AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Energa S.A.

Quarterly Report Jun 10, 2020

5598_rns_2020-06-10_7fa8976b-493f-4b76-91b0-ce584c1df936.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa

za I kwartał 2020 roku

Gdańsk, dnia 9 czerwca 2020 roku

1. PODSUMOWANIE 3
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE 6
2.1. Charakterystyka działalności i struktura Grupy 6
2.2. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego i po dniu bilansowym 7
2.3. Nakłady inwestycyjne i realizacja kluczowych projektów 11
3. SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA15
3.1. Zasady sporządzania kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 15
3.2. Omówienie wielkości ekonomiczno-finansowych ujawnionych w Skróconym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym 15
3.3. Opis istotnych pozycji pozabilansowych 21
3.4. Prognozy wyników finansowych 21
3.5. Czynniki wpływu na wyniki Grupy Energa w perspektywie co najmniej jednego kwartału 22
4. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTÓW GRUPY ENERGA 24
4.1. Linia Biznesowa Dystrybucja 24
4.1.1. Kluczowe dane operacyjne 24
4.1.2. Wyniki finansowe 25
4.2. Linia Biznesowa Wytwarzanie 26
4.2.1. Kluczowe dane operacyjne 26
4.2.2. Wyniki finansowe 27
4.3. Linia Biznesowa Sprzedaż 30
4.3.1. Kluczowe dane operacyjne 30
4.3.2. Wyniki finansowe 31
5. OTOCZENIE REGULACYJNO-BIZNESOWE34
5.1. Sytuacja makroekonomiczna 34
5.2. Rynek energii elektrycznej w Polsce 37
5.3. Otoczenie regulacyjne 43
6. AKCJE I AKCJONARIAT46
6.1. Struktura akcjonariatu Spółki Energa 46
6.2. Notowania akcji Spółki i rekomendacje 47
6.3. Oceny ratingowe 48
6.4. Zestawienie stanu akcji w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 48
7. POZOSTAŁE INFORMACJE O GRUPIE50
7.1. Informacje o istotnych umowach 50
7.2. Zarządzanie ryzykiem 50
7.3. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
organem administracji publicznej 51
7.4. Zatrudnienie 65
7.5. Spory zbiorowe i zwolnienia grupowe 66
Spis tabel 68
Spis rysunków 68
Słownik skrótów i pojęć 69

1. PODSUMOWANIE

GRUPA W I KW. 2020 ROKU

Jedna z wiodących grup energetycznych oraz niezawodny dostawca energii i usług dla 1/4 kraju, z 57% udziałem produkcji z OZE w produkcji własnej.

Wyniki finansowe
Przychody EBITDA Marża EBITDA
3 289 mln zł 568
mln zł
17,3%
Odnawialne źródła energii
Moc zainstalowana Produkcja OZE biomasa;
7%
PV; 1%
508 MWe 455
GWh
woda;
45%
wiatr;
47%
Dane operacyjne
Wolumen dostarczonej
energii
Produkcja ee brutto Sprzedaż detaliczna
2
5,7
TWh
0,8
TWh
4,9
TWh
Niezbędnik inwestora
Kapitalizacja* Cena akcji* Członek indeksów Rating Fitch
Energi*
2,9 mld zł 6,90
BBB

* Na koniec I kw. 2020 roku

Kluczowe Linie Biznesowe
Dystrybucja Wytwarzanie Sprzedaż
EBITDA: 493
mln zł
EBITDA: 69
mln zł
EBITDA: 34
mln zł
Inwestycje
331
mln zł
Nowi klienci Modernizacja linii
WN, ŚN i NN
Nowe źródła OZE
Z czego Dystrybucja:
266 mln zł
15
tys.
676
km
115
MW

Elektrownia Wodna Żelkowo

Podstawowe informacje o Grupie Energa

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE

2.1. Charakterystyka działalności i struktura Grupy

Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej Energa obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej. Na dzień 31 marca 2020 roku w skład Grupy Energa, łącznie z podmiotem dominującym –Energa SA ("Spółka"), wchodziły 22 spółki.

Rysunek 1: Lokalizacja działalności i główne aktywa Grupy

Działalność Grupy koncentruje się w następujących liniach biznesowych:

Linia Biznesowa Dystrybucja to podstawowa dla rentowności Grupy Linia Biznesowa zajmująca się dystrybucją energii elektrycznej, która jest w Polsce działalnością regulowaną, prowadzoną w oparciu o taryfy zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("URE"). Funkcję Podmiotu Wiodącego Linii pełni spółka Energa Operator SA. Grupa Energa pozostaje naturalnym monopolistą na terenie północnej i środkowej Polski, gdzie znajdują się jej aktywa dystrybucyjne za pomocą których dostarcza energię elektryczną do 3,2 mln klientów, z czego ok. 3,0 mln stanowią klienci z umowami kompleksowymi, a 185 tys. to klienci TPA (ang. Third Party Access). Na I kw. 2020 roku łączna długość linii energetycznych eksploatowanych przez Grupę wynosiła ok. 190 tys. km i obejmowała swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km², co stanowiło ok. 24% powierzchni kraju.

Linia Biznesowa Wytwarzanie działa w oparciu o cztery Obszary Wytwarzania: Elektrownia w Ostrołęce, Woda, Wiatr i Pozostałe (w tym kogeneracja - CHP). Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach Grupy wynosiła na koniec I kw. 2020 roku ok. 1,3 GW. Podmiotem wiodącym Linii Biznesowej jest spółka Energa OZE SA.

Grupa Energa zawdzięcza wiodącą pozycję pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem, głównie dzięki produkcji energii w hydroelektrowniach i elektrowniach wiatrowych. Zielona energia powstaje w 46-ciu elektrowniach wodnych, 5-ciu farmach wiatrowych, a także w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka i spółce Energa Kogeneracja) oraz w dwóch instalacjach fotowoltaicznych.

W I kw. 2020 roku Grupa wytworzyła ok. 0,8 TWh energii elektrycznej brutto, która była wyprodukowana w elektrowniach opartych o źródła takie jak: węgiel kamienny, woda, biomasa, wiatr i fotowoltaika. W tym okresie, 41% wytworzonej przez Grupę energii elektrycznej brutto pochodziło z węgla kamiennego, 29% z wody, 22% z wiatru i 9% z biomasy.

Linia Biznesowa Sprzedaż, której podmiotem wiodącym jest Energa Obrót SA, prowadzi sprzedaż energii elektrycznej, gazu i dodatkowych usług zarówno jako odrębnych produktów oraz w ramach pakietów do wszystkich segmentów klientów - od przemysłu poprzez duży, średni i mały biznes, a na gospodarstwach domowych kończąc. Na koniec I kw. 2020 roku Grupa Energa obsługiwała ok. 3,1 mln odbiorców, z czego przeszło 2,8 mln stanowili klienci taryfy G, a na pozostałą część składali się klienci grup taryfowych: C, B i A, w porządku malejącym.

Ważniejsze zmiany w strukturze i organizacji Grupy

Energa Ciepło Ostrołęka

W dniu 24 marca 2020 roku spółka Energa Elektrownie Ostrołęka podpisała umowę kupna udziałów spółki Energa Ciepło Ostrołęka od spółki Energa Kogeneracja. Wartość transakcji wyniosła 37 mln zł.

Energa Serwis

W dniu 28 kwietnia 2020 roku Energa Elektrownie Ostrołęka podpisała umowę kupna 4 tys. udziałów w Energa Serwis sp. z o.o. od Energa SA. Łączna nominalna wartość udziałów wyniosła 2 mln zł i stanowiły one 14,08% kapitału zakładowego spółki.

ECARB

W dniu 11 maja 2020 roku spółka Energa OZE podpisała umowę kupna 1 275 udziałów w ECARB sp. z o.o. od Energa SA. Łączna nominalna wartość udziałów wyniosła 63,7 tys. zł i stanowiły one 35,40% kapitału zakładowego spółki.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 4 maja 2020 roku. Głównym przedmiotem faktycznie wykonywanej działalności jest pozostała finansowa działalność usługowa, obsługa pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. ("PGG") pod kątem opracowania strategii oraz analiz niezbędnych do wykonywania czynności oraz praw i obowiązków wynikających z posiadania akcji PGG.

2.2. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego i po dniu bilansowym

Wyniki Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego 5 grudnia 2019 roku przez PKN ORLEN S.A.

