AI assistant
Litgrid AB Interim / Quarterly Report 2014
2262_rns_2015-02-27_20e6e37e-3553-4297-8fa7-7136c7aedcf8.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Litgrid AB
A. Juozapavičiaus g. 13
LT-09311, Vilnius
T +370 5 278 2777
F +370 5 272 3986
[email protected]
www.litgrid.eu
Įmonės kodas
302564383
PVM mokėtojo kodas
LT 100005748413
ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS
2015 m. vasario 27 d., Vilnius
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio nuostatomis ir Lietuvos banko Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, LITGRID AB generalinis direktorius Daivis Virbickas, finansų departamento direktorius Rimantas Busila ir vyriausioji finansininkė – apskaitos skyriaus vadovė Svetlana Sokolskytė, patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, pateikiama LITGRID AB 2014 metų dvylikos mėnesių neaudituota tarpinė konsoliduota finansinė informacija, sudaryta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sajungoje, atitinka tikrovę ir teisingai parodo LITGRID AB ir konsoliduotą įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, laikotarpio pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.
Generalinis direktorius
Daivis Virbickas
Finansų departamento direktorius
Rimantas Busila
Vyriausioji finansininkė
Svetlana Sokolskytė
LITGRID
LITGRID AB
KONSOLIDUOTA IR BENDROVÉS 2014 M. SUTRUMPINTA TARPINÉ FINANSINÉ INFORMACIJA, PARENGTA PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINÉS ATSKAITOMYBÉS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE (NEAUDITUOTA)
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
TURINYS
PUSLAPIS
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
- SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS 3
- SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS 4
- SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS 6
- SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS 7
- SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8
Sutrumpinta tarpinė finansinė informacija pasirašyta 2015 m. vasario 27 d.
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
LITRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS
2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
| | Grupė
2014 m.
gruodžio 31 d. | Bendrovė
2014 m.
gruodžio 31 d. | Grupė
2013 m.
gruodžio 31 d. | Bendrovė
2013 m.
gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TURTAS | | | | |
| Ilgalaikis turtas | | | | |
| Nematerialusis turtas | 3 258 | 3 159 | 2 365 | 2 176 |
| Materialusis turtas | 4 1 265 966 | 1 263 024 | 1 870 225 | 1 867 222 |
| Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį | 252 579 | 252 579 | 184 443 | 184 438 |
| materialųjį turtą | | | | |
| Investicijos į dukterines įmones | 5 | 16 496 | - | 15 494 |
| Investicijos į asocijuotas ir bendrai valdomas | 7 065 | 6 156 | 15 922 | 15 320 |
| įmones | 5 | | | |
| Atidėto pelno mokesčio turtas | 313 | - | 324 | - |
| Finansinis turtas, galimas parduoti | 7 723 | 7 723 | 7 723 | 7 723 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 1 536 904 | 1 549 137 | 2 081 002 | 2 092 373 |
| Trumpalaikis turtas | | | | |
| Atsargos | 7 787 | 3 469 | 8 844 | 3 522 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 38 074 | 37 981 | 591 | 455 |
| Prekybos gautinos sumos | 57 643 | 43 629 | 65 447 | 53 296 |
| Kitos gautinos sumos | 142 691 | 67 397 | 114 155 | 36 607 |
| Kitas finansinis turtas | 5 838 | 5 838 | 21 262 | 4 835 |
| Terminuoti indėliai | - | - | - | - |
| Iki išpirkimo termino laikomos investicijos | 6 | 55 000 | 55 000 | 70 000 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 92 759 | 86 537 | 81 562 | 80 751 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 399 792 | 299 851 | 361 861 | 249 466 |
| TURTO IŠ VISO | 1 936 696 | 1 848 988 | 2 442 863 | 2 341 839 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | | |
| Nuosavas kapitalas | | | | |
| Ištatinis kapitalas | 504 331 | 504 331 | 504 331 | 504 331 |
| Akcijų priedai | 29 621 | 29 621 | 29 621 | 29 621 |
| Perkainojimo rezervas | 23 680 | 23 332 | 226 173 | 225 811 |
| Privalomasis rezervas | 50 441 | 50 433 | 50 467 | 50 433 |
| Kiti rezervai | 591 654 | 591 654 | 654 654 | 654 654 |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | (362 639) | (353 379) | 43 034 | 50 755 |
| Nuosavas kapitalas. tenkantis | 837 088 | 845 992 | 1 508 280 | 1 515 605 |
| patronuojančios įmonės akcininkams | | | | |
| Nekontroliuojanti dalis | 197 | - | 259 | - |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 837 285 | 845 992 | 1 508 539 | 1 515 605 |
| Įsipareigojimai | | | | |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | |
| Dotacijos | 373 387 | 373 387 | 332 905 | 332 905 |
| Ilgalaikės paskolos | 7 | 305 918 | 305 918 | 165 044 |
| Ateinančių laikotarpių pajamos | - | - | - | - |
| Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 212 | 10 038 | 717 | 602 |
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas | 41 651 | 41 651 | 150 828 | 150 828 |
| Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso | 731 168 | 730 994 | 649 494 | 649 379 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | |
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 7 | 104 275 | 104 275 | 49 030 |
| Trumpalaikės paskolos | 7 | 36 530 | - | 7 449 |
| Prekybos skolos | 128 302 | 126 281 | 78 616 | 75 422 |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 10 080 | 4 813 | 4 227 | 3 454 |
| Mokėtinas pelno mokestis | 1 129 | 1 126 | 8 368 | 8 368 |
| Kitos mokėtinos sumos | 87 927 | 35 507 | 137 140 | 40 581 |
| Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso | 368 243 | 272 002 | 284 830 | 176 855 |
| Įsipareigojimų iš viso | 1 099 411 | 1 002 996 | 934 324 | 826 234 |
| NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 1 936 696 | 1 848 988 | 2 442 863 | 2 341 839 |
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
| | Pasta-bos | Grupė
2014 m.
sausis-gruodis | Bendrovė
2014 m.
sausis-gruodis | Grupė
2013 m.
sausis-gruodis | Bendrovė
2013 m.
sausis-gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos | | | | | |
| Elektros ir susijusių paslaugų pajamos | 8 | 361 626 | 360 805 | 541 298 | 540 777 |
| Kitos pajamos | | 56 903 | 7 546 | 48 528 | 7 200 |
| Pajamų iš viso | | 418 529 | 368 351 | 589 826 | 547 977 |
| Veiklos sąnaudos | | | | | |
| Elektros energijos ir susijusių paslaugų sąnaudos | | (175 017) | (174 952) | (291 791) | (291 849) |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 4 | (134 761) | (133 453) | (130 527) | (129 118) |
| Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos | | (40 481) | (21 244) | (37 833) | (20 347) |
| Remontų ir priežiūros sąnaudos | | (16 025) | (21 695) | (14 435) | (22 701) |
| Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos | | (13 298) | (12 569) | (13 545) | (12 886) |
| Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos | | (5 083) | (5 080) | (5 353) | (5 345) |
| Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas | | (425 457) | (425 457) | - | - |
| Kitos sąnaudos | | (48 392) | (11 917) | (70 075) | (36 523) |
| Veiklos sąnaudų iš viso | | (858 514) | (806 367) | (563 559) | (518 769) |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | 8 | (439 985) | (438 016) | 26 267 | 29 208 |
| Finansinė veikla | | | | | |
| Pelnas iš asocijuotos įmonės pardavimo | | - | - | 2 403 | 3 293 |
| Finansinės veiklos pajamos | | 1 517 | 1 510 | 1 338 | 1 331 |
| Finansinės veiklos sąnaudos | | (2 448) | (2 254) | (1 340) | (1 216) |
| Finansinės veiklos iš viso | | (931) | (744) | 2 401 | 3 408 |
| Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių
pelno/(nuostolių) dalis | | 307 | - | 1 151 | - |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | | (440 609) | (438 760) | 29 819 | 32 616 |
| Pelno mokestis | | | | | |
| Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos | | (11 511) | (11 506) | (20 518) | (20 497) |
| Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) | | 76 815 | 76 821 | 16 056 | 15 948 |
| Pelno mokesčio iš viso | | 65 304 | 65 315 | (4 462) | (4 549) |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | | (375 305) | (373 445) | 25 357 | 28 067 |
| Kitos bendrosios pajamos | | (183 329) | (183 350) | - | - |
| Bendrosios pajamos | | (558 634) | (556 795) | 25 357 | 28 067 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini: | | | | | |
| Patronuojančios įmonės akcininkams | | (375 045) | (373 445) | 25 669 | 28 067 |
| Nekontroliuojančiai daliai | | (260) | - | (312) | - |
| | | (375 305) | (373 445) | 25 357 | 28 067 |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: | | | | | |
| Patronuojančios įmonės akcininkams | | (558 374) | (556 795) | 25 669 | 28 067 |
| Nekontroliuojančiai daliai | | (260) | - | (312) | - |
| | | (558 634) | (556 795) | 25 357 | 28 067 |
| Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) vienai
akcijai (litais) | 10 | -0,74 | -0,74 | 0,05 | 0,05 |
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPI, PASIBAIGUSĮ 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
| | Grupė
2014 m.
spalis-gruodis | Bendrovė
2014 m.
spalis-gruodis | Grupė
2013 m.
spalis-gruodis | Bendrovė
2013 m.
