Bumech S.A.

Regulatory Filings • May 4, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 04.04.2017 roku BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Wykonawca, Emitent) informuje, iż dnia 04.05.2017 roku została obustronnie podpisana umowa między Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK "Pniówek" (dalej: JSW, Zamawiający) a Emitentem. Przedmiotem umowy jest przebudowa

z pobierką spągu i pobierka spągu w pochylni N-1 pokład 404/1 oraz przebudowa z pobierką spągu w przecince N-9 pokład 404/1 i w przekopie wznoszącym Z-VI wraz z ich skrzyżowaniem w JSW S.A. KWK ,,Pniówek". Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 7 429 200,00 zł brutto (tj. 6 040 000,00 zł netto). Termin realizacji przedmiotu: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Umowa zawiera następujące zapisy dotyczące kar umownych i realizacji przedmiotu umowy:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy, a w przypadku poniesienia przez Zamawiającego strat przewyższających ww. karę umowną Wykonawca zobowiązany jest

do zapłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej przez Zamawiającego.

3. W razie jednostronnego wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto umowy, a także, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym.

4. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony brak osoby posiadającej wymagane kwalifikacje.

5. Zapłata kar umownych przewidzianych w ust. 1, 2, 4 nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy.

6. Niezależnie od kar umownych stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie JSW SA, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy rozpatrywane będą w trybie negocjacji z Zamawiającym.

8. W przypadku wystąpienia przestojów spowodowanych występowaniem zagrożeń górniczo-geologicznych strony nie będą dochodzić z tego tytułu odszkodowania, a czas wykonania zadania zostanie wydłużony o czas przestoju.

9. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie w umowie możliwość wykonania części zamówienia siłami własnymi (do 30% wartości całego zadania) oraz ograniczenia zakresu robót będących przedmiotem umowy. Strony są wolne od pełnego lub częściowego wykonania zobowiązań umowy w przypadku zaistnienia tzw. "siły wyższej".

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu finansowego wynikającego ze zmiany zakresu rzeczowego nieprzekraczającego 10% wartości umowy netto

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania realizacji umowy. Umowa dopuszcza możliwość zmiany terminu jej realizacji, zmniejszenia zakresu umowy, renegocjacji (obniżenia) ceny, wydłużenia terminu płatności oraz rozwiązania i wypowiedzenia jej przez Zamawiającego

w trybie natychmiastowym.