W dniu 28 stycznia 2020 roku Zarząd Energi przyjął, na podstawie art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stanowisko dotyczące ogłoszonego przez PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") w dniu 5 grudnia 20219 roku Wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Energa SA, w którym Zarząd stwierdził, że cena akcji proponowana w Wezwaniu znajduje się w zakresie oszacowanej wartości godziwej akcji Spółki.

Zarząd Spółki swoje stanowisko przyjął na podstawie spółki opinii Deloitte Advisory sp. z o.o. spółka komandytowa oraz informacji z Wezwania.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w Wezwaniu nastąpiło w dniu 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie przyjmowania zapisów na akcje, pierwotnie zaplanowane na dzień 9 kwietnia 2020 roku, nastąpiło 22 kwietnia 2020 roku.

W dniu 31 marca 2020 roku Komisja Europejska wydała bezwarunkową decyzję w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Energą.

W dniu 15 kwietnia 2020 roku Zarząd PKN ORLEN podjął decyzję o podwyższeniu ceny w Wezwaniu z 7 zł do 8,35 zł za jedną akcję. Podwyższona cena akcji w Wezwaniu została zapłacona za wszystkie akcje Spółki objęte zapisami w całym okresie trwania Wezwania, czyli od 31 stycznia 2020 roku do 22 kwietnia 2020 roku.

W dniu 22 kwietnia 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi (NWZ) zmieniło Statut Spółki, w celu zniesienia statutowych ograniczeń prawa głosowania, o których mowa w § 27 ust. 1–7 Statutu.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki Energa SA otrzymał od PKN ORLEN zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania przez PKN ORLEN udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce, zgodnie z którym w dniu 24 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów (tj. do 9 kwietnia 2020 roku włącznie) w ramach Wezwania, zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu ok. 8,1% i ok. 6,0%.

W dniu 30 kwietnia Zarząd Spółki Energa otrzymał od spółki PKN ORLEN kolejne zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania przez PKN ORLEN udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce, zgodnie z którym w dniu 30 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w okresie od 10 kwietnia 2020 roku do 22 kwietnia 2020 roku włącznie w ramach Wezwania, zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu 80,01% i 85,20%. Jednocześnie Spółka otrzymała od PKN ORLEN zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji pomiędzy PKN ORLEN a Spółką, który jest wynikiem rozliczenia wszystkich transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach Wezwania.

Zawarcie porozumień w sprawie dalszych działań w projekcie Ostrołęka C

W dniu 13 lutego 2020 roku Energa zawarła z Eneą S.A. ("Enea") łącznie Porozumienie Dotyczące Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C", na podstawie którego obie spółki zawiesiły finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy ok. 1 000 MW ("Projekt").

Zawieszenie finansowania nastąpiło w szczególności w związku z potrzebą i na czas przeprowadzenia przez obie spółki analiz w zakresie dalszych działań w Projekcie, w tym jego dalszego finansowania.

W związku z powyższym w dniu 14 lutego 2020 roku Zarząd Energi został poinformowany o przekazaniu przez Elektrownię Ostrołęka sp. z o.o. generalnemu wykonawcy Kontraktu Budowa Elektrowni Ostrołęka "C" z dnia 12 lipca 2018 roku oraz wykonawcy Umowy - Przebudowa infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z dnia 4 października 2019 roku, poleceń zawieszenia wykonywania całości prac związanych z kontraktami, z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku.

W dniu 2 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki Energi przyjął raport końcowy z analiz przeprowadzonych we współpracy z Eneą. Wnioski z przeprowadzonych analiz nie uzasadniają kontynuowania realizacji

Projektu w dotychczasowej formie, tj. jako projektu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania węgla kamiennego. Na powyższą ocenę wpływ mają m.in.:

  • zmiany regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej i polityka kredytowa poszczególnych instytucji finansowych, wskazujące na istotnie większą dostępność finansowania dla projektów energetycznych opartych na spalaniu gazu, niż projektów węglowych; oraz
  • przejęcie kontroli nad Spółką przez Polski Koncern Naftowy ORLEN, którego strategia nie zakłada inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o spalanie węgla.

Jednocześnie, analiza techniczna potwierdziła możliwość realizacji wariantu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania gazu ziemnego w dotychczasowej lokalizacji budowanego bloku węglowego ("Projekt gazowy").

W konsekwencji powyższego, Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze kontynuacji budowy jednostki wytwórczej w Ostrołęce z uwzględnieniem zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe.

W dniu 2 czerwca 2020 roku zostało zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy Energą, Eneą oraz PKN ORLEN, określające następujące główne zasady współpracy w Projekcie gazowym:

  • z zastrzeżeniami poczynionymi poniżej, kontynuację współpracy Spółki z Eneą w ramach istniejącej spółki celowej, tj. Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. i dokonanie rozliczenia pomiędzy Spółką i Eneą kosztów związanych z Projektem oraz dokonanie rozliczenia z wykonawcami Projektu, według dotychczasowych zasad,
  • uwzględnienie ewentualnej roli PKN ORLEN w Projekcie gazowym w charakterze nowego wspólnika,
  • udział Enei w Projekcie gazowym jako wspólnika mniejszościowego z ograniczonym kwotowo limitem zaangażowania, w konsekwencji czego Enea nie będzie podmiotem współkontrolującym Elektrownię Ostrołęka,
  • z zastrzeżeniem uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych, zawarcie nowej umowy wspólników w sprawie realizacji Projektu gazowego uwzględniającej powyższe zasady współpracy,
  • realizację działań dla pozyskania finansowania dla Projektu gazowego przez Spółkę wspólnie z PKN ORLEN.

Decyzja o rozpoczęciu procesu zmierzającego do weryfikacji dostępnych opcji strategicznych dotyczących projektów budowy bloków gazowo-parowych (CCGT) zlokalizowanych w Gdańsku i Grudziądzu

W dniu 27 lutego 2020 roku Zarząd Energi podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu zmierzającego do weryfikacji dostępnych opcji strategicznych, w tym przeprowadzenia pogłębionego rozpoznania rynkowego i wystąpienia do podmiotów zewnętrznych celem określenia zainteresowania potencjalnym partnerstwem strategicznym, lub zakupem spółek celowych Spółki realizujących projekty polegające na budowie bloków gazowo-parowych (CCGT) zlokalizowanych w Gdańsku i Grudziądzu: CCGT Gdańsk sp. z o.o. oraz CCGT Grudziądz sp. z o.o.

Decyzje o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energą Obrót a dwiema z pozwanych farm wiatrowych

W 2020 roku, do czasu publikacji niniejszego raportu kwartalnego, spółka zależna Energa Obrót i 2 z 22 pozwanych przez Energę Obrót farm wiatrowych (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2017) w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (umowy CPA):

• W dniu 27 lutego 2020 roku. Strony ugody postanowiły nie kontynuować współpracy w zakresie nabywania praw majątkowych na podstawie umów kwestionowanych przez Energę Obrót, a warunki, na jakich zawarto ugodę wpływają neutralnie na wynik finansowy Energi Obrotu.

• W dniu 8 maja 2020 roku. Strony ugody uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energa Obrót za definitywnie zakończoną, a warunki, na jakich zawarto ugodę wpływają neutralnie na wynik finansowy Energi Obrotu.

Według stanu na koniec maja 2020 roku Energa Obrót zawarła 8 ugód z pozwanymi farmami wiatrowymi (z czego 3 ugody w 2019 roku i 2 ugody w 2020 roku). Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowiła ok. 59% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.

Zmiany i skład osobowy organów Energi

W 2020 roku miały miejsce zmiany w organach Spółki. Zostały one szczegółowo opisane w nocie 3 Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020.

Życiorysy wszystkich członków władz Spółki znajdują się na stronie internetowej https://grupa.energa.pl/grupa-energa/wladze.

Globalna pandemia koronawirusa i jej potencjalny wpływ na działalność Grupy

W dniu 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. W dniu 14 marca 2020 roku ogłoszono na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, natomiast 20 marca 2020 roku wprowadzono stan epidemii na obszarze całego kraju.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 jest zjawiskiem, które niewątpliwie będzie miało ogromny wpływ na globalną gospodarkę oraz na sytuację w kraju.