spalis-gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos | | | | |
| Elektros ir susijusių paslaugų pajamos | 96 417 | 96 114 | 156 873 | 156 732 |
| Kitos pajamos | 21 460 | 2 529 | 12 912 | 2 135 |
| Pajamų iš viso | 117 877 | 98 643 | 169 785 | 158 867 |
| Veiklos sąnaudos | | | | |
| Elektros energijos ir susijusių paslaugų sąnaudos | (47 733) | (47 668) | (84 129) | (84 129) |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | (31 964) | (31 659) | (32 120) | (31 777) |
| Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos | (13 333) | (7 567) | (12 399) | (7 479) |
| Remontų ir priežiūros sąnaudos | (3 392) | (5 014) | (5 074) | (7 431) |
| Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos | (3 677) | (3 412) | (3 391) | (3 218) |
| Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos | (3 964) | (3 963) | (1 204) | (1 203) |
| Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas | (425 457) | (425 457) | - | - |
| Kitos sąnaudos | (15 039) | (641) | (36 642) | (27 251) |
| Veiklos sąnaudų iš viso | (544 559) | (525 381) | (174 959) | (162 488) |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | (426 682) | (426 738) | (5 174) | (3 621) |
| Finansinė veikla | | | | |
| Pelnas iš asocijuotos įmonės pardavimo | - | - | - | - |
| Finansinės veiklos pajamos | 237 | 235 | 1 091 | 1 090 |
| Finansinės veiklos sąnaudos | 66 | 124 | (1 125) | (1 092) |
| Finansinės veiklos iš viso | 303 | 359 | (34) | (2) |
| Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių
pelno/(nuostolių) dalis | 204 | - | 535 | - |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | (426 175) | (426 379) | (4 673) | (3 623) |
| Pelno mokestis | | | | |
| Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos | (1 750) | (1 745) | (5 599) | (5 599) |
| Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) | 66 835 | 66 812 | 6 380 | 6 464 |
| Pelno mokesčio iš viso | 65 085 | 65 067 | 781 | 865 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | (361 090) | (361 312) | (3 892) | (2 758) |
| Kitos bendrosios pajamos | (183 329) | (183 350) | - | - |
| Bendrosios pajamos | (544 419) | (544 662) | (3 892) | (2 758) |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini: | | | | |
| Patronuojančios įmonės akcininkams | (361 007) | (361 312) | (3 780) | (2 758) |
| Nekontroliuojančiai daliai | (83) | - | (112) | - |
| | (361 090) | (361 312) | (3 892) | (2 758) |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: | | | | |
| Patronuojančios įmonės akcininkams | (544 336) | (544 662) | (3 780) | (2 758) |
| Nekontroliuojančiai daliai | (83) | - | (112) | - |
| | (544 419) | (544 662) | (3 892) | (2 758) |
| Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) vienai
akcijai (litais) | -0,72 | -0,72 | -0,01 | -0,01 |
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.
5
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
| Grupė | Nuosavas kapitalas, priskirtinas Grupės akcininkams | Nekontroliuojanti dalis | Iš viso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitalas | Akcijų priedai | Perkainojimo rezervas | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas | Tarpinė suma | |||
| Likutis 2013 m. sausio 1 d. | 504 331 | 29 621 | 246 582 | 50 464 | 654 738 | 44 742 | 1 530 478 | 4 390 | 1 534 868 |
| Bendrosios pajamos | |||||||||
| Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) | - | - | - | - | - | 25 669 | 25 669 | (312) | 25 357 |
| Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos | - | - | (20 563) | - | - | 20 563 | - | - | - |
| Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso | - | - | (20 563) | - | - | 46 232 | 25 669 | (312) | 25 357 |
| Pervesta į nepaskirstytąjį pelną | - | - | - | - | (126) | 126 | - | - | - |
| Pervesta į rezervus | - | - | - | 3 | 42 | (45) | - | - | - |
| Dividendai | - | - | - | - | - | (45 000) | (45 000) | - | (45 000) |
| Dalies dukterinėje įmonėje pasikeitimas | - | - | 154 | - | - | (3 021) | (2 867) | (3 819) | (6 686) |
| Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. (neaudituota) | 504 331 | 29 621 | 226 173 | 50 467 | 654 654 | 43 034 | 1 508 280 | 259 | 1 508 539 |
| Likutis 2014 m. sausio 1 d. | 504 331 | 29 621 | 226 173 | 50 467 | 654 654 | 43 034 | 1 508 280 | 259 | 1 508 539 |
| Bendrosios pajamos | |||||||||
| Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) | - | - | (183 329) | - | - | (375 045) | (558 374) | (260) | (558 634) |
| Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos | - | - | (19 164) | - | - | 19 164 | - | - | - |
| Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso | - | - | (202 493) | - | - | (355 881) | (558 374) | (260) | (558 634) |
| Pervesta į nepaskirstytąjį pelną | - | - | - | (26) | (63 000) | 63 026 | - | - | - |
| Pervesta į rezervus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendai | - | - | - | - | - | (112 818) | (112 818) | - | (112 818) |
| Dalies dukterinėje įmonėje pasikeitimas | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 198 |
| Likutis 2014 m. gruodžio 31 d. (neaudituota) | 504 331 | 29 621 | 23 680 | 50 441 | 591 654 | (362 639) | 837 088 | 197 | 837 285 |
| Bendrovė | Kapitalas | Akcijų priedai | Perkainojimo rezervas | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas | Nuosavo kapitalo iš viso | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Likutis 2013 m. sausio 1 d. | 504 331 | 29 621 | 246 339 | 50 433 | 654 654 | 47 160 | 1 532 538 | ||
| Bendrosios pajamos | |||||||||
| Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) | - | - | - | - | - | 28 067 | 28 067 | ||
| Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos | - | - | (20 528) | - | - | 20 528 | - | ||
| Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso | - | - | (20 528) | - | - | 48 595 | 28 067 | ||
| Dividendai | - | - | - | - | - | (45 000) | (45 000) | ||
| Likutis 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | 504 331 | 29 621 | 225 811 | 50 433 | 654 654 | 50 755 | 1 515 605 | ||
| Likutis 2014 m. sausio 1 d. | 504 331 | 29 621 | 225 811 | 50 433 | 654 654 | 50 755 | 1 515 605 | ||
| Bendrosios pajamos | |||||||||
| Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) | - | - | (183 350) | - | - | (373 445) | (556 795) | ||
| Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos | - | - | (19 129) | - | - | 19 129 | - | ||
| Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso | - | - | (202 479) | - | - | (354 316) | (556 795) | ||
| Pervesta į nepaskirstytąjį pelną | - | - | - | - | (63 000) | 63 000 | - | ||
| Dividendai | - | - | - | - | - | (112 818) | (112 818) | ||
| Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | 504 331 | 29 621 | 23 332 | 50 433 | 591 654 | (353 379) | 845 992 |
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriamą šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
| | Grupė
2014 m.
sausis-
gruodis | Bendrovė
2014 m.
sausis-
gruodis | Grupė
2013 m.
sausis-
gruodis | Bendrovė
2013 m.
sausis-
gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | (375 305) | (373 445) | 25 357 | 28 067 |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai | | | | |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 134 761 | 133 453 | 130 527 | 129 118 |
| Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas) | - | - | 22 445 | 22 445 |
| Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis | (307) | - | (1 151) | - |
| (Pelnas) iš asocijuotos įmonės pardavimo | - | - | (2 405) | (3 294) |
| Pelno mokesčio sąnaudos | (65 304) | (65 315) | 4 462 | 4 549 |
| Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas | 425 456 | 425 456 | - | - |
| (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo | 5 083 | 5 080 | 5 345 | 5 345 |
| Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: | | | | |
| Palūkanų pajamos | (752) | (746) | (1 288) | (1 284) |
| Palūkanų sąnaudos | 1 682 | 1 488 | 1 290 | 1 170 |
| Kitas finansinis turtas | 15 424 | (1 003) | 42 228 | 57 477 |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimas | | | | |
| Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | (29 814) | (30 291) | (32 881) | 35 032 |
| Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | (36 166) | (37 212) | 5 504 | (848) |
| Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpio pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | (174 680) | (133 839) | (54 305) | (130 156) |
| (Sumokėtas) pelno mokestis | (9 736) | (9 653) | (21 243) | (21 138) |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | (109 658) | (86 027) | 123 885 | 126 483 |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) | (95 787) | (94 732) | (213 976) | (213 084) |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas | 9 | 5 | - | - |
| Gautos dotacijos | 80 795 | 80 795 | 121 103 | 121 103 |
| Terminuoti indėliai ir kitas finansinis turtas | - | - | - | - |
| Iki išpirkimo termino laikomos investicijos | 15 000 | 15 000 | (70 000) | (70 000) |
| Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas | - | (1 002) | - | - |
| Dukterinių (asocijuotų) įmonių perleidimas | 9 164 | 9 164 | 1 273 | 1 139 |
| Gautos palūkanos | 826 | 820 | 1 259 | 1 255 |
| Gauti dividendai | 517 | 517 | 110 | 110 |
| Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | 389 | 201 | (59) | (48) |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | 10 913 | 10 768 | (160 290) | (159 525) |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| Gautos paskolos | 383 261 | 383 261 | 75 962 | 75 962 |
| Sugrąžintos paskolos | (187 142) | (187 142) | (41 434) | (41 434) |
| Sąskaitų likučio perviršis (overdraft) | 29 081 | - | 2 927 | - |
| Sumokėtos palūkanos | (2 391) | (2 207) | (2 005) | (1 896) |
| Išmokėti dividendai | (112 867) | (112 867) | (44 870) | (44 936) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | 109 942 | 81 045 | (9 420) | (12 304) |
| Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) padidėjimas (sumažėjimas) | 11 197 | 5 786 | (45 825) | (45 346) |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje | 81 562 | 80 751 | 127 387 | 126 097 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje | 92 759 | 86 537 | 81 562 | 80 751 |
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.
7
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
1. Bendroji informacija
LITGRID AB yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius, Lietuva. LITGRID AB (toliau - LITGRID arba Bendrovė, arba Įmonė) - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, įsteigtas atskiriamos AB „Lietuvos energija“ veiklos dalies pagrindu, įgyvendinant 2010 m. spalio 28 d. AB „Lietuvos energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas AB „Lietuvos energija“ atskyrimas. 2010 m. lapkričio 16 d. Bendrovė įregistruota Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 302564383, PVM mokėtojo kodas LT100005748413.
