014-06-30 Lietuvos apeliacinis teismas priėmė sprendimą, pripažindamas pagrįstai įskaitytais tik 50 000 Lt netesybų, o likusią sumą, delspinigius, 6% metines palūkanas nuo bylos iškėlimo ir bylinėjimosi išlaidas priteisė rangovui, trečiajam asmeniui UAB Energetikos tinklų institutas ir valstybei. LITGRID AB teismo sprendimą apskundė kasaciniam teismui. Bendrovė padarė atidėjimą galimai grąžintinai netesybų ir priteistinai delspinigių sumai.

Byla Vilniaus apygardos administraciniame teisme dėl Komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr.O3-817"Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos reguliavimo laikotarpio pakeitimo" ir 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr.O3-822 "Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2015 metams perskaičiavimo", kuriais reglamentuojama LITGRID AB teikiamų elektros energijos perdavimo paslaugų kainodarą 2015 metams, panaikinimo. Komisija 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr.O3-817"Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos reguliavimo laikotarpio pakeitimo" nusprendė pratęsti LITGRID AB elektros perdavimo paslaugos reguliavimo periodą 2015 metams. Įsigaliojus šiam Komisijos sprendimui, dabartinis elektros energijos perdavimo paslaugos reguliavimo periodas apima 2011 – 2015 m. laikotarpį, o Komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr.O3-822 "Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2015 metams perskaičiavimo" nustatyta 1,858 ct/kWh LITGRID AB teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba. LITGRID AB nesutinka su Komisijos nustatyta elektros perdavimo paslaugos kainos viršutine riba 2015 metams, todėl 2014 m. spalio 24 d. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydama panaikinti minėtus Komisijos sprendimus. Kartu su šiuo skundu LITGRID AB pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir laikinai sustabdyti skundžiamų Komisijos sprendimų galiojimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 30 d. nutartimi skundą priėmė, tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikė. LITGRID AB 2014 m. lapkričio 6 d. pateikė atskirąjį skundė dėl teismo nutarties dalies, kuria buvo atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. LITGRID AB 2014 m. spalio 24 d. skundo ir 2014 m. lapkričio 6 d atskirojo skundo nagrinėjimo data nėra paskirta. Skundžiami Komisijos sprendimai daro neigiamą įtaką LITGRID AB veiklai, nes pratęsus reguliavimo periodą, o nenustačius jį naujai, nėra įvertinamos būtinos LITGRID AB reguliuojamos veiklos sąnaudos 2015 metais – LITGRID AB vertinimu, skirtumas (negautos pajamos) gali siekti iki 17 mln. Lt. Taip pat, Komisijai nenustačius naujo reguliavimo periodo nėra taikoma Komisijos suskaičiuota ir paskelbta investicijų grąžos norma (WACC) 2015 metais, kuri yra didesnė nei taikoma dabartiniam Reguliavimo periodui – skirtumas sudarytų 5 mln. Lt, o pradėjus taikyti 2014 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1026 patvirtinto Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo nuostatas, dėl turto vertės, nuo kurios skaičiuojama investicijų grąža – skirtumas sudarytų dar apie 12 mln. Lt. Atsižvelgdami į byloje esančius įrodymus ir LITGRID AB teisinius argumentus, kuriais yra grindžiami bendrovės reikalavimai, tikėtina, kad bylos baigtis bendrovei gali būti tiek teigiama, tiek ir neigiama.

Byla Vilniaus apylinkės teisme dėl tinklų naudotojo UAB "Dirbtinis pluoštas" (buvusi UAB "Korelita") įsiskolinimo už elektros energijos perdavimo ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 16 d. priėmė nutartį, kuria patvirtino LITGRID AB ir UAB "Dirbtinis pluoštas" 2014 m. kovo 24 d. sutartį dėl skolos už elektros energijos perdavimo ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas grąžinimo dalimis. Šia sutartimi UAB "Dirbtinis pluoštas" įsipareigojo grąžinti LITGRID AB 888 002,18 Lt skolą, sumokant ją lygiomis dalimis po 111 000,27 Lt per aštuonis mėnesius kiekvieno mėnesio priešpaskutinę darbo dieną nuo 2014 m. kovo mėn. iki 2014 m. spalio mėn. UAB "Dirbtinis pluoštas" savo įsipareigojimų nevykdė, todėl LITGRID AB 2014 m. rugsėjo 19 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydamas išduoti vykdomąjį raštą skolos daliai - 555 001,35 Lt. UAB "Dirbtinis pluoštas" nesutinka su šiuo reikalavimu, todėl teismas nusprendė LITGRID AB prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka 2014 m. gruodžio 8d. Atsižvelgdami į byloje esančius įrodymus ir LITGRID AB teisinius argumentus, kuriais yra grindžiami bendrovės reikalavimai, tikėtina, kad bylos baigtis bendrovei turėtų būti teigiama.