W obecnych warunkach rynkowych Grupa identyfikuje następujące potencjalne ryzyka rynkowe:

  • spadek zapotrzebowania na energię elektryczną szczególnie dotyczący klientów końcowych z grup taryfowych A, B i C - Grupa szacuje spadek wolumenu sprzedaży energii do odbiorców końcowych o 7% w stosunku do sytuacji sprzed pandemii;
  • pogorszenie dyscypliny płatniczej odbiorców wynikające z pogorszenia ich sytuacji finansowej;
  • spadek wolumenu produkcji w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka Sp. z o.o.;
  • zmniejszenie efektywności pracy, mogące wyniknąć z absencji chorobowych, przymusowej kwarantanny oraz wdrożonej reorganizacji pracy, mającej na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, w tym poprzez wykorzystanie pracy zdalnej;
  • konieczność wniesienia przez spółkę Energa Obrót kolejnych zabezpieczeń transakcji zakupu do Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) w ramach uzupełniania depozytów zabezpieczających, co może być bezpośrednim efektem spadku cen energii elektrycznej. Należy jednak nadmienić, iż w ramach wprowadzania przez Rząd RP działań osłonowych w związku z pandemią, mających m.in. zabezpieczyć ryzyko płynności spółek handlujących na Towarowej Giełdzie Energii, zostało zaimplementowane szersze spektrum narzędzi umożliwiających wnoszenie niepieniężnych zabezpieczeń na IRGiT. Środki zaradcze wprowadzone ustawą mają funkcjonować do końca III kw. 2020 roku.

Łączny wpływ pandemii koronawirusa CoV-2 na EBITDA Grupy w I kw. 2020 roku oszacowano na poziomie ok. 27 mln zł.

W obszarze działalności finansowej, bazując na analizach scenariuszowych Grupa nie identyfikuje ryzyka niewywiązywania się ze swoich zobowiązań, a także z warunków umów o finansowanie. Grupa podejmuje również działania w celu zabezpieczenia płynności w związku ze zmianami otoczenia rynkowego, jak również w związku z wygasającymi w 2020 roku zobowiązaniami kredytowymi. Prace w tym kierunku są intensywnie prowadzone z instytucjami finansowymi, a ryzyko niepowodzenia nie jest zidentyfikowane.

Grupa posiada możliwości skutecznego przeciwdziałania mogącym wystąpić niekorzystnym zjawiskom, zarówno w krótkim, średnim, jak i w długim horyzoncie czasowym. W związku z powyższym nie występują przesłanki świadczące o zagrożeniu kontynuacji prowadzonej przez Grupę działalności gospodarczej.

Pokrycie straty netto za 2019 rok

W dniu 28 maja 2020 roku Zarząd Energi podjął decyzję, iż zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Energa SA pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 374 mln zł z kapitału zapasowego.

W dniu 1 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok. Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok.

Obniżenie ratingu spółki Energa SA przez agencję Fitch Ratings

W dniu 29 maja 20202 agencja ratingowa Fitch Ratings obniżyła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta z poziomu "BBB" do poziomu "BBB-" z perspektywą stabilną, rating dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji do poziomu "BBB-", a także rating dla wyemitowanych przez Energę SA obligacji hybrydowych do poziomu "BB".

Obniżenie ratingu agencja uzasadnia przede wszystkim realizacją przejęcia Spółki przez PKN ORLEN z dniem 30 kwietnia 2020 roku (więcej informacji zostało przedstawionych w rozdziale 6.3. Oceny ratingowe).

2.3. Nakłady inwestycyjne i realizacja kluczowych projektów

W pierwszych 3 miesiącach 2020 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 331 mln zł i były o 38 mln zł, tj. 10%, niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Inwestycje Linii Biznesowej Dystrybucja stanowiły 80% wszystkich nakładów poniesionych przez Grupę i wyniosły 266 mln zł.

Inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja obejmowały rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców, a także modernizacje, których zadaniem jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej.

W Linii Biznesowej Wytwarzanie nakłady na inwestycje wyniosły 52 mln zł, z czego istotny udział stanowiły zadania związane z dostosowaniem do wymogów środowiskowych i inwestycje modernizacyjne realizowane w Elektrowni Ostrołęka B.

Natomiast w Linii Biznesowej Sprzedaż przeznaczono na inwestycje 6 mln zł, z czego najwięcej na prace związane z majątkiem oświetleniowym.

Tabela 1: Stan realizacji programu inwestycyjnego za 3 miesiące 2020 roku
-- -- -- -- --------------------------------------------------------------------------- -- -- -- --
Opis projektu Nakłady
inwestycyjne
za 3 m-ce 2020
roku
(mln zł)
Linia Biznesowa Dystrybucja 266
Modernizacja sieci dystrybucyjnej w celu poprawy niezawodności dostaw 101
Rozbudowa sieci w związku z przyłączaniem nowych odbiorców 129
Rozbudowa sieci w związku z przepływami w sieci WN i przyłączaniem źródeł ee 15
Pozostałe nakłady inwestycyjne, kolizje i korekty 21
Linia Biznesowa Wytwarzanie 52
Elektrownia Ostrołęka B (IOS II) 45
Farma Wiatrowa Przykona 2
Modernizacja el. wodnych 2
Modernizacja źródeł i sieci dla źródeł kogeneracyjnych 1
Pozostałe inwestycje 2
Linia Biznesowa Sprzedaż 6
Nakłady inwestycyjne na majątek oświetleniowy 4
System Obsługi Sprzedaży 1
Pozostałe nakłady inwestycyjne 1
Pozostałe spółki, projekty i korekty 7
Suma 331

Farma Wiatrowa Przykona

Farma Wiatrowa Przykona o mocy zainstalowanej 31,05 MW powstaje na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego w Gminie Przykona. W jej skład wchodzi 9 turbin wiatrowych Vestas V-126 o mocy 3,45 MW każda. Wykonano główne prace budowlane (drogi, fundamenty, budynki RSN Przykona i Żuki) oraz wykonano linię SN wyprowadzenia mocy (11km). Zakończono montaż wszystkich 9-ciu turbin wiatrowych.

Planowane testy eksploatacyjne FW odbyły się w I kw. 2020 roku, jednak wystąpienie epidemii koronawirusa spowodowało spowolnienie prac i opóźnienia w realizacji głównych zadań/kamieni milowych. Przewiduje się, że zakończenie realizacji prac nastąpi zgodnie z przyjętymi założeniami. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to II kw. 2020 roku.

Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II) w Ostrołęce

Projekt dotyczy dostosowania urządzeń technologicznych Energa Elektrownie Ostrołęka SA do wymagań Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, tzw. Dyrektywa IED). Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie przez Elektrownię Ostrołęka B określonej w ww. Dyrektywie, obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku, wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) w spalinach poniżej 200 mg/Nm3 za emitorem.

W 2020 roku w dalszym ciągu prowadzone są prace obiektowe oraz rozruchowe nowej instalacji, a planowany termin oddania inwestycji do eksploatacji to III kw. 2020 roku.

Smart Grid

Projekt Smart Grid, który ma na celu zapewnienie stabilności i elastyczności systemu dystrybucyjnego poprzez wdrożenie rozwiązań inteligentnej sieci energetyczne, jest współfinansowany z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecnie trwa zakup i montaż rozłączników napowietrznych na liniach SN, rozdzielnic wnętrzowych wraz z zestawami telesterowania oraz modemów telekomunikacyjnych TETRA.

W ramach projektu zostanie rozwinięty system sterowania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA o moduł lokalizacji awarii, co spowoduje skrócenie czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej.

Elementem projektu jest także budowa magazynu energii, którego zadaniem będzie stabilizacja pracy systemu dystrybucyjnego farmy fotowoltaicznej o mocy 4 MW w Czernikowie.

Magazyn energii elektrycznej w Bystrej

Trwa ostatnia faza budowy hybrydowego magazynu energii elektrycznej o docelowej mocy 6 MW i pojemności 27 MWh (największy obiekt tego typu w Polsce i jeden z większych na świecie). Aktualnie odbywa się montaż urządzeń i instalacji elektrycznych wraz z niezbędnymi pomiarami elektrycznymi.

Z powodu pandemii ogłoszonej przez WHO oraz zamknięciem granic w Polsce, harmonogram projektu ulegnie wydłużeniu.

Program inwestycyjny w obszarze aktywów ciepłowniczych

Program ten ma na celu przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych w ramach segmentu aktywów ciepłowniczych w Grupie Energa, w efekcie których nastąpi przywrócenie rentowności oraz doprowadzenie do generowania przez niego dodatnich przepływów pieniężnych, również na potrzeby potencjalnej sprzedaży wybranych aktywów ciepłowniczych. Program inwestycyjny zakłada utrzymanie pozycji na rynkach ciepła w Elblągu i Kaliszu.