LITGRID - elektros energijos perdavimo sistemos operatorių, valdantis elektros energijos srautus Lietuvoje ir palaikantis stabilų visos elektros energetikos sistemos darbą. Bendrovė taip pat yra atsakinga už Lietuvos elektros rinkos integraciją ir vystymąsi bei elektros perdavimo tinklo eksploataciją ir jo plėtrą - strateginius elektros jungčių su Švedija ir Lenkija projektus, užtikrinsiančius šalies energetinę nepriklausomybę.
Bendrovės veiklos tikslai yra savo kompetencijos ribose užtikrinti elektros energetikos sistemos stabilumą ir patikimumą Lietuvos Respublikos teritorijoje, sudaryti objektyvias ir nediskriminuojančias naudojimosi perdavimo tinklais sąlygas, valdyti, naudoti ir disponuoti elektros energijos perdavimo sistemos turtą ir jo priklausinius, valdyti elektros rinkos operatoriaus funkcijas atliekančias ir veikla vykdančias įmones bei įmones, kurioms priklauso tarpsisteminės elektros jungtys su kitomis valstybėmis ar kurios jas vysto, valdo, naudoja ar jomis disponuoja.
2011 metų vasario 24 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės Komisija (toliau - Komisija) Bendrovei suteikė perdavimo sistemos operatoriaus licenciją, kuri įsigaliojo nuo 2011 m. kovo 1 d. Komisija 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 03-325 konstatavo, kad Bendrovės perdavimo veiklos atskyrimas nuo elektros gamybos ir tiekimo įmonių atitinka Elektros energetikos įstatymo nuostatas ir Bendrovė gali būti paskirta perdavimo sistemos operatoriumi. Atsižvelgiant į tai, Komisija išdavė Bendrovei neterminuotą elektros energijos perdavimo veiklos licenciją.
LR Vyriausybė 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1338 paskyrė Grupės dukterinę bendrovę BALTPOOL UAB VIAP lėšų administratore. Vadovaujantis minėto nutarimo nuostatomis, Bendrovė nuo 2013 m. sausio 1 d. nėra VIAP lėšų administratorius, tačiau Bendrovė iš tinklų naudotojų, prijungtų prie elektros perdavimo tinklų, surenka VIAP lėšas ir jas perveda VIAP lėšų administratoriui BALTPOOL UAB, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 patvirtintu „Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašų“.
2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 504 331 380 Lt ir padalintas į 504 331 380 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas, visos akcijos pilnai apmokėtos.
2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:
| Įmonės akcininkai | Nuosavybės dalis (litais) | Turimų akcijų skaičius (proc.) |
|---|---|---|
| UAB „EPSO-G“ | 491 736 153 | 97,5 |
| Kiti akcininkai | 12 595 227 | 2,5 |
| Iš viso: | 504 331 380 | 100 |
Vienintelis UAB „EPSO-G“ kontroliuojantis akcininkas - Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija.
Bendrovės akcijomis yra prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje.
Šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos sudarymo dieną Grupę sudarė LITGRID bei šios tiesiogiai kontroliuojamos dukterinės įmonės:
| Įmonės | Įmonės buveinės adresas | Valdomų akcijų dalis 2014 m. gruodžio 31 d. | Valdomų akcijų dalis 2013 m. gruodžio 31 d. | Pagrindinė veikla |
|---|---|---|---|---|
| BALTPOOL UAB | A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva | 67 proc. | 67 proc. | Energijos išteklių biržos operatorius ir gamtinių dujų, pagalbinių instrumentų bei biokuro rinkų operatorius, VIAP lėšų administratorius |
| UAB „TETAS“ | Senamiesčio g. 102B, Panevėžys, Lietuva | 100 proc. | 100 proc. | Transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų projektavimo, rekonstrukcijos, remonto ir techninės priežiūros paslaugos |
| UAB „Tinklo priežiūros centras“ | A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva | 100 proc. | - | Elektros jungčių valdymas ir eksploatavimas |
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Grupės investicijos į asocijuotas įmones ir bendrai valdomą įmonę sudarė:
| Įmonės | Įmonės buveinės adresas | Valdomų akcijų dalis 2014 m. gruodžio 31 d. | Valdomų akcijų dalis 2013 m. gruodžio 31 d. | Pagrindinė veikla |
|---|---|---|---|---|
| UAB Duomenų logistikos centras | Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva | 20 proc. | 20 proc. | Informacinių technologijų paslaugų teikimas |
| LitPol Link Sp.z.o.o | Wojciecha Gorskiego 900-033 Varšuva, Lenkijos Respublika | 50 proc. | 50 proc. | Elektros perdavimo jungčių projektavimas |
Grupės darbuotojų skaičius 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 707 (2013 m. gruodžio 31 d. - 670), Bendrovės darbuotojų skaičius 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 226 (2013 m. gruodžio 31 d. - 222).
2. Finansinių ataskaitų rengimo pagrindas
Bendrovės ir konsoliduota Grupės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“).
Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2013 gruodžio 31 d., kurios parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija yra parengta įsigijimo vertės pagrindu, išskyrus ilgalaikį materialųį turtą, kuris yra pateikiamas perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius, bei finansinį turtą, skirtą parduoti, kuris apskaitomas tikrąja verte.
Ši sutrumpinta dvylikos mėnesių tarpinė finansinė informacija yra neaudituota.
Finansiniai Bendrovės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais.
3. Apskaitos principai
Apskaitos principai, taikyti rengiant šią sutrumpintą tarpinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti finansinėms ataskaitoms ankstesniais finansiniais metais, išskyrus kas aprašyta žemiau dalyje „Dotacijos“. Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei ir Grupei nuo 2014 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės ir Grupės finansinei informacijai, nebuvo.
3.1. Dotacijos
Bendrovė nuo 2014 metų pakeitė dotacijų apskaitos politiką. Dotacijos susijusios su turtu yra apskaitomos mažinant susijusio turto apskaitinę vertę. Dotacijos yra pripažįstamos pelno (nuostolio) ataskaitoje per turto gyvavimo laikotarpį kaip sumažėjusios nusidėvėjimo sąnaudos. Dotacijų apskaitos politikos pakeitimas turėjo įtakos Grupės ir Bendrovės 2013 metų palyginamiesiems skaičiams. 2013 m. gruodžio 31 d. buvo sumažinta ilgalaikio materialiojo turto vertė.
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
4. Ilgalaikis materialusis turtas
| Grupė | Žemė | Pastatai | Statiniai ir mašinos | Transporto priemonės | Kitas materialus ilgalaikis turtas | Nebaigta statyba | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 m. gruodžio 31 d. | |||||||
| Likutinė vertė laikotarpio pradžioje | 1 961 | 34 470 | 1 710 567 | 1 183 | 41 736 | 115 669 | 1 905 586 |
| Įsigijimai | - | - | 3 | 22 | 784 | 133 900 | 134 709 |
| Nurašymai | - | (39) | (5 883) | - | (9) | (370) | (6 301) |
| Perklasifikavimas į (iš) atsargas | - | - | - | - | (5) | 84 | 79 |
| Perklasifikavimas į (iš) INT | - | - | - | - | - | (28) | (28) |
| Perklasifikavimas tarp grupių | - | 248 | 51 321 | - | 5 204 | (56 773) | - |
| Dotacijos* | - | - | (31 542) | - | - | (2 867) | (34 409) |
| Nusidėvėjimas | - | (2 203) | (119 599) | (494) | (7 115) | - | (129 411) |
| Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. | 1 961 | 32 476 | 1 604 867 | 711 | 40 595 | 189 615 | 1 870 225 |
| 2013 m. gruodžio 31 d. | |||||||
| Likutinė vertė laikotarpio pradžioje | 1 961 | 32 476 | 1 604 867 | 711 | 40 595 | 189 615 | 1 870 225 |
| Įsigijimai | - | - | 480 | 180 | 2 947 | 245 255 | 248 862 |
| Perkainojimas | (118) | (991) | (639 719) | - | (307) | - | (641 135) |
| Pardavimai | - | - | (5) | - | (4) | - | (9) |
| Nurašymai | - | (152) | (5 043) | - | (148) | - | (5 343) |
| Perklasifikavimas į (iš) atsargas | - | - | - | - | - | 140 | 140 |
| Perklasifikavimas į (iš) INT | - | - | - | - | (510) | - | (510) |
| Perklasifikavimas tarp grupių | - | 4 513 | 197 060 | - | (9 698) | (191 875) | - |
| Dotacijos* | - | (457) | (55 015) | - | (811) | (16 577) | (72 860) |
| Nusidėvėjimas | - | (2 775) | (123 647) | (438) | (6 544) | - | (133 404) |
| Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. | 1 843 | 32 614 | 978 978 | 453 | 25 520 | 226 558 | 1 265 966 |
| Bendrovė | Žemė | Pastatai | Statiniai ir mašinos | Kitas materialus ilgalaikis turtas | Nebaigta statyba | Iš viso | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2012 m. gruodžio 31 d. | |||||||
| Likutinė vertė laikotarpio pradžioje | 1 961 | 33 258 | 1 710 019 | 40 153 | 116 077 | 1 901 468 | |
| Įsigijimai | - | - | - | 644 | 133 900 | 134 544 | |
| Nurašymai | - | (39) | (5 883) | (8) | (370) | (6 300) | |
| Perklasifikavimas į (iš) atsargas | - | - | - | (5) | 84 | 79 | |
| Perklasifikavimas į (iš) INT | - | - | - | - | (28) | (28) | |
| Perklasifikavimas tarp grupių | - | 248 | 51 321 | 5 204 | (56 773) | - | |
| Dotacijos* | - | - | (31 542) | - | (2 867) | (34 409) | |
| Nusidėvėjimas | - | (2 089) | (119 507) | (6 536) | - | (128 132) | |
| Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. | 1 961 | 31 378 | 1 604 408 | 39 452 | 190 023 | 1 867 222 | |
| 2013 m. gruodžio 31 d. | |||||||
| Likutinė vertė laikotarpio pradžioje | 1 961 | 31 378 | 1 604 408 | 39 452 | 190 023 | 1 867 222 | |
| Įsigijimai | - | - | - | 2 522 | 245 255 | 247 777 | |
| Perkainojimas | (118) | (1 019) | (639 719) | (307) | - | (641 163) | |
| Pardavimai | - | - | (5) | - | - | (5) | |
| Nurašymai | - | (152) | (5 043) | (146) | - | (5 341) | |
| Perklasifikavimas į (iš) atsargas | - | - | - | - | 140 | 140 | |
| Perklasifikavimas į (iš) INT | - | - | - | (510) | - | (510) | |
| Perklasifikavimas tarp grupių | - | 4 513 | 197 060 | (9 698) | (191 875) | - | |
| Dotacijos* | - | (457) | (55 015) | (811) | (16 577) | (72 860) | |
| Nusidėvėjimas | - | (2 661) | (123 547) | (6 028) | - | (132 236) | |
| Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. | 1 843 | 31 602 | 978 139 | 24 474 | 226 966 | 1 263 024 |
*- Gautos dotacijos, susijusios su turtu, mažina susijusio turto apskaitinę vertę.