Civilinės bylos pagal LITGRID AB ieškinius balansavimo elektros energijos tiekėjams dėl įsiskolinimo už įsigytą balansavimo elektros energiją:

• Vilniaus apygardos teisme 2014-01-28 priimtas sprendimas dėl ECO Energy Systems UAB bankroto bylos iškėlimo, LITGRID AB pateikė kreditorinius reikalavimus, lygius 2 706 779,07 Lt sumai, teismo paskirtam bankroto administratoriui. Teismas šiuos kreditorinius reikalavimus patvirtino;

• 2013 m. gruodžio 10 d. LITGRID AB pateikė Vilniaus komercinio arbitražo teismui ieškinį dėl Balansavimo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties su UAB "Elektra visiems" bendrai 7 754 569,26 Lt sumai. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 6 d. tenkino LITGRID AB atskirąjį skundą ir nusprendė taikyti UAB "Elektra visiems" atžvilgiu laikinąsias sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones – areštuoti UAB "Elektra visiems" turto 3 462 372,25 Lt sumai, leidžiant vykdyti nutartyje numatytus atsiskaitymus Vilniaus komercinio arbitražo teismas pilnai patenkino LITGRID AB ieškinį ir priteisė 11 587 206,85 LT skolos, 233 822,65 LTL delspinigių, 6 proc. palūkanų nuo priteistos sumos, 125 108,86 LT arbitražo rinkliavų ir 20 175,21 LT bylinėjimosi išlaidų. UAB "Elektra visiems" 2014 m. rugpjūčio 25 d. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendimo, ko pasekoje Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2A-1559/2014) sustabdytas Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2014 m. liepos 25 d. sprendimo vykdymas iki Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. 2A-1559/2014 pagal atsakovo UAB "Elektra visiems" skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2014 m. liepos 25 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 287, panaikinimo (šiuo metu byla dar nėra paskirta nagrinėti). Be to, išanalizavus antstolio pateiktus duomenis, susijusius su teismo nutarties dėl UAB "Elektra visiems" turtui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymu, Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir turto administratoriaus skyrimo Be to, gauta informacija, kad Vilniaus apygardos teisme gautas fizinio asmens prašymas dėl bankroto bylos UAB "Elektra visiems" iškėlimo, ko pasekoje Vilniaus apygardos teismui pateiktas prašymas dėl Bendrovės įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu ir bankroto administratoriaus skyrimo (Vilniaus apygardos teismo teisėjo 2014 m. spalio 22 d. rezoliucija Bendrovė įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu);

• 2013 m. gruodžio 20 d. LITGRID AB pateikė Vilniaus komercinio arbitražo teismui ieškinį dėl Balansavimo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties su Sky Energy group UAB (dabar - UAB "Saurama") bendrai 14 348 302,54 Lt, sumai. LITGRID AB prašymu Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 30 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo Sky Energy group UAB turtą ieškinyje nurodytai sumai (laikinųjų apsaugos priemonių mastas to paties teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartimi sumažintas iki 12 508 602,54 Lt), leidžiant iš areštuotų lėšų daryti nutartyje numatytus mokėjimus. Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. sprendimu iš atsakovo UAB "Saurama" ieškovo LITGRID AB naudai priteista 12 300 000 Lt skolos, procesinės palūkanos, 112 736,76 Lt arbitražo rinkliavų ir 39 646,82 Lt bylinėjimosi išlaidų, tačiau atsakovas pateikė skundą Lietuvos apeliaciniam teismui dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo, ko pasekoje, atsakovo prašymu, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1610/2014 buvo sustabdytas Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 291, vykdymas iki galutinio Lietuvos apeliacinio teismo procesinio sprendimo civilinėje byloje pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės "Saurama" skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 291, panaikinimo, priėmimo (šiuo metu byla dar nėra paskirta nagrinėti). Bendrovės prašymu, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi iš dalies pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, apribojant iš areštuotų lėšų leidžiamo išmokėti darbo užmokesčio dydį iki 2 355 Lt (neatskaičius mokesčių vienam darbuotojui. Be to, teismui pateiktas prašymas dėl UAB "Saurama" turto administratoriaus skyrimo.