CCGT Grudziądz i CCGT Gdańsk - nowe bloki gazowo-parowe

Projekty dotyczą budowy nowych elektrowni gazowo-parowych. Nowoczesna infrastruktura energetyczna, umożliwi rozwój posiadanej bazy wytwórczej oraz świadczenie usługi mocowej i sprzedaż energii elektrycznej.

Status prac jest następujący:

  • CCGT Grudziądz przeprowadzono prace projektowe oraz uzyskano kluczowe decyzje administracyjne dla osiągnięcia gotowości realizacyjnej projektu. Prowadzone są działania związane z wyłonieniem generalnego wykonawcy elektrowni (przetarg EPC&LTSA). Projekt planowo ma uczestniczyć w aukcji Rynku Mocy w 2020 roku na rok dostaw 2025. Zgodnie z Ustawą o Rynku Mocy, projekt został zgłoszony do certyfikacji ogólnej 3 stycznia 2020 roku i uzyskał wpis do Rejestru Rynku Mocy.
  • CCGT Gdańsk kontynuowane są prace projektowe mające na celu kompletację kluczowych decyzji administracyjnych dla osiągnięcia gotowości realizacyjnej projektu.

Obecnie trwają analizy mające na celu wypracowanie docelowego modelu realizacji obu projektów.

Projekt budowy elektrowni Ostrołęka C

Projekt budowy elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce jest obecnie w trakcie konwersji w związku ze zmianą źródła zasilania z węglowego na gazowe (więcej informacji zostało przedstawionych w rozdziale 2.2. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego i po dniu bilansowym).

Farma fotowoltaiczna – Bystra gm. Gdańsk

Sytuacja finansowo-majątkowa

3. SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA

3.1. Zasady sporządzania kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energa na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku zostało sporządzone:

  • zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa", zaakceptowanym przez Unię Europejską,
  • w zgodzie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz instrumentów pochodnych zabezpieczających,
  • w milionach złotych ("mln zł"),
  • przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Grupy Energa.

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w nocie 7 Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energa na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku.

3.2. Omówienie wielkości ekonomiczno-finansowych ujawnionych w Skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
Przychody ze sprzedaży 2 971 3 286 315 11%
Przychody z Funduszu Wypłat Różnicy
Ceny
- 3 3 -
Koszt własny sprzedaży (2 528) (2 806) (278) 11%
Zysk brutto ze sprzedaży 443 483 40 9%
Pozostałe przychody operacyjne 61 60 (1) -2%
Koszty sprzedaży (101) (102) (1) 1%
Koszty ogólnego zarządu (93) (100) (7) 8%
Pozostałe koszty operacyjne (19) (34) (15) 79%
Zysk z działalności operacyjnej 291 307 16 5%
Wynik na działalności finansowej (79) (99) (20) 25%
Udział w zysku/(stracie) jednostek
wykazywanych metodą praw własności
9 (19) (28) < -100%

Tabela 2: Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat (mln zł)

Zysk lub strata brutto 221 189 (32) -14%
Podatek dochodowy (35) (78) (43) > 100%
Zysk lub strata netto za okres 186 111 (75) -40%
EBITDA 554 568 14 3%

Rysunek 2: EBITDA bridge w podziale na Linie Biznesowe (w mln zł)

EBITDA Grupy w I kw. 2020 roku wyniosła 568 mln zł w porównaniu do 554 mln zł w I kw. 2019 roku. Najwyższy wzrost odnotowała Linia Biznesowa Sprzedaż, co było przede wszystkim efektem niskich wyników w I kw. 2019 roku wynikających w szczególności z utraty przychodów (brak przepisów wykonawczych do Ustawy "o cenach energii w 2019 roku"). W pozostałych Liniach Biznesowych odnotowano zmniejszenia wyniku EBITDA r/r. W Linii Biznesowej Dystrybucja główne czynniki zmiany to spadek marży na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) oraz wzrost kosztów OPEX. Natomiast zmniejszenie r/r w Linii Biznesowej Wytwarzanie wynikało przede wszystkim z niższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (niższe wolumeny produkcji w Elektrowni w Ostrołęce oraz elektrowniach wodnych wzmocnione efektem niższych cen) oraz niższych przychodów z usług systemowych na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Największy udział w EBITDA Grupy w I kw. 2020 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (87%). Udział Linii Biznesowej Wytwarzanie oraz Linii Biznesowej Sprzedaż wyniósł odpowiednio 12% i 6%.

Zysk z działalności operacyjnej w I kw. 2020 roku wyniósł 307 mln zł w porównaniu do 291 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku (tj. +5%). Największy wpływ na wynik EBIT r/r miały czynniki operacyjne opisane powyżej.

W 2020 roku rozpoznany został udział w wynikach jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach w wysokości -19 mln zł, co oznacza zmianę w stosunku do I kw. 2019 roku o -28 mln zł. Zmiana ta w znacznej mierze była wynikiem zmiany udziału w wyniku spółki Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Wynik netto Grupy w I kw. 2020 roku wyniósł 111 mln zł w porównaniu do 186 mln zł w I kw. 2019 roku. Na obniżenie wartości wyniku r/r dodatkowo wpłynęły wyższe koszty finansowe (głównie różnice kursowe dotyczące wykupu euroobligacji) oraz podatek dochodowy (wpływ zmiany wartości rezerwy dotyczącej przyszłych zobowiązań podatkowych w Szwecji).

W I kw. 2020 roku przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 3 289 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w I kw. 2019 roku o 11%, tj. o 318 mln zł. Najwyższy wzrost odnotowano w Linii Biznesowej Sprzedaż, głównie w efekcie wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, co zostało opisane powyżej.

Poniżej przedstawiony został wpływ zdarzeń o nietypowym charakterze obciążającym wynik EBITDA.

Tabela 3: Poziom EBITDA skorygowany o wpływ istotnych zdarzeń jednorazowych (mln zł)

EBITDA
I kw. 2020
EBITDA 568
Skorygowana EBITDA 588
w tym:
Rezerwa na umowy rodzące obciążenia (38)
Ubytek przychodów wynikający z Taryfy G 49
I kw. 2019
EBITDA 554
Skorygowana EBITDA 737
w tym:
Rezerwa na umowy rodzące obciążenia (rozwiązanie) (37)
Utrata przychodu - wpływ Ustawy "o cenach energii w 2019 roku" - szacunek 209

Tabela 4: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (mln zł)

Stan na
dzień
31 grudnia
2019
Stan na
dzień
31 marca
2020
Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 14 262 14 359 97 1%
Aktywa niematerialne 223 219 (4) -2%
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 847 842 (5) -1%
Wartość firmy 11 11 - -
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i we
wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą
praw własności
336 316 (20) -6%
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 262 311 49 19%
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 190 207 17 9%
Pozostałe aktywa długoterminowe 144 145 1 1%
16 275 16 410 135 1%
Aktywa obrotowe
Zapasy 756 1 017 261 35%
Należności z tytułu podatku dochodowego 61 51 (10) -16%
Należności z tytułu dostaw i usług 1 489 1 576 87 6%
Aktywa z tytułu umów 313 359 46 15%
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 203 789 586 > 100%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 461 647 (814) -56%
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 409 694 285 70%
4 692 5 133 441 9%
SUMA AKTYWÓW 20 967 21 543 576 3%
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy 4 522 4 522 - -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki
zagranicznej
- 4 4 -
Kapitał rezerwowy 1 018 1 018 - -
Kapitał zapasowy 2 035 2 035 - -
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów
zabezpieczających
(52) (137) (85) < -100%
Zyski zatrzymane 1 730 1 849 119 7%
Kapitał własny przypadający właścicielom
jednostki dominującej
9 253 9 291 38 0%
Udziały niekontrolujące 11 9 (2) -18%
9 264 9 300 36 0%
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki 2 047 1 950 (97) -5%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
2 326 2 486 160 7%
Rezerwy długoterminowe 786 803 17 2%
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
738 776 38 5%
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje
długoterminowe
296 299 3 1%
Zobowiązania z tytułu leasingu 637 614 (23) -4%
Pozostałe zobowiązania finansowe
długoterminowe
82 67 (15) -18%
6 912 6 995 83 1%
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 802 574 (228) -28%
Zobowiązania z tytułu umów 139 119 (20) -14%
Bieżąca część kredytów i pożyczek 393 2 896 2 503 > 100%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
2 219 28 (2 191) -99%
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje 188 155 (33) -18%
Rezerwy krótkoterminowe 583 730 147 25%
Pozostałe zobowiązania finansowe 235 187 (48) -20%
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 232 559 327 > 100%
4 791 5 248 457 10%
Zobowiązania razem 11 703 12 243 540 5%
SUMA PASYWÓW 20 967 21 543 576 3%

Na dzień 31 marca 2020 roku suma bilansowa Grupy Energa wyniosła 21 543 mln zł i była wyższa o 576 mln zł w stosunku do stanu na koniec 2019 roku.