Bendrovė atliko ilgalaikio materialaus turto vertinimą 2014 metų pabaigai atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintą „Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašą“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės Komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 patvirtintą „Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką“ bei Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintą „Turto ir verslo vertinimo metodiką“.
Bendrovė turtą įvertino pajamų metodu taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą. Apskaičiuojat grynųjų būsimųjų pinigų srautų dabartinę vertę buvo įtraukiami tik tiesiogiai su vertinamu turtu susiję pinigų srautai, o ne visi su Bendrovės verslu susiję pinigų srautai. Skaičiavimuose buvo naudota 6,12% diskonto norma (po mokesčių). Turto vertinimo rezultate buvo apskaitytas 641 163 tūkst. Lt turto vertės sumažėjimas, tame skaičiuje 183 350 tūkst. Lt perkainavimo rezervo sumažėjimas. Vertinimo įtaka nuosavo kapitalo sumažėjimui per pelno (nuostolių) ataskaitą sudarė 361 638 tūkst. Lt.
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
5. Investicijos į dukterines įmones (Bendrovės), asocijuotas ir bendrai valdomas įmones (Bendrovės ir Grupės)
Investicijos į dukterines įmones Bendrovės finansinėse ataskaitose
2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovė tiesiogiai kontroliavo šias dukterines įmones:
| 2014 m. gruodžio 31 d. | Įsigijimo vertė | Vertės sumažėjimas | Apskaitinė vertė | Dalies procentas |
|---|---|---|---|---|
| UAB "TETAS" | 15 042 | - | 15 042 | 100 |
| BALTPOOL UAB | 854 | - | 854 | 67 |
| UAB Tinklo priežiūros centras | 600 | - | 600 | 100 |
| 16 496 | - | 16 496 | ||
| 2013 m. gruodžio 31 d. | Įsigijimo vertė | Vertės sumažėjimas | Apskaitinė vertė | Dalies procentas |
| UAB "TETAS" | 15 042 | - | 15 042 | 100 |
| BALTPOOL UAB | 452 | - | 452 | 67 |
| 15 494 | - | 15 494 |
Įgyvendinant 2014 m. vasario 14 d. Bendrovės valdybos sprendimą, 2014 m. vasario 24 d. yra įsteigta UAB Tinklo priežiūros centras. Įsteigtos bendrovės pagrindinis veiklos tikslas – pasirengti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos jungčių su Lenkijos Respublikos ir Švedijos Karalystės elektros energetikos sistemomis įrengimui, valdymui ir eksploatavimui, kaupti kompetenciją bei patirtį, susijusią su šių elektros tarpsisteminių jungčių valdymu ir eksploatavimu.
Investicijos į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones Bendrovės ir Grupės finansinėse ataskaitose
Investicijų į asocijuotas ir bendrai kontroliuojamas įmones judėjimas pateikiamas žemiau:
| Grupė 2014 m. | Bendrovė 2014 m. | Grupė 2013 m. | Bendrovė 2013 m. | |
|---|---|---|---|---|
| Laikotarpio pradžioje | 15 922 | 15 320 | 16 052 | 16 601 |
| Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno (nuostolių) dalis | 307 | - | 1 151 | - |
| Anuliuotos akcijos | (9 164) | (9 164) | - | - |
| Investicijų vertės sumažėjimas | - | - | (1 281) | (1 281) |
| Laikotarpio pabaigoje | 7 065 | 6 156 | 15 922 | 15 320 |
2014 m. liepos 17 d. buvo sumažintas UAB Duomenų logistikos centro įstatinis kapitalas, siekiant akcininkams išmokėti lėšas. Bendrovė iki akcinio kapitalo sumažinimo turėjo 11 995 748 akcijų. Anuliavus Bendrovės turimas 9 163 806 akcijas UAB Duomenų logistikos centras 2014 m. rugpjūčio 22 d. išmokėjo Bendrovei 9 163 806 Lt.
6. Iki išpirkimo termino laikomos investicijos
| Grupė 2014 m. gruodžio 31 d. | Bendrovė 2014 m. gruodžio 31 d. | Grupė 2013 m. gruodžio 31 d. | Bendrovė 2013 m. gruodžio 31 d. | |
|---|---|---|---|---|
| "Swedbank" AB obligacijos litais, išpirkimas 2014 m. kovo 7 d. | - | - | 70 000 | 70 000 |
| "Swedbank" AB obligacijos litais, išpirkimas 2015 m. sausio 22 d. | 55 000 | 55 000 | - | - |
| Laikotarpio pabaigoje | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 |
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
7. Paskolos
Grupės bei Bendrovės paskolas sudaro
| | Grupė
2014 m.
gruodžio 31 d. | Bendrovė
2014 m.
gruodžio 31 d. | Grupė
2013 m.
gruodžio 31 d. | Bendrovė
2013 m.
gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilgalaikės | | | | |
| Banko paskolos | 305 918 | 305 918 | 165 044 | 165 044 |
| Trumpalaikės | | | | |
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 104 275 | 104 275 | 49 030 | 49 030 |
| Banko sąskaitos perviršis | 36 530 | - | 7 449 | - |
| Iš viso paskolų | 446 723 | 410 193 | 221 523 | 214 074 |
| Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai | | | | |
| | Grupė
2014 m.
gruodžio 31 d. | Bendrovė
2014 m.
gruodžio 31 d. | Grupė
2013 m.
gruodžio 31 d. | Bendrovė
2013 m.
gruodžio 31 d. |
| Tarp 1 ir 2 metų | 100 416 | 100 416 | 104 275 | 104 275 |
| Nuo 2 iki 5 metų | 83 720 | 83 720 | 22 788 | 22 788 |
| Po 5 metų | 121 782 | 121 782 | 37 981 | 37 981 |
| Iš viso | 305 918 | 305 918 | 165 044 | 165 044 |
2012 m. liepos 16 d. Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Tetas“ sudarė sąskaitos kreditavimo sutartį su AB SEB bankas. 2014 gegužės 30 d. pasirašytas sutarties pakeitimas Nr. 6., nustatytas 10 000 tūkst. Lt kredito limitas ir sutarties galiojimas pratęstas iki 2015 m. sausio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. UAB „Tetas“ panaudotas kredito limitas buvo 8 140 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 9 461 tūkst. Lt).
2014 m. liepos 10 d. Bendrovės dukterinė įmonė BALTPOOL UAB sudarė kredito linijos banko sąskaitoje sutartį su AB DNB banku, pagal kurią BALTPOOL UAB VIAP lėšų sąskaitoje nustatytas maksimalus 90 mln. Lt kredito limitas pagal suderintą kintamą grafiką. Sutartis galioja iki 2015 m. liepos 10 d. BALTPOOL UAB panaudotas kredito limitas 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 27 069 tūkst. Lt.
2012 m. spalio 5 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su Pohjola Bank Plc. Paskolos suma yra 58 000 tūkst. EUR, iš kurios 30 000 tūkst. EUR buvo grąžinta iki 2014 m. gruodžio 31 d.
2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su Nordic Investment Bank. Paskolos bendra suma yra 22 000 tūkst. EUR, iš kurios 2 200 tūkst. EUR buvo grąžinta iki 2014 m. gruodžio 31 d.
2014 m. balandžio 7 d. Bendrovė pasirašė kredito linijos sutartį su Pohjola Bank Plc 40 000 tūkst. EUR sumai. 2014 m. gruodžio 31 d. panaudotas kredito limitas sudarė 21 000 tūkst. EUR.
2014 m. rugpjūčio 6 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su Nordic Investment Bank. Paskolos bendra suma yra 50 000 tūkst. EUR.
2014 m. gruodžio 18 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su European Investment Bank. Paskolos bendra suma yra 65 000 tūkst. EUR. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. paskola panaudota nebuvo.
8. Segmentų informacija
Bendrovė/Grupė valdymo tikslais analizuoja veiklą geografiniu bei teikiamų paslaugų atžvilgiu.
Grupė yra išskyrusi šiuos 6 segmentus:
- elektros energijos perdavimas;
- prekyba balansavimo/reguliavimo elektros energija;
- sisteminių (galios rezervavimo) paslaugų teikimas;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) teikimas;
- rinkos operatoriaus veikla;
- remonto ir techninės priežiūros veiklos.
Elektros energijos perdavimas – elektros energijos persiuntimas aukštos įtampos (330 -110 kV) įrenginiais iš gamintojų vartotojams arba tiekėjams iki sutartyje nustatytos ribos. Pagrindinis šios veiklos tikslas – užtikrinti patikimą, efektyvų, kokybišką, skaidrų ir saugų elektros energijos perdavimą skirstomiesiems tinklams, stambiesiems tinklų naudotojams iš elektrinių ir kaimyninių energetikos sistemų.