Bendrovė padarė 21 163 655,94 Lt atidėjimą abejotinoms skoloms, susijusioms su aukščiau išvardintais balansavimo elektros energijos tiekėjų įsiskolinimais.

Civilinė byla pagal UAB "Energijos kodas" ieškinį dėl 5 621 835 Lt nuostolių priteisimo ir kitų nepriklausomų elektros energijos tiekėjų grupės LITGRID AB pateiktos pretenzijos, susijusios su galimais nepriklausomų tiekėjų nuostoliais dėl LITGRID AB susitarimo su Latvijos ir Estijos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriais, tariamai nulėmusio didmeninių elektros energijos kainų padidėjimą rinkoje. UAB "Energijos kodas" ir kitų nepriklausomų tiekėjų grupė teigia, kad patyrė nuostolių dėl neteisėto (konkurencijos teisę pažeidžiančio) LITGRID AB susitarimo su Latvijos ir Estijos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriais. Jų nuomone, šis susitarimas nulėmė konkurencijos apribojimą didmeninėje elektros energijos tiekimo rinkoje ir to išdavoje padidėjo didmeninės elektros energijos kainos rinkoje. Nepaisant didmeninių elektros energijos kainų padidėjimo, UAB "Energijos kodas" ir kiti pretenzijas pateikę nepriklausomi tiekėjai, elektros energiją pirko rinkoje tuo metu galiojusiomis kainomis, o galutiniams vartotojams tiekė fiksuotomis mažesnėmis kainomis. Dėl šio kainų skirtumo, UAB "Energijos kodas" teigia patyrusi 5 621 835 Lt nuostolių ir pateikė ieškinį dėl šių nuostolių kompensavimo. LITGRID AB nesutinka su ieškiniu ir jame išdėstytais argumentais. Šiuo metu byloje vyksta apsikeitimas procesiniais dokumentais. Teismo posėdžio data nėra paskirta. LITGRID AB pretenzijas pateikę nepriklausomi elektros energijos tiekėjai taip pat nurodė, kad yra patyrę nuostolių ir ketina kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Pateikdama atsakymus į šias pretenzijas, LITGRID AB informavo nepriklausomus tiekėjus, kad nesutinka su pateiktomis pretenzijomis ir jose nurodytais argumentais dėl tariamų nuostolių. Bendrovės vadovybės nuomone, įvertinus visų esamų aplinkybių ir faktų visumą, šios pretenzijos nepagrįstos, pateikti reikalavimai nėra paremti svariais įrodomais ir argumentais bei nėra objektyvių

galimybių pakankamai tiksliai įvertinti bendros dėl šio neapibrėžtumo galinčių atsirasti pretenzijų sumos. Tai patvirtino Komisijos atlikto tyrimo rezultatai. Todėl šiose finansinėse ataskaitose nebuvo apskaityti jokie atidėjimai, susiję su šiuo neapibrėžtumu.

2014 m. kovo 6 d. Bendrovė gavo detalizuotą ABB AB pretenziją dėl papildomo apmokėjimo už padidintą šuntinių reaktorių galią vykdant 2013-02-15 Alytaus aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpo su 400kV skirstykla projektavimo ir statybos darbų sutartį Nr. SUT-40-13 (darbai yra vienas iš Lit-Pol link jungties į Lenkiją įgyvendinimo etapų). ABB AB teigimu, toks šuntinių reaktorių galios padidinimas nebuvo numatytas sudarytoje sutartyje, todėl ABB AB skaičiavimais LITGRID AB už darbus turėtų papildomai sumokėti 3 005 tūkst. Lt (870 tūkst. EUR). LITGRID AB nuomone, pretenzija yra nepagrįsta, reikalingas galios padidinimas įėjo į sutarties apimtis ir rangovas tai turėjo įvertinti pirkimo procedūrų metu, todėl Bendrovė ABB AB pretenziją ginčys ir todėl šiose finansinėse ataskaitose nebuvo apskaityti jokie atidėjimai, susiję su šiuo neapibrėžtumu.

14. Pobalansiniai įvykiai

Reikšmingų pobalansinių įvykių Grupėje/Bendrovėje nebuvo.

*****