W ramach aktywów trwałych nie wystąpiły istotne zmiany. Natomiast po stronie aktywów obrotowych zmiany dotyczyły przede wszystkim pozycji środki pieniężne (przyczyny zmiany stanu środków pieniężnych zostały opisane w dalszej części dotyczącej przepływów pieniężnych) oraz pozycji pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe, gdzie wzrost o 586 mln zł, związany był przede wszystkim ze wzrostem depozytów zabezpieczających transakcje rozliczane za pośrednictwem IRGiT.

Kapitał własny Grupy Energa na dzień 31 marca 2020 roku wyniósł 9 300 mln zł i finansował Grupę w 43%.

Największa zmiana w ramach zobowiązań związana była ze zmianą pozycji bieżąca część kredytów i pożyczek i dotyczyła uruchomienia kredytów w łącznej wysokości 2 500 mln zł. Znacząca, odwrotna do wyżej wymienionej, zmiana dotyczyła pozycji krótkoterminowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i związana była głównie z wykupem zapadających w marcu 2020 roku euroobligacji wyemitowanych w marcu 2013 roku przez spółkę Energa Finance AB (publ) w ramach programu EMTN. Dodatkowo na uwagę zasługuje zmiana pozostałych zobowiązań krótkoterminowych co wynikało z ujęcia podatku od nieruchomości rozliczanego w czasie.

Tabela 5: Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (mln zł)
3 m-ce
2019
3 m-ce
2020
Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (218) (456) (238) < -100%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (669) (399) 270 40%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (191) 38 229 > 100%
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków
pieniężnych
(1 078) (817) 261 24%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu
sprawozdawczego
1 648 640 (1 008) -61%

Stan środków pieniężnych Grupy skorygowany o wpływ różnic kursowych na 31 marca 2020 roku wyniósł 640 mln zł i był niższy o 1 008 mln zł w stosunku do stanu środków pieniężnych przed rokiem.

Łączne przepływy netto środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej Grupy w I kw. 2020 roku były ujemne i wyniosły 817 mln zł, wobec również ujemnych przepływów w kwocie 1 078 mln zł w 2019 roku.

Wartość przepływów z działalności operacyjnej w porównaniu do I kw. 2019 roku obniżyła się o 238 mln zł. Niższe przepływy z działalności operacyjnej były spowodowane przede wszystkim obniżeniem zysku brutto ze sprzedaży, wzrostem stanu należności handlowych i wzrostem stanu rezerw z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw do umorzenia.

Wypływy netto z działalności inwestycyjnej w I kw. 2020 roku spadły o 270 mln zł, co wynikało przede wszystkim z niższych wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych oraz niższych wydatków na inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia.

W I kw. 2020 roku przepływy z działalności finansowej były dodatnie i wyniosły 38 mln zł w stosunku do ujemnych przepływów w I kw. 2019 roku w kwocie 191 mln zł. W I kw. 2020 roku wystąpiły istotne wpływy z zaciągniętych kredytów oraz wypływy z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych i spłat kredytów.

Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny ogółem

Tabela 6: Wskaźniki finansowe Grupy Energa

Wskaźnik Definicja I kw. 2019 I kw. 2020
Rentowność
marża EBITDA wynik na działalności operacyjnej +
amortyzacja + odpisy aktualizujące wartość
niefinansowych aktywów trwałych / przychody
ze sprzedaży (z uwzględnieniem przychodów z
Funduszu Wypłat Różnicy Ceny)
18,6% 17,3%
rentowność kapitałów
własnych (ROE)
zysk netto za okres*/ kapitał własny na
koniec okresu
6,2% -11,6%
rentowność sprzedaży (ROS) zysk netto za okres / przychody ze sprzedaży
(z uwzględnieniem przychodów z Funduszu
Wypłat Różnicy Ceny)
6,3% 3,4%
rentowność majątku (ROA) zysk netto za okres*/ aktywa ogółem na
koniec okresu
3,0% -5,0%

* zysk netto za ostatnie 12 miesięcy

Wskaźnik Definicja Stan na
dzień
31 grudnia
2019
Stan na
dzień
31 marca
2020
Płynność
wskaźnik płynności bieżącej aktywa obrotowe/zobowiązania
krótkoterminowe
1,0 1,0
Zadłużenie
zobowiązania finansowe (mln zł) suma zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek, dłużnych papierów
wartościowych oraz leasingu, zarówno
długo- i krótkoterminowych
7 661 8 016
zobowiązania finansowe netto (mln zł) zobowiązania finansowe - środki
pieniężne i ich ekwiwalenty
6 200 7 369
wskaźnik długu netto*/EBITDA zobowiązania finansowe
netto/EBITDA
2,2 2,7

* EBITDA za ostatnie 12 miesięcy

** wartość zobowiązań finansowych netto uwzględniona w kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA uwzględnia kluczowe elementy zdefiniowane w umowach o finansowanie

Zarówno przychody ze sprzedaży oraz wynik EBITDA odnotowały wzrost w I kw. 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Czynniki wpływające na zmianę zostały opisane w części dotyczącej omówienia wielkości finansowych. Natomiast w związku z niższą dynamiką zmiany EBITDA w stosunku do przychodów ze sprzedaży wskaźnik marża EBITDA uległ obniżeniu. Z kolei niekorzystna zmiana r/r wyniku netto w I kw. 2020 roku wpłynęła na obniżenie rentowności sprzedaży. W przypadku wskaźników rentowności, których kalkulacja oparta jest na zysku za ostatnie 12 miesięcy, największy wpływ na zmianę miał wynik roku 2019.

Na wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA wpłynął w szczególności niższy poziom środków pieniężnych wzmocniony wzrostem zobowiązań finansowych na dzień 31 marca 2020 roku w stosunku do 31 grudnia 2019 roku. EBITDA za ostatnie 12 miesięcy ukształtowała się na zbliżonym poziomie.

3.3. Opis istotnych pozycji pozabilansowych

Informacje w tym zakresie zostały przedstawione w pkt. Udzielone poręczenia i gwarancje niniejszego dokumentu oraz w Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - nota 19 Aktywa i zobowiązania warunkowe.

3.4. Prognozy wyników finansowych

Zarząd Energi SA nie publikował prognoz dla jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych za rok obrotowy 2020.

3.5. Czynniki wpływu na wyniki Grupy Energa w perspektywie co najmniej jednego kwartału

Zdaniem Zarządu Spółki Energa SA, następujące czynniki będą oddziaływać na wyniki i na działalność Spółki oraz Grupy Energa w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Rysunek 5: Czynniki wpływu na wyniki Grupy Energa w perspektywie kolejnego kwartału

Ponoszenie wydatków na sieć
w związku z wymogami
regulacji jakościowej w Linii
Biznesowej
Dystrybucja
Kształtowanie się cen Energii
na rynku terminowym, SPOT
i bilansującym
Kształtowanie się cen
uprawnień do emisji CO2
Efekty zakończenia sporów
sądowych i zawarcia nowych
umów na zakup praw
majątkowych
Opłaty za służebność przesyłu Skuteczność realizacji
ambitnych planów
sprzedażowych w warunkach
konkurencji na rynku
sprzedawców energii
elektrycznej
Poziom pracy
w wymuszeniu
w Elektrowni Ostrołęka B
Warunki pogodowe
i hydrometeorologiczne
Wielkość wsparcia w postaci
Operacyjnej Rezerwy Mocy
Realizacja zatwierdzonej przez
Prezesa URE taryfy dla
gospodarstw domowych na
2020 rok, która nie przenosi na
klientów wszystkich kosztów
Spółki
Wpływ pandemii
COVID-19 na 2020 rok (spadek
wolumenów, przychodów oraz
pogorszenie portfela
należności)

Działalność Segmentów Grupy Energa

4. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTÓW GRUPY ENERGA

Tabela 7: Wyniki EBITDA Grupy Energa w podziale na Linie Biznesowe (mln zł)

I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
DYSTRYBUCJA 548 493 (55) -10%
WYTWARZANIE 118 69 (49) -42%
SPRZEDAŻ (95) 34 129 > 100%
POZOSTAŁE oraz wyłączenia i korekty konsolidacyjne (17) (28) (11) -65%
EBITDA Razem 554 568 14 3%

4.1. Linia Biznesowa Dystrybucja

4.1.1. Kluczowe dane operacyjne

Tabela 8: Dystrybucja energii elektrycznej wg grup taryfowych (GWh)

I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
Grupa taryfowa A (WN) 829 806 (23) -3%
Grupa taryfowa B (SN) 2 252 2 200 (51) -2%
Grupa taryfowa C (nN) 1 157 1 116 (41) -4%
Grupa taryfowa G (nN) 1 573 1 570 (3) -0%
Dystrybucja energii razem 5 811 5 694 (118) -2%

W I kw. 2020 roku wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 5 694 GWh. Niewielkie spadki wolumenu zanotowano w grupach A, B i C. Wśród przyczyn niższych wolumenów wymienić należy niższy pobór przez dużego klienta, który w I kw. 2019 roku pobierał energię z sieci z uwagi na awarię własnego bloku energetycznego, zmniejszanie zużycia przez odbiorców w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej, a także pandemię COVID-19 od marca 2020 roku.