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
Prekyba balansavimo -reguliavimo elektros energija yra paslauga, užtikrinanti elektros gamybos/importo ir poreikio/eksporto subalansavimą.
Sisteminių (galios rezervavimo) paslaugų teikimas. Bendrovė, užtikrindama patikimą sistemos darbą, perka iš elektros energijos gamintojų galios rezervo užtikrinimo elektros energijos gamybos įrenginiuose, reaktyviosios galios ir įtampos valdymo ir avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugas ir teikia vartotojams sistemines (galios rezervavimo) paslaugas. Galios rezervas reikalingas, kai nenumatytais atvejais sumažėja elektros energijos gamyba arba išauga jos suvartojimas.
Bendrovės/Grupės teikiamas VIAP sudaro:
- strateginių elektros energetikos sektoriaus projektų, susijusių su energetinio saugumo didinimu įrengiant jungiamąsias linijas su kitų valstybių elektros energetikos sistemomis ir (ar) sujungiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemas su kitų valstybių narių elektros energetikos sistemomis (tarptautinės elektros jungtys Lietuva-Švedija ir Lietuva-Lenkija, Lietuvos elektros energetikos sistemas integracija į kontinentinės Europos tinklus) įgyvendinimas;
- atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių prijungimas prie perdavimo tinklo, perdavimo tinklo optimizavimas, plėtra ir (ar) rekonstruvimas, užtikrinantys gamybos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius plėtra;
- elektros energijos, gaminamos naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, balansavimas.
VIAP lėšų administratoriaus ir prekybos biokuru administratoriaus veiklą vykdo Bendrovės dukterinė įmonė BALTPOOL UAB.
Remonto ir techninės priežiūros veiklą vykdo Bendrovės dukterinė įmonė UAB „TETAS“. Jos pagrindinė veikla - vidutinės įtampos transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų rekonstrukcijos, remonto ir techninės priežiūros paslaugų teikimas.
UAB Tinklo priežiūros centras teikia technologinio valdymo ir telekomunikacijų, elektros energijos apskaitų, aukštos įtampos nuolatinės srovės jungčių statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros paslaugas.
Grupės informacija apie segmentus už 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį laikotarpį
2014 m.
| Verslo segmentai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdavimo veikla | Prekyba balansavimo/reguliavimo elektros energija | Sisteminių paslaugų pardavimas | VIAP teikimas | Rinkos operatoriaus veikla | Remonto ir techninės priežiūros veikla | Kiti eliminavimai tarp segmentų | Iš viso | |
| Pajamos | 237 684 | 77 477 | 43 011 | 10 178 | 821 | 83 646 | - | 452 817 |
| Pajamos tarps segmentų | - | - | - | - | - | (6 841) | (27 448) | (34 289) |
| Pajamos, eliminavus pajamas tarp Grupės įmonių | 237 684 | 77 477 | 43 011 | 10 178 | 821 | 76 805 | (27 447) | 418 529 |
| Veiklos peinas (nuostoliai) | (449 710) | 19 390 | (7 695) | - | (797) | (1 173) | - | (439 985) |
| *Finansinės pajamos (sąnaudos), grynąją verte | (744) | - | - | - | 7 | (194) | - | (931) |
| Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių rezultato dalis | 307 | - | - | - | - | - | - | 307 |
| Peinas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | (450 147) | 19 390 | (7 695) | - | (790) | (1 367) | - | (440 609) |
| *Peino mokestis | 65 326 | - | - | - | - | (22) | - | 65 304 |
| Grynasis peinas (nuostoliai) | (384 821) | 19 390 | (7 695) | - | (790) | (1 389) | - | (375 305) |
| Nusidėvejimo ir amortizacijos sąnaudos | 133 453 | - | - | - | 123 | 1 185 | - | 134 761 |
| Ilgalaikio materialiojo turto nurašymai | 5 083 | - | - | - | - | - | - | 5 083 |
*Peino mokestis ir finansinė-investicinė veikla neskaidomi tarp Bendrovės veiklų ir priskiriami perdavimo veiklai.
Grupės informacija apie segmentus už 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį laikotarpį
2013 m.
| Verslo segmentai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdavimo veikla | Prekyba balansavimo/reguliavimo elektros energija | Sisteminių paslaugų pardavimas | VIAP teikimas | Rinkos operatoriaus veikla | Remonto ir techninės priežiūros veikla | Kiti eliminavimai tarp segmentų | Iš viso | |
| Pajamos | 256 462 | 186 849 | 93 813 | 10 757 | 675 | 73 633 | - | 622 189 |
| Pajamos tarps segmentų | - | - | - | - | (58) | (8 733) | (23 572) | (32 363) |
| Pajamos, eliminavus pajamas tarp Grupės įmonių | 256 462 | 186 849 | 93 813 | 10 757 | 617 | 64 900 | (23 572) | 589 826 |
| Veiklos peinas (nuostoliai) | (9 611) | 9 205 | 29 576 | - | (914) | (2 510) | 521 | 26 267 |
| *Finansinės pajamos (sąnaudos), grynąją verte | 2 518 | - | - | - | 4 | (121) | - | 2 401 |
| Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių rezultato dalis | 1 151 | - | - | - | - | - | - | 1 151 |
| Peinas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | (5 942) | 9 205 | 29 576 | - | (910) | (2 631) | 521 | 29 819 |
| *Peino mokestis | (4 549) | - | - | - | 2 | 85 | - | (4 462) |
| Grynasis peinas (nuostoliai) | (10 491) | 9 205 | 29 576 | - | (908) | (2 546) | 521 | 25 357 |
| Nusidėvejimo ir amortizacijos sąnaudos | 129 118 | - | - | - | 115 | 1 311 | (17) | 130 527 |
| Ilgalaikio materialiojo turto nurašymai | 5 353 | - | - | - | - | - | - | 5 353 |
*Peino mokestis ir finansinė-investicinė veikla neskaidomi tarp Bendrovės veiklų ir priskiriami perdavimo veiklai.
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
Grupė veikia Lietuvoje ir jos pajamos iš Lietuvos klientų sudaro 99 proc. visų pajamų.
Bendrovė Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatoriams parduoda reguliavimo elektros energiją bei teikia elektros energijos tranzito paslaugą Rusijos perdavimo sistemos operatoriui.
2014 m. ir 2013 m. Grupės ir Bendrovės pajamos pagal geografinę kliento lokaciją:
| Šalis | Grupė 2014 m. | Bendrovė 2014 m. | Grupė 2013 m. | Bendrovė 2013 m. |
|---|---|---|---|---|
| Lietuva | 414 061 | 363 883 | 579 384 | 537 535 |
| Rusija | 958 | 958 | 2 088 | 2 088 |
| Estija | 1 568 | 1 568 | 1 648 | 1 648 |
| Latvija | 1 687 | 1 687 | 6 679 | 6 679 |
| Norvegija | 255 | 255 | - | - |
| Didžioji Britanija | - | - | 27 | 27 |
| Iš viso: | 418 529 | 368 351 | 589 826 | 547 977 |
Visas Grupės ir Bendrovės turtas yra Lietuvoje.
9. Sandoriai tarp susijusių šalių
Bendrovės/Grupės susijusios šalys 2014 m. ir 2013 m. buvo:
- Bendrovės patronuojanti įmonė UAB „EPSO-G“, 100 proc. UAB „EPSO-G“ akcijų priklauso Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai;
- Bendrovės dukterinės įmonės;
- Bendrovės asocijuotos ir bendrai kontroliuojamos įmonės;
- Bendrovės vadovai.
2014 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė:
| Susijusios šalys | Mokėtinos sumos | Gautinos sumos | Pirkimai | Pardavimai |
|---|---|---|---|---|
| Grupės patronuojanti įmonė (UAB "EPSO-G") | - | 10 | - | 31 |
| Grupės asocijuotos ir bendro pavaldumo įmonės | 110 | 546 | 1 634 | 5 396 |
| 110 | 556 | 1 634 | 5 427 |
2014 m. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė:
| Susijusios šalys | Mokėtinos sumos | Gautinos sumos | Pirkimai | Pardavimai |
|---|---|---|---|---|
| Bendrovės dukterinės įmonės | 8 994 | 17 018 | 100 771 | 92 865 |
| Grupės patronuojanti įmonė (UAB "EPSO-G") | - | 10 | - | 31 |
| Grupės asocijuotos ir bendro pavaldumo įmonės | 110 | 546 | 1 634 | 5 394 |
| 9 104 | 17 574 | 102 405 | 98 290 |
2013 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė:
| Susijusios šalys | Mokėtinos sumos | Gautinos sumos | Pirkimai | Pardavimai |
|---|---|---|---|---|
| Grupės patronuojanti įmonė (UAB "EPSO-G") | 12 | - | 10 | - |
| Grupės asocijuotos ir bendro pavaldumo įmonės | 2 533 | 616 | 15 141 | 6 140 |
| 2 545 | 616 | 15 151 | 6 140 |
2013 m. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė:
| Susijusios šalys | Mokėtinos sumos | Gautinos sumos | Pirkimai | Pardavimai |
|---|---|---|---|---|
| Bendrovės dukterinės įmonės | 17 477 | 9 245 | 130 064 | 100 465 |
| Grupės patronuojanti įmonė (UAB "EPSO-G") | 12 | - | 10 | - |
| Grupės asocijuotos ir bendro pavaldumo įmonės | 2 405 | 616 | 14 465 | 6 126 |
| 19 894 | 9 861 | 144 539 | 106 591 |
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
Išmokos vadovybei
| | Grupė
2014 m. | Bendrovė
2014 m. | Grupė
2013 m. | Bendrovė
2013 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Išmokos, susijusios su darbo santykiais | 2 119 | 1 191 | 2 684 | 1 772 |
| Iš jų: Išeitinės kompensacijos | - | - | 258 | 258 |
| Vadovų skaičius (vidutinis metinis) | 14 | 6 | 16 | 8 |
Bendrovėje vadovybe yra laikomi administracijos vadovas, valdybos nariai ir vyriausiasis finansininkas. Bendrovės dukterinėse įmonėse vadovybe yra laikomi administracijos vadovas, departamentų direktoriai ir vyriausieji finansininkai.
10. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai akcijai
2014 m. ir 2013 m. pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis), tenkantis vienai akcijai
| 2014 m. | 2013 m. | |
|---|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai), priskirtinas Bendrovės akcininkams (tūkst. Lt) | (373 445) | 25 669 |
| Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais) | 504 331 380 | 504 331 380 |
| Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai akcijai (litais) | -0,740 | 0,051 |
11. Neapibrėžtieji įsipareigojimai
Teisminiai nagrinėjimai
Civilinė byla pagal Bendrovės ieškinį atsakovams A. Blyskiui, B. Černauskienei, A. Černauskui (toliau - atsakovai) ir AB SEB bankui dėl servituto, reikalingo 330 kV elektros perdavimo oro linijai Klaipėda - Telšiai statyti ir aptarnauti, nustatymo. Atsakovai nesutikdami su LITGRID AB siūloma teisės aktų nustatyta tvarka paskaičiuota kompensacijos suma už servituto nustatymą pareiškė Bendrovei priešieškinį ir reikalavo jiems priteisti 700 000 Lt (202 734,01 Eur) nuostolių atlyginimo už servituto nustatymą. Byla išnagrinėta I instancijos teisme. Iš Bendrovės žemės savininkų naudai priteista 650 548 Lt (188 411,72 Eur). Bendrovė, nesutikdama su teismo sprendimu, jį apskundė apeliacine tvarka. Lietuvos apeliacinio teismo posėdis įvyko 2014 m. liepos 18 d. Apeliacinės instancijos teismas panaikino I instancijos teismo sprendimą, kuriuo iš Bendrovės žemės savininkams buvo priteista nurodyta suma. Žemės savininkai pateikė kasacinį skundą, Bendrovė - atsiliepimą į kasacinį skundą (2014 m. spalio 15 d.), kuriuo prašoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo palikti nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą. Teismo posėdžio data dar nepaskirta. 2013 m. Bendrovė padarė atidėjimą galimai priteistinai 650 548 Lt (188 411,72 Eur), kuris apskaitytas kitų mokėtinų sumų straiponyje, ir atitinkamai padidino nebaigtos statybos vertę.
Civilinė byla pagal Bendrovės ieškinį AB Achema dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Bendrovė pateikė ieškinį AB Achema dėl 2 271 108,65 Lt (657 758,53 Eur) skolos ir 20 918,25 Lt (6058,34 Eur) palūkanų priteisimo pagal 2010 m. liepos 1 d. Bendrovės su AB Achema sudarytą Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį (toliau - Sutartis) dėl VIAP mokesčio už 2011 m. balandžio - birželio mėn. priteisimo. Ši byla Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 14 d. nutartimi yra sustabdyta iki Vilniaus apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla pagal AB Achema ieškinį Bendrovei dėl Sutarties nuostatų, kuriomis iš dalies grindžiami Bendrovės reikalavimai, pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo (priteisti iš LITGRID AB 3 071 678,40 Lt (889 619,56 Eur) gauto gamintojo VIAP mokesčio už 2011 m. sausio - kovo. mėn. Civilinės bylos pagal AB Achema ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo nagrinėjimas 2013 m. vasario 27 d. nutartimi taip pat yra sustabdytas iki bus išnagrinėta Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme (toliau - LVAT) nagrinėjama administracinė byla pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės 2011 m. kovo 2 d. skundą (prašymą) dėl poįstatyminių aktų neatitikimo Elektros energetikos įstatymui (toliau - byla pagal Seimo narių skundą). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. sausio 8 d. nutartimi minėta norminė administracinė byla nutraukta, todėl civilinė byla pagal AB Achema ieškinį Bendrovei dėl Sutarties nuostatų, kuriomis iš dalies grindžiami Bendrovės reikalavimai, pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo, artimiausiu metu turėtų būti atnaujinta.
2014 m. gruodžio 31 d. AB „Achema“ pradelstas įsiskolinimas sudarė 10 247 tūkst. litų. Bylų baigtis neturės įtakos ilgalaikiams Bendrovės ar Grupės finansiniams rezultatams, nes Bendrovė veikia kaip tarpininkas ir VIAP lėšos apskaitomos tik gautinų ir mokėtinų sumų straipsnyje.
Administracinė byla pagal pareiškėjo AB „Achema“ skundą atsakovui Lietuvos valstybei (Bendrovė byloje dalyvauja trečiuoju suinteresuotuoju asmeniu) dėl žalos, padarytos neteisėtais valstybės valdžios institucijų veiksmais, atlyginimo. AB Achema skundas grindžiamas tuo, jog valstybės valdžios institucijos, veikdamos neteisėtai bei viršydamos savo kompetenciją, priėmė Elektros energetikos įstatymą, prieštaraujantį Konstitucijai bei Europos Sąjungos teisės aktams, bei poįstatyminį reguliavimą, kuris prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Dėl tariamai neteisėtų valstybės valdžios institucijos veiksmų AB „Achema“ teigia patyrusi 2 702 912 Eur Lt žalą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi ši byla buvo sustabdytaiki Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas išnagrinės norminę administracinę bylą pagal Seimo narių skundą dėl poįstatyminių teisės aktų prieštaravimo Elektros energetiks įstatymui, tačiau Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartimi atnaujinta ir šiuo metu numatytas teismo posėdis 2015 m. kovo 26 d. (2015 m. vasario 10 d. pareiškėjas pateikė prašymą kreiptis dėl teisinio reguliavimo atitikties išaiškinimų į Konstitucinį teismą bei Lietuvos
15
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
vyriausiąjį administracinį teismą, o bylą vėl stabdyti iki šių teismų sprendimų priėmimo). Bylos baigtis neturės jokios įtakos Bendrovės grynajam pelnui (nuostoliui), nes byloje dalyvauja tik trečiuoju asmeniu. Be to, VIAP lėšų surinkime/paskirstyme Bendrovė veikia kaip tarpininkas ir VIAP lėšos apskaitomos tik gautinų (mokėtinų) sumų straipsnyje.
Civilinė byla pagal Bendrovės iėškinį AB „Achema“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo už 2013 m. sausio mėn. bei įpareigojimo sudaryti VIAP lėšų surinkimo sutartį. Bendrovė pareiškė AB „Achema“ reikalavimą dėl 1 304 306,51 Lt (377 753,28 Eur), įskaitant palūkanas, nesumokėtų VIAP lėšų už 2013 m. sausio mėn. priteisimo. Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartimi (įsiteisėjusią 2014 m. vasario 20 d.) byla sustabdyta iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-2498-365/2013 pagal AB „Achema“ skundą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo dėl VIAP lėšų ir kainų 2013 m. nustatymo. Pažymėtina, kad Bendrovė nuo 2013 metų atlieka tik VIAP lėšų surinkėjo funkciją. Pagal sutartį su VIAP lėšų administratoriumi Grupės įmone BALTPOOL UAB, jei Bendrovės vartotojai nemoka VIAP lėšų 3 mėnesius iš eilės, Bendrovė turi teisę mažinti BALTPOOL UAB (kuri veikia kaip tarpininkas ir VIAP lėšos apskaitomos tik gautinų (mokėtinų) sumų straipsnyje) pervedamas lėšų sumas suma, kurios vartotojai nesumoka Bendrovei. Atsižvelgiant į išdėstyta, Teismo priimtas palankus ar nepalankus sprendimas Bendrovės atžvilgiu neturės įtakos Grupės/Bendrovės grynajam pelnui (nuostoliui). Bylos baigties prognozės priklauso, visų pirma, nuo Konstitucinio teismo sprendimo(-ų) dėl VIAP teikimo tvarkos aprašo atskirų nuostatų atitikimo Konstitucijos nuostatoms, ko pasekoje pirmiausia bus atnaujinta šioje pastraipoje minima administracinė byla.
Civilinė byla pagal Bendrovės iėškinį AB LIFOSA dėl skolos ir palūkanų priteisimo už 2013 m. sausio mėn. bei įpareigojimo sudaryti VIAP lėšų surinkimo sutartį. Bendrovė pareiškė AB LIFOSA reikalavimą dėl 362 517,60 Lt (104 992,35 EUR), įskaitant palūkanas, nesumokėtų VIAP lėšų už 2013 m. sausio mėn. priteisimo. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartimi (įsiteisėjusią 2014 m. balandžio 3 d.) byla sustabdyta iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-2075-365/2013 pagal AB „Lifosa“ skundą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo dėl VIAP lėšų ir kainų 2013 m. nustatymo, o taip pat Konstituciniame teisme bus išnagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti VIAP teikimo tvarkos aprašo atskirų nuostatų atitikimo Konstitucijos nuostatoms konstitucingumą. Pažymėtina, kad Bendrovė nuo 2013 metų atlieka tik VIAP lėšų surinkėjo funkciją. Pagal sutartį su VIAP lėšų administratoriumi Grupės įmone BALTPOOL UAB, jei Bendrovės vartotojai nemoka VIAP lėšų 3 mėnesius iš eilės, Bendrovė turi teisę mažinti BALTPOOL UAB (kuri veikia kaip tarpininkas ir VIAP lėšos apskaitomos tik gautinų (mokėtinų) sumų straipsnyje) pervedamas lėšų sumas suma, kurios vartotojai nesumoka Bendrovei. Atsižvelgiant į išdėstyta, Teismo priimtas palankus ar nepalankus sprendimas Bendrovės atžvilgiu neturės įtakos Grupės/Bendrovės grynajam pelnui (nuostoliui). Bylos baigties prognozės priklauso, visų pirma, nuo Konstitucinio teismo sprendimo(-ų) dėl VIAP teikimo tvarkos aprašo atskirų nuostatų atitikimo Konstitucijos nuostatoms, ko pasekoje pirmiausia bus atnaujinta šioje pastraipoje minima administracinė byla.