Tabela 9: Wielkości wskaźników SAIDI i SAIFI

SAIDI SAIFI
Nieplanowane z
katastrofalnymi
Planowane Razem Nieplanowane z
katastrofalnymi
Planowane Razem
Liczba minut na odbiorcę we wskazanym okresie Zakłócenia na odbiorcę we wskazanym okresie
I kw. 2019 27,9 6,3 34,2 0,5 0,0 0,6
I kw. 2020 34,1 4,9 39,0 0,5 0,0 0,5
Zmiana 6,2 (1,4) 4,8 (0,0) (0,0) (0,1)
Zmiana (%) 22% -23% 14% -9% -24% -10%

Spółka Energa Operator w I kw. 2020 roku osiągnęła wskaźniki SAIDI i SAIFI na poziomie odpowiednio 39,0 min./odb. i 0,5 przerwy/odb., tj. na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy czym znacznie ograniczone zostały przerwy planowane.

4.1.2. Wyniki finansowe

Rysunek 6: Wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja Grupy Energa (w mln zł)

Tabela 10: Wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja (mln zł)

I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
Przychody 1 074 1 146 72 7%
EBITDA 548 493 (55) -10%
amortyzacja 202 210 8 4%
odpisy aktualizujące wartość niefinansowych
aktywów trwałych
- - - 0%
EBIT 346 283 (63) -18%
Wynik netto 252 188 (64) -25%
CAPEX 334 266 (68) -20%

Rysunek 7: EBITDA bridge Linii Biznesowej Dystrybucja (w mln zł)

Linia Biznesowa Dystrybucja wypracowała w I kw. 2020 roku 87% EBITDA Grupy Energa (w okresie porównywalnym poprzedniego roku było to 99% EBITDA Grupy).

EBITDA tej Linii Biznesowej wyniosła 493 mln zł wobec 548 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, a EBIT osiągnął poziom 283 mln zł (czyli o 63 mln zł mniej r/r). Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego miała niższa o 25 mln zł marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi). Był to przede wszystkim efekt niekorzystnej wyceny szacunku niezafakturowanego strat sieciowych. Natomiast marża na dystrybucji przed stratami sieciowymi, zanotowała r/r poprawę. OPEX tej Linii był wyższy r/r o 20 mln zł. Presja płacowa wynikająca m.in. ze wzrostu płacy minimalnej przy jednoczesnej konieczności podejmowania działań niwelujących lukę kompetencyjną i pokoleniową przełożyły się na wzrost kosztów świadczeń pracowniczych. Z powodu wzrostu płacy minimalnej wzrosły także koszty niektórych usług obcych, w tym m.in. wyższe były koszty usług remontowych oraz inkasenckich.

Saldo pozostałej działalności operacyjnej było niższe r/r o 5 mln zł, czego główną przyczyną było wyższe saldo odszkodowań i kosztów z tytułu zdarzeń losowych wywołanych wichurami.

Zysk netto Linii Biznesowej Dystrybucja w I kw. 2020 roku wyniósł 188 mln zł wobec 252 mln zł w I kw. 2019 roku, a przyczyny jego spadku są analogiczne jak w przypadku wyniku operacyjnego.

Natomiast przychody ze sprzedaży w I kw. 2020 roku ukształtowały się na poziomie wyższym o 7% względem analogicznego okresu roku poprzedniego, pomimo niższego wolumenu dystrybucji energii elektrycznej, w związku ze wzrostem średniej ceny usługi dystrybucyjnej o 8%. Tak duży wzrost ceny r/r związany jest między innymi z faktem, że w I kw. 2019 roku obowiązywała jeszcze taryfa z roku 2018 (w związku z opóźnionym zatwierdzeniem nowej taryfy). Ponadto, zmianie uległa struktura sprzedaży w grupach taryfowych, gdzie przyrost odnotowano w taryfach wysokomarżowych.

4.2. Linia Biznesowa Wytwarzanie

4.2.1. Kluczowe dane operacyjne

Tabela 11: Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa (GWh)
------------------------------------------------------------------------ --
I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
Elektrownie - węgiel kamienny 515 289 (226) -44%
Elektrownie - współspalanie biomasy - 53 53 -
Elektrociepłownie - węgiel kamienny 42 36 (6) -13%
Elektrociepłownie - biomasa 40 17 (23) -58%
Elektrownie - woda 256 209 (47) -18%
Elektrownia szczytowo-pompowa 14 21 7 47%
Elektrownie - wiatr 159 175 17 10%
Elektrownie - fotowoltaika 1 1 0 4%
Produkcja energii razem 1 025 801 (225) -22%
w tym z OZE 455 455 (0) 0%

Aktywa wytwórcze w Grupie Energa w I kw. 2020 roku wyprodukowały 0,8 TWh energii elektrycznej wobec 1,0 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego (tj. -22%). Tendencja ta dotyczyła głównie Elektrowni w Ostrołęce, elektrowni wodnych oraz elektrociepłowni (Elbląg).

Poziom produkcji w elektrowni w Ostrołęce wynikał z poziomu pracy w wymuszeniu na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce oraz dyspozycyjności tych bloków. Produkcja energii w źródłach wodnych to efekt występujących warunków hydrologicznych, natomiast poziom produkcji z wiatru spowodowany był panującymi warunkami pogodowymi. Produkcja energii w elektrociepłowniach Grupy to pochodna produkcji ciepła, która była głównie zależna od zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców lokalnych Grupy. Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na zwiększenie bazy roku 2019 była potrzeba realizacji przez źródła kogeneracyjne zadanego wolumenu produkcji dla umowy o dotację (brak powyższego efektu w roku 2020).

Tabela 12: Produkcja ciepła (TJ)

I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 888 811 (77) -9%
ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. 465 429 (36) -8%
Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. 129 123 (6) -5%
Produkcja ciepła brutto razem 1 483 1 364 (119) -8%

W I kw. 2020 roku Grupa wyprodukowała 1 364 TJ energii cieplnej (tj. -8% w porównaniu do I kw. 2019 roku), na co wpływ miała m.in. temperatura powietrza kształtująca zapotrzebowanie na ciepło u odbiorców lokalnych Grupy w miastach Ostrołęka, Elbląg i Kalisz.

Tabela 13: Wolumen i koszt* zużycia kluczowych paliw*

I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
Węgiel kamienny
Ilość (tys. ton) 280 181 (99) -35%
Koszt (mln zł) 81 57 (24) -30%
Biomasa
Ilość (tys. ton) 32 48 16 52%
Koszt (mln zł) 18 25 6 34%
Zużycie paliw razem (mln zł) 99 82 (17) -18%

* łącznie z kosztem transportu

W I kw. 2020 roku wytwórcy Grupy zużyli o 99 tys. ton mniej węgla kamiennego oraz o 16 tys. ton więcej biomasy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zwiększenie produkcji z biomasy to efekt uruchomienia produkcji ze współspalania w Elektrowni w Ostrołęce. Niższe zużycie węgla wynikało z niższej produkcji energii elektrycznej głównie przez elektrownię w Ostrołęce.

Jednocześnie, odnotowano wyższe koszty jednostkowe zużycia węgla oraz niższe koszty jednostkowe zużycia biomasy.

4.2.2. Wyniki finansowe

Rysunek 8: Wyniki Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy Energa (w mln zł)

Tabela 14: Wyniki Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy Energa (mln zł)

I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
Przychody 378 297 (81) -21%
EBITDA 118 69 (49) -42%
amortyzacja 46 38 (8) -17%
odpisy aktualizujące wartość niefinansowych
aktywów trwałych
- (3) (3) 0%
EBIT 72 34 (38) -53%
Wynik netto 47 10 (37) -79%
CAPEX 22 52 30 > 100%

Poniższa tabela prezentuje podział EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie na poszczególne Obszary Wytwarzania. Zestawienie zawiera dane jednostkowe z uwzględnieniem narzutu kosztów zarządzania Linią, eliminacji transakcji wzajemnych pomiędzy obszarami biznesowymi oraz korekt konsolidacyjnych.

Tabela 15: EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w podziale na Obszary Wytwarzania (mln zł)

I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
Woda 48 37 (11) -23%
Wiatr 41 41 1 2%
Elektrownia w Ostrołęce 24 (12) (36) < -100%
Pozostałe i korekty 4 2 (3) -60%
Razem Wytwarzanie 118 69 (49) -41%

Rysunek 9: EBITDA bridge Linii Biznesowej Wytwarzanie (w mln zł)

* uwzględnia trading energii elektrycznej netto (przychód minus koszt)

Udział Linii Biznesowej Wytwarzanie w łącznym poziomie EBITDA Grupy wyniósł 12% w I kw. 2020 roku (w porównaniu do 21% w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Niższy poziom EBITDA Linii (o 49 mln zł r/r) był w głównej mierze spowodowany niższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej, niższym przychodem z usług systemowych świadczonych na rzecz PSE oraz wyższym poziomem kosztów stałych Linii. Negatywny wpływ powyższych czynników został tylko częściowo zniwelowany wyższymi przychodami ze sprzedaży zielonych praw majątkowych, niższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz niższym kosztem zakupu uprawnień do emisji.

Niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w I kw. 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wynikał głównie z niższych wolumenów produkcji w Elektrowni w Ostrołęce oraz elektrowniach wodnych. Powyższe czynniki zostały dodatkowo obciążone obniżeniem cen sprzedaży energii.

Wyższy poziom kosztów stałych Linii był efektem m.in. wyższych kosztów pracowniczych w tym okresie.

Niższy koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 wynika głównie z niższego poziomu produkcji. Obecny rok jest pierwszym, w którym Grupa nie uzyskała darmowej puli uprawnień do emisji z produkcji energii elektrycznej.

Wzrost przychodów ze sprzedaży zielonych praw majątkowych to głównie efekt wzrostu cen sprzedaży tego produktu oraz uruchomienia produkcji ze współspalania biomasy w Elektrowni w Ostrołęce.

Natomiast obniżenie przychodów z usług systemowych świadczonych na rzecz PSE wynikał przede wszystkim z niższych przychodów z Operacyjnej Rezerwy Mocy w Elektrowni w Ostrołęce ze względu na niższy wolumen zgłoszony do rezerwy oraz niższe ceny rynkowe dla tego produktu.

Nakłady inwestycyjne Linii w I kw. 2020 roku były wyższe r/r o 30 mln zł i związane były głównie z dostosowaniem do wymogów środowiskowych (inwestycje modernizacyjne w Elektrowni Ostrołęka B).

Woda

Tabela 16: Wyniki Obszaru Wytwarzania Woda (mln zł)

I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
Przychody 73 64 (9) -13%
EBITDA 48 37 (11) -23%
EBIT 40 29 (12) -29%
CAPEX 2 2 (0) -4%

Wiatr

Tabela 17: Wyniki Obszaru Wytwarzania Wiatr (mln zł)

I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
Przychody 50 51 0 0%
EBITDA 41 41 1 2%
EBIT 27 27 (0) -1%
CAPEX 0 3 3 > 100%

Elektrownia w Ostrołęce

Tabela 18: Wyniki Obszaru Wytwarzania Elektrownia w Ostrołęce (mln zł)

I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
Przychody 189 125 (64) -34%
EBITDA 24 (12) (36) < -100%
EBIT 8 (18) (26) < -100%
CAPEX 15 45 29 > 100%

Pozostałe i korekty

Tabela 19: Wyniki Obszaru Wytwarzania Pozostałe i korekty (mln zł)

I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
Przychody 66 58 (8) -12%
EBITDA 4 2 (3) -60%
EBIT (4) (3) 1 14%
CAPEX 5 3 (3) -52%

4.3. Linia Biznesowa Sprzedaż

4.3.1. Kluczowe dane operacyjne

I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
Sprzedaż energii detaliczna 4 968 4 922 (46) -1%
Sprzedaż energii na rynku hurtowym, w tym: 1 623 1 431 (192) -12%
Sprzedaż energii na rynek bilansujący 317 406 89 28%
Sprzedaż energii na pokrycie strat sieciowych do
Energi Operatora
379 - (379) -100%
Pozostała sprzedaż hurtowa 927 1 025 98 11%
Sprzedaż energii razem 6 590 6 353 (238) -4%

Tabela 20: Sprzedaż energii elektrycznej przez Linię Biznesową Sprzedaż (GWh)

W I kw. 2020 roku łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej przez Linię Biznesową Sprzedaż był niższy o 4% (tj. o 0,2 TWh) w porównaniu do I kw. 2019 roku, na co złożyła się mniejsza sprzedaż zarówno na rynku detalicznym, jak i hurtowym.

Wolumen sprzedaży na rynku detalicznym obniżył się o 1% (tj. o 0,05 TWh) r/r. W ramach sprzedaży detalicznej na rynku polskim nastąpił spadek wolumenu sprzedaży do klientów biznesowych przy jednoczesnym wzroście sprzedaży do gospodarstw domowych. Na poziom zużycia energii oraz jego strukturę w sprawozdawanym okresie wpływ miała pandemia COVID-19 (ograniczenie działalności gospodarczej przekładające się na niższe zużycie energii przez klientów biznesowych, a jednocześnie wzrost zużycia energii przez gospodarstwa domowe), a także - w mniejszej skali - efekt ciepłej zimy. Zauważalny spadek zużycia energii nastąpił w marcu br. z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii w Polsce. Według stanu na koniec I kw. 2020 roku liczba odbiorców końcowych energii elektrycznej wynosiła 3,1 mln, co oznacza wzrost o ok. 47 tys. klientów w ujęciu r/r. Przyrost bazy klientów w głównej mierze nastąpił w grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe). Sprzedaż detaliczna na rynku słowackim została ograniczona do śladowej ilości z uwagi na dobiegający końca proces wygaszania działalności na rynku detalicznym w tym kraju.

Sprzedaż energii na rynku hurtowym obniżyła się o 12% (tj. o 0,2 TWh) w stosunku do I kw. 2019 roku. Wynikało to z braku kontraktu na sprzedaż energii na pokrycie strat sieciowych do Energi Operatora SA – na 2020 rok został wyłoniony inny niż Energa Obrót SA sprzedawca. Wzrost sprzedaży energii na rynku bilansującym oraz w ramach pozostałej sprzedaży wynikał z konieczności odsprzedaży nadmiarowej energii elektrycznej, co było pochodną efektu pandemii COVID-19 oraz ciepłej zimy (niższe zużycie energii przez odbiorców końcowych). Tego typu transakcje są konieczne w celu zbilansowania pozycji Energa Obrót SA.

4.3.2. Wyniki finansowe

Rysunek 10: Wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż Grupy Energa (w mln zł)

Tabela 21: Wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż Grupy Energa (mln zł)

I kw. 2019 I kw. 2020 Zmiana
2020/2019
Zmiana
2020/2019
(%)
Przychody 1 732 1 923 191 11%
EBITDA (95) 34 129 > 100%
amortyzacja 13 13 - 0%
odpisy aktualizujące wartość niefinansowych
aktywów trwałych
(1) - 1 100%
EBIT (107) 21 128 > 100%
Wynik netto (88) 10 98 > 100%
CAPEX 9 6 (3) -33%

Rysunek 11: EBITDA bridge Linii Biznesowej Sprzedaż (w mln zł)

Efekt niskiej bazy wyników I kw. 2019 roku W I kw. 2020 roku EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż wyniosła 34 mln zł, co stanowi 6% udział w EBITDA Grupy. W analogicznym okresie roku ubiegłego EBITDA wyniosła -95 mln zł, przez co wynik ten nie kontrybuował w sposób pozytywny w EBITDA Grupy.