Civilinė byla pagal Bendrovės iėškinį AB ORLEN Lietuva dėl skolos ir palūkanų priteisimo už 2013 m. sausio mėn. bei įpareigojimo sudaryti VIAP lėšų surinkimo sutartį. Bendrovė pareiškė AB ORLEN Lietuva reikalavimą, dėl 366 856,42 Lt (106 248,96 EUR) įskaitant palūkanas, nesumokėtų VIAP lėšų už 2013 m. sausio mėn. priteisimo. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 12 d. nutartimi byla sustabdyta iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-2267-426/2013 pagal AB ORLEN Lietuva skundą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo dėl VIAP lėšų ir kainų 2013 m. nustatymo, o taip pat Konstituciniame teisme bus išnagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti VIAP teikimo tvarkos aprašo atitikimo Konstitucijos nuostatoms konstitucingumą. Pažymėtina, kad Bendrovė nuo 2013 metų atlieka tik VIAP lėšų surinkėjo funkciją. Pagal sutartį su VIAP lėšų administratoriumi Grupės įmone BALTPOOL UAB, jei Bendrovės vartotojai nemoka VIAP lėšų 3 mėnesius iš eilės, Bendrovė turi teisę mažinti BALTPOOL UAB (kuri veikia kaip tarpininkas ir VIAP lėšos apskaitomos tik gautinų (mokėtinų) sumų straipsnyje) pervedamas lėšų sumas suma, kurios vartotojai nesumoka Bendrovei. Atsižvelgiant į išdėstyta, Teismo priimtas palankus ar nepalankus sprendimas Bendrovės atžvilgiu neturės įtakos Grupės/Bendrovės grynajam pelnui (nuostoliui). Bylos baigties prognozės priklauso, visų pirma, nuo Konstitucinio teismo sprendimo(-ų) dėl VIAP teikimo tvarkos aprašo atskirų nuostatų atitikimo Konstitucijos nuostatoms, ko pasekoje pirmiausia bus atnaujinta šioje pastraipoje minima administracinė byla.
Civilinė byla pagal A. Žilinskio ir Ko UAB iėškinį dėl priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, atsiskaitymo už rangos darbus bei delspinigių priteisimo. A. Žilinskio ir Ko UAB pagal 2010 m. liepos 2 d. Rangos sutartį iki 2011 m. lapkričio 18 d. turėjo atlikti 110 kV kabelių linijos Nemunas-Murava statybos darbus, tačiau šie darbai buvo pabaigti tik 2013 m. sausio 30 d. LITGRID AB už pradėstą laikotarpį rangovui priskaičiavo 880 187,45 Lt (254 919,91 Eur) netesybų, kurias įskaitė iš rangovui mokėtinų sumų kaip vienarūšį priešpriešinį reikalavimą ir 2012 m. pripažino 880 187,45 Lt (254 919,91 Eur) delspinigių pajamas (paaiškėjus naujoms aplinkybėms vėliau ši suma sumažinta iki 861 738,84 Lt (249 576,82 Eur), rangovui grąžinus 18 448,61 Lt (5343,09 Eur)). Rangovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą pripažinti įskaitymą negaliojančiu, grąžinti išskaičiuotą netesybų sumą ir priteisti delspinigius už laiku neatliktą mokėjimą. 2013 m. spalio 16 d. teismas priėmė sprendimą atmesti iėškovo A. Žilinskio ir Ko UAB iėškinį visiškai. 2013 m. lapkričio 14 d. iėškovas teismo sprendimą apskundė apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui. 2014 m. birželio 30 d. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė sprendimą, pripažindamas pagrįstai įskaičiais tik 50 000 Lt (14 481,00 Eur) netesybų, o likusią sumą, delspinigius, 6% metines palūkanas nuo bylos iškėlimo ir bylinėjimosi išlaidas priteisė rangovui, trečiajam asmeniui UAB Energetikos tinklų institutas ir valstybei. LITGRID AB teismo sprendimą apskundė kasaciniam teismui. Bendrovė padarė atidėjimą galimai grąžintinai netesybų ir priteistinai delspinigių sumai.
16
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
Byla Vilniaus apygardos administraciniame teisme dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - Komisija) 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-817 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos reguliavimo laikotarpio pakeitimo“ ir 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-822 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2015 metams perskaičiavimo“, kuriais reglamentuojama LITGRID AB teikiamų elektros energijos perdavimo paslaugų kainodarą 2015 metams, panaikinimo. Komisija 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-817 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos reguliavimo laikotarpio pakeitimo“ nusprendė pratęsti LITGRID AB elektros perdavimo paslaugos reguliavimo periodą 2015 metams. Įsigalojus šiam Komisijos sprendimui, dabartinis elektros energijos perdavimo paslaugos reguliavimo periodas apima 2011 - 2015 m. laikotarpį, o Komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-822 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2015 metams perskaičiavimo“ nustatyta 1,858 ct/kWh LITGRID AB teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba. LITGRID AB nesutinka su Komisijos nustatyta elektros perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba 2015 metams, todėl 2014 m. spalio 24 d. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydama panaikinti minėtus Komisijos sprendimus. Kartu su šiuo skundu LITGRID AB pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir laikinai sustabdyti skundžiamu Komisijos sprendimų galiojimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 30 d. nutartimi skundą priėmė, tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikė. LITGRID AB 2014 m. lapkričio 6 d. pateikė atskiraji skundė dėl teismo nutarties dalies, kuria buvo atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. LITGRID AB 2014 m. spalio 24 d. skundo ir 2014 m. lapkričio 6 d atskirojo skundo nagrinėjimo data nėra paskirta.
Administracinė byla pagal Bendrovės skundą dėl Komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-879 „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ Bendrovė 2014 m. lapkričio 28 d. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašydama panaikinti Komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-879 „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ 2.3 ir 3 punktus, taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones - iki teismo galutinio sprendimo byloje priėmimo dienos laikinai sustabdyti šio nutarimo 2.3 ir 3 punktų galiojimą, o prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymo atveju - įpareigoti Komisiją pašalinti padarytą pažeidimą - nustatant Bendrovės viršutines perdavimo pasaugos kainos ribas kitam reguliavimo laikotarpiui, į kainos ribų skaičiavimams naudojamą pajamų lygį įtraukti už 2015 metus susidariusį pajamų skirtumą - iš viso 34 mln. Lt.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 3 d. nutartimi Bendrovės skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-879 „Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ 2.3 punktą ir 3 punktą priėmė, kitą skundo dalį atsisakė priimti, o prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę atmetė. Dėl atsisakymo priimti skundo dalį ir prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, Bendrovė pateikė atskiraji skundą. Atskirojo skundo nagrinėjimo data nėra paskirta. Atsižvelgdami į byloje esančius įrodymus ir Bendrovės teisinius argumentus, kuriais yra grindžiami Bendrovės reikalavimai, tikėtina, kad bylos baigtis Bendrovei gali būti tiek teigiama, tiek ir neigiama.
Administracinė byla pagal Bendrovės skundą dėl Komisijos 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. O3-815 „Dėl LITGRID AB planinio patikrinimo“ panaikinimo. Bendrovės nuomone, Komisijos nutarimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl Bendrovė pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl minimo nutarimo 1, 2 ir 3 punktų panaikinimo. Atsižvelgdama į tai, kad egzistuoja pagrindas atnaujinti praleistą skundo pateikimo terminą, Bendrovė prašė teismo atstatyti praleistą terminą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 19 d. nutartimi netenkino Bendrovės prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti ir skundą atsisakė priimti. Bendrovė pateikė atskiraji skundą. Atskirojo skundo nagrinėjimo data nėra paskirta. Atsižvelgdami į byloje esančius įrodymus ir Bendrovės teisinius argumentus, kuriais yra grindžiami Bendrovės reikalavimai, tikėtina, kad bylos baigtis Bendrovei gali būti tiek teigiama, tiek ir neigiama.
Byla Vilniaus apylinkės teisme dėl tinklų naudotojo UAB „Dirbtinis pluostas“ (buvusi UAB „Korelita“) įsiskolinimo už elektros energijos perdavimo ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 16 d. priėmė nutartį, kuria patvirtino LITGRID AB ir UAB „Dirbtinis pluostas“ 2014 m. kovo 24 d. sutartį dėl skolos už elektros energijos perdavimo ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas grąžinimo dalimis. Šia sutartimi UAB „Dirbtinis pluostas“ įsipareigojo grąžinti LITGRID AB 888 002,18 Lt (257 183,21 Eur) skolą, sumokant ją lygiomis dalimis po 111 000,27 Lt (32 147,90 EUR) per aštuonis mėnesius kiekvieno mėnesio priešpaskutinę darbo dieną nuo 2014 m. kovo mėn. iki 2014 m. spalio mėn. UAB „Dirbtinis pluostas“ savo įsipareigojimų nevykdė, todėl LITGRID AB 2014 m. rugsėjo 19 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydamas išduoti vykdomąjį raštą skolos daliai - 478 892,75 Lt (138 696,93 EUR), tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 19 d. nutartimi atsisakė išduoti vykdomąjį raštą, motyvuodamas tuo, kad mokėjimai pradelsti dėl objektyvių priežasčių. Minėta nutartis yra apskųsta ir byla Vilniaus apygardos teisme bus nagrinėjama 2015 m. kovo 17 d.
Civilinės bylos pagal LITGRID AB ieškinius balansavimo elektros energijos tiekėjams dėl įsiskolinimo už įsigytą balansavimo elektros energiją:
- Vilniaus apygardos teisme 2014 m. sausio 28 d. priimtas sprendimas dėl ECO Energy Systems UAB bankroto bylos iškėlimo, LITGRID AB pateikė kreditorinius reikalavimus, lygius 2 706 779,07 Lt (783 937,40 EUR) sumai, teismo paskirtam bankroto administratoriui. Teismas šiuos kreditorinius reikalavimus patvirtino. Atliekant bankroto procedūras, 2014 m. gruodžio 1 d. Bendrovė gavo 700 786 Lt (202 961,65 EUR) dalinį atsiskaitymą.
- 2013 m. gruodžio 10 d. LITGRID AB pateikė Vilniaus komercinio arbitražo teismui ieškinį dėl Balansavimo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties su UAB „Elektra visiems“ bendrai 7 754 569,26 Lt (2 245 878,49 Eur) sumai. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 6 d. tenkino LITGRID AB atskiraji skundą ir nusprendė taikyti UAB „Elektra visiems“ atžvilgiu laikinąsias
17
LITGRID AB
Jmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litu, jei nenurodyta kitaip)
sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones - areštuoti UAB „Elektra visiems“ turto 3 462 372,25 Lt (1 002 772,32 Eur) sumai, leidžiant vykdyti nutartyje numatytus atsiskaitymus Vilniaus komercinio arbitražo teismas pilnai patenkino LITGRID AB ieškinį ir priteisė 11 587 206,85 Lt (3 355 887,06 Eur) skolos, 233 822,65 LT (67 719,72 Eur) delspinigiu, 6 proc. palūkanų nuo priteistos sumos, 125 108,86 LT (36 234,03 Eur) arbitražo rinkliavų ir 20 175,21 LT (5843,15 Eur) bylinėjimosi išlaidų. UAB „Elektra visiems“ 2014 m. rugpjūčio 25 d. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendimo, ko pasekoje Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2A-1559/2014) sustabdytas Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2014 m. liepos 25 d. sprendimo vykdymas iki Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. 2A-1559/2014 pagal atsakovo UAB „Elektra visiems“ skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2014 m. liepos 25 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 287, panaikinimo (šiuo metu byla dar nėra paskirta nagrinėti). Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartimi atsakovo UAB „Elektra visiems“ skundas dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2014 m. liepos 25 d. sprendimo arbitražo byloje Nr. 287 atmestas, o 2015 m. sausio 30 d. antstolio patvarkymu vykdomoji byla dėl skolos išieškojimo iš UAB „Elektra visiems“. Kita vertus, šiuo metu neįsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi UAB „Elektra visiems“ iškelta bankroto byla, todėl turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdytas. Atsakovo UAB „Elektra visiems“ atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties Lietuvos apeliaciniame teisme bus nagrinėjamas 2015 m. kovo 5 d.
- 2013 m. gruodžio 20 d. LITGRID AB pateikė Vilniaus komercinio arbitražo teismui ieškinį dėl Balansavimo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties su Sky Energy group UAB (dabar - UAB „Saurama“) bendrai 14 348 302,54 Lt (4 155 555,65 Eur), sumai. LITGRID AB prašymu Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 30 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo Sky Energy group UAB turtą ieškinyje nurodytai sumai (laikinųjų apsaugos priemonių mastas to paties teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartimi sumažintas iki 12 508 602,54 Lt (3 622 741,70 Eur), leidžiant iš areštuotų lėšų daryti nutartyje numatytus mokėjimus. Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. sprendimo iš atsakovo UAB „Saurama“ ieškovo LITGRID AB naudai priteista 12 300 000 Lt (3 562 326,23 Eur) skolos, procesinės palūkanos, 112 736,76 Lt (32 650,82 Eur) arbitražo rinkliavų ir 39 646,82 Lt (11 482,51 Eur) bylinėjimosi išlaidų, tačiau atsakovas pateikė skundą Lietuvos apeliaciniam teismui dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo, ko pasekoje, atsakovo prašymu, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1610/2014 buvo sustabdytas Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 291, vykdymas iki galutinio Lietuvos apeliacinio teismo procesinio sprendimo civilinėje byloje pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Saurama“ skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 291, panaikinimo, priemimo. Bendrovės prašymu, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi iš dalies pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, apribojant iš areštuotų lėšų leidžiamo išmokėti darbo užmokesčio dydį iki 2 355 Lt (682,06 Eur) (neatskaičius mokesčių vienam darbuotojui).
LITGRID AB kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo 891 000 Lt (258 051,44 Eur) sumai išieškoti iš UAB „Elektros energijos prekyba“, nes UAB „Elektros energijos prekyba“ nevykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartimi LITGRID AB prašymą tenkino iš dalies ir išdavė vykdomąjį raštą dėl 364 000 Lt (105 421,69 Eur) skolos išieškojimo iš UAB „Elektros energijos prekyba“. Vykdant išieškojimą nustatyta, kad visas atsakovo turtas yra mažesnis negu jo įsiskolinimas visiems kreditoriams, kurių dalis jau anksčiau areštavusi UAB „Elektros energijos prekyba“ turtą. Įvertinus situaciją bei siekiant gauti reikalavimo patenkinimą proporcingai visų kreditorių reikalavimams, buvo kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos UAB „Elektros energijos prekyba“ iškėlimo, o pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui taip pat pateikė ir UAB „Elektros energijos prekyba“ vadovas. Vilniaus apygardos teismas šiuo metu dar neįsiteisėjusia 2015 m. vasario 19 d. nutartimi iškėlė UAB „Elektros energijos prekyba“ bankroto bylą.
Bendrovė padarė 21 163 655,94 Lt atidėjimą abejotinoms skoloms, susijusioms su aukščiau išvardintais balansavimo elektros energijos tiekėjų įsiskolinimais.
Civilinė byla pagal UAB „Energijos kodas“ ieškinį dėl 5 621 835 Lt nuostolių priteisimo ir kitų nepriklausomų elektros energijos tiekėjų grupės LITGRID AB pateiktos pretenzijos, susijusios su galimais nepriklausomų tiekėjų nuostoliais dėl LITGRID AB susitarimo su Latvijos ir Estijos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriais, tariamai nulemusio didmeninių elektros energijos kainų padidėjimą rinkoje. UAB „Energijos kodas“ ir kitų nepriklausomų tiekėjų grupė teigia, kad patyrė nuostolių dėl neteisėto (konkurencijos teisę pažeidžiančio) LITGRID AB susitarimo su Latvijos ir Estijos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriais. Jų nuomone, šis susitarimas nulėmė konkurencijos apribojimą didmeninėje elektros energijos tiekimo rinkoje ir to išdavoje padidėjo didmeninės elektros energijos kainos rinkoje. Nepaisant didmeninių elektros energijos kainų padidėjimo, UAB „Energijos kodas“ ir kiti pretenzijas pateikę nepriklausomi tiekėjai, elektros energiją pirko rinkoje tuo metu galiojusiomis kainomis, o galutiniams vartotojams tiekė fiksuotomis mažesnėmis kainomis. Dėl šio kainų skirtumo, UAB „Energijos kodas“ teigia patyrusi 5 621 835 Lt nuostolių ir pateikė ieškinį dėl šių nuostolių kompensavimo. LITGRID AB nesutinka su ieškiniu ir jame išdėstytais argumentais. Šiuo metu byloje vyksta apsikeitimas procesiniais dokumentais. Teismo posėdžio data nėra paskirta. LITGRID AB pretenzijas pateikę nepriklausomi elektros energijos tiekėjai taip pat nurodė, kad yra patyrę nuostolių ir ketina kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Pateikdama atsakymus į šias pretenzijas, LITGRID AB informavo nepriklausomus tiekėjus, kad nesutinka su pateiktomis pretenzijomis ir jose nurodytais argumentais dėl tariamų nuostolių. Bendrovės vadovybės nuomone, įvertinus visų esamų aplinkybių ir faktų visumą, šios pretenzijos nepagrįstos, pateikti reikalavimai nėra paremti svariais įrodomais ir argumentais bei nėra objektyvių galimybių pakankamai tiksliai įvertinti bendros dėl šio neapibrėžtumo galinčių atsirasti pretenzijų sumos. Tai patvirtino komisijos atlikto tyrimo rezultatai. Todėl šiose finansinėse ataskaitose nebuvo apskaityti jokie atidėjimai, susiję su šiuo neapibrėžtumu.
18
LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)
2014 m. kovo 6 d. Bendrovė gavo detalizuotą ABB AB pretenziją dėl papildomo apmokėjimo už padidintą šuntinių reaktorių galią vykdant 2013-02-15 Alytaus aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpo su 400kV skirstykla projektavimo ir statybos darbų sutartį Nr. SUT-40-13 (darbai yra vienas iš Lit-Pol link jungties į Lenkiją įgyvendinimo etapų). ABB AB teigimu, toks šuntinių reaktorių galios padidinimas nebuvo numatytas sudarytoje sutartyje, todėl ABB AB skaičiavimais LITGRID AB už darbus turėtų papildomai sumokėti 3 005 tūkst. Lt (870 tūkst. EUR). LITGRID AB nuomone, pretenzija yra nepagrįsta, reikalingas galios padidinimas įėjo į sutarties apimtis ir rangovas tai turėjo įvertinti pirkimo procedūrų metu, todėl Bendrovė ABB AB pretenziją ginčys ir todėl šiose finansinėse ataskaitose nebuvo apskaityti jokie atidėjimai, susiję su šiuo neapibrėžtumu.
12. Pobalansiniai įvykiai
2015 metų sausio 1 d. - euro įvedimo Lietuvos Respublikoje diena, todėl šią dieną atitinkamai keitėsi ir Bendrovės funkcinė valiuta. Perskaičiuojant litus į eurus bus taikomas euro ir lito perskaičiavimo kursas lygus 3,45280 lito už 1 eurą, kurį neatšaukiamai nustatė ES taryba.