Przychody Linii Biznesowej Sprzedaż w I kw. 2020 roku wyniosły 1 923 mln zł, a ich poziom uległ zwiększeniu o 191 mln zł w porównaniu z I kw. 2019 roku. Jest to głównie efekt niskiej bazy, co zostało opisane poniżej.

Na wysoką dynamikę wzrostu EBITDA Linii Biznesowej w ujęciu r/r kluczowy wpływ miał efekt niskiej bazy. Wyniki I kw. 2019 roku (-95 mln zł na poziomie EBITDA) były niskie z uwagi na utratę przychodów wynikającą ze stosowania Ustawy "o cenach energii w 2019 roku". Na dzień sporządzania Sprawozdania za I kw. 2019 roku nie zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy, w związku z czym brak było szczegółowych informacji, w jaki sposób należałoby dokonać korekty cen sprzedaży dla znaczącej grupy klientów. Wobec powyższego, Linia Biznesowa Sprzedaż rozliczała zdecydowaną większość klientów po obniżonych cenach wynikających z tej Ustawy, ponosząc wyższe koszty zakupu energii wynikające z warunków rynkowych, jednocześnie nie rozpoznając rekompensat. Szacowana utrata przychodu Linii Biznesowej z tego tytułu w I kw. 2019 roku wyniosła 209 mln zł.

Obniżenie marży na sprzedaży energii elektrycznej (skorygowanej o szacunek ubytku przychodów w I kw. 2019 roku) w I kw. 2020 roku o 76 mln zł w ujęciu r/r wynika w główniej mierze z realizacji zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) na 2020 rok. Zatwierdzone stawki w taryfie nie przenoszą kosztów wynikających z realizacji umów, wobec czego realizowana jest strata na tej grupie klientów. W I kw. 2020 roku została wykorzystana część rezerwy celowej (utworzonej na koniec 2019 roku) w kwocie 38 mln zł, co w znaczący sposób zneutralizowało negatywny wpływ nowej taryfy na wyniki finansowe Linii Biznesowej w sprawozdawanym okresie. Dodatkowo, do spadku marży w ujęciu r/r przyczyniły się efekt pandemii COVID-19 (głównie konieczność wyprzedaży ze stratą nadmiarowej energii w marcu br.) oraz brak kontraktu na sprzedaż energii elektrycznej do Energi Operatora SA na pokrycie strat sieciowych w 2020 roku.

Na zmianę EBITDA w ujęciu r/r wpłynęło inne zdarzenie o charakterze jednorazowym i niegotówkowym. W I kw. 2019 roku rozwiązana została część rezerwy z 2018 roku na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G wynikające z Ustawy o "cenach energii w 2019 roku" w kwocie 37 mln zł, co nie miało miejsca w bieżącym roku.

Elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie

Otoczenie regulacyjno-biznesowe

5. OTOCZENIE REGULACYJNO-BIZNESOWE

5.1. Sytuacja makroekonomiczna

Podstawowym rynkiem działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy Energa jest rynek krajowy. Stąd też wahania koniunktury, wyrażane za pomocą tempa zmian produktu krajowego brutto (PKB), inflacji czy też stopy bezrobocia, przekładają się na ceny energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz kształtowanie popytu na produkty dostarczane klientom. Aktualnie występująca w Polsce i na świecie pandemia wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) i rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 również istotnie wpływa dla działalności spółek wchodzących w skład Grupy Energa, gdyż skutkuje osłabieniem aktywności gospodarczej i pogorszeniem sytuacji na rynku pracy, przekładając się m.in. na spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, zaburzenia funkcjonowania łańcuchów dostaw czy problemy płatnicze u klientów Grupy (pogorszenie ściągalności należności).

Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB w Polsce, w I kw. 2020 roku był realnie wyższy o 2% w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2019. Rok wcześniej, wzrost PKB w ujęciu r/r ukształtował się na poziomie 4,8%. Wyhamowanie koniunktury spowodowane było przede wszystkim szybkim rozwojem pandemii koronawirusa, w wyniku czego wprowadzone zostały ograniczenia społeczne i w aktywności gospodarczej, co odbiło się przede wszystkim na spadku konsumpcji prywatnej i nakładach na inwestycje. Zgodnie z szacunkami analityków banku Santander spowolnienie gospodarcze jeszcze silniej zostanie zobrazowane w wynikach makroekonomicznych za II kw. br., kiedy to szacowana jest zmiana PKB powyżej -10% r/r, co oznacza wejście polskiej gospodarki w stan recesji. Kluczowymi czynnikami ryzyka pozostaje czas trwania i zakres ograniczenia aktywności gospodarczej w Polsce i w innych krajach, bariery w handlu międzynarodowym, konflikt na linii USA-Chiny oraz skuteczność działań podejmowanych w celu ograniczenia strat gospodarczych.

Rysunek 12: Roczna dynamika PKB, popytu krajowego, spożycia indywidualnego oraz nakładów inwestycyjnych

Źródło: Dane GUS oraz prognoza Santander Bank Polska SA (maj 2020)

Wprowadzenie w marcu br. stanu zagrożenia epidemicznego i związane z tym znaczne ograniczenie w handlu detalicznym w niektórych obiektach handlowych istotnie wpłynęły na zachowania konsumenckie, wielkość dokonywanych zakupów i realizowaną sprzedaż detaliczną. W okresie styczeń-marzec 2020 roku wzrost sprzedaży r/r wyniósł zaledwie 0,7%, wobec wzrostu o 4,1% w 2019 roku. W kwietniu br. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była niższa niż przed rokiem o 22,9%. Pomimo oczekiwanej poprawy wyników w działalności sprzedażowej przedsiębiorstw w maju i czerwcu br., w całym II kw. 2020 roku spodziewany jest istotny spadek spożycia gospodarstw domowych, do czego silnie przyczyni się przede wszystkim spadek wydatków na usługi.

W I kw. br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali roku o 4,5%, czyli powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, na co wpływ miały czynniki regulacyjne i podażowe. Dane GUS dotyczące zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br. wskazują, iż w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, odnotowano wzrost o 3,4%. Zgodnie z komunikatem Rady Polityki Pieniężnej, oczekiwane osłabienie globalnej aktywności gospodarczej wraz z niższymi cenami surowców (przede wszystkim ropy naftowej) oraz osłabienie krajowego popytu będą oddziaływały w kierunku istotnego obniżenia dynamiki cen.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju odnotowano znaczące pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej w I kw. 2020 r. wyniósł 2,1 i był niższy o 4,2 pp. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, ukształtował się na poziomie -1,7 i na przestrzeni roku obniżył się o 5,1 pp. W ramach składowych powyższych wskaźników, największe pogorszenie odnotowano w ocenie przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Istotny spadek dotyczył również oceny przyszłego poziomu bezrobocia. Wraz z łagodzeniem obostrzeń w aktywności społecznej i gospodarczej, w maju 2020 roku wskaźniki ufności konsumenckiej uległy poprawie. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększył się o 6,3 pp., zaś wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 10,4 pp. Oba wskaźniki utrzymują jednak nadal ujemne wartości, co oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie. Dla 78,2% respondentów, biorących udział w badaniu GUS, obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce.

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku była o 1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, jednakże w I kw. 2019 roku wzrost ten był na poziomie 6,1% r/r. W przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, w okresie styczeń-marzec br., odnotowano lekki wzrost produkcji sprzedanej na poziomie 0,2%. W kwietniu br. produkcja przemysłowa uległa załamaniu i była niższa o 24,6% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku. Spadek produkcji w skali roku odnotowany został we wszystkich głównych grupach przemysłowych. Produkcja dóbr inwestycyjnych spadła o 50,9%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 47,8%, dóbr zaopatrzeniowych – o 18,2%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 15,1%, a dóbr związanych z energią – o 10,6%. Jak wskazuje GUS, najczęstszym uzasadnieniem spadku produkcji sprzedanej był spadek liczby zamówień w związku z COVID-19 czy zmiana wymiaru etatów pracowników oraz przestój w pracy.

W I kw. 2020 roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w skali roku nieznacznie - o 0,2%. Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę zwiększyły się o 3,2% r/r. W kwietniu br. odnotowany został spadek cen producentów w przemyśle w porównaniu z kwietniem 2019 roku – o 1,3%. Najbardziej spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu - o 4%, w tym w górnictwie rud metali - o 6,8%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego o 2%.

Spowolnienie koniunktury w polskim sektorze wytwórczym odzwierciedlają również notowania indeksu PMI (wskaźnika wyprzedzającego polskiego przemysłu), który w I kw. 2020 roku pozostawał poniżej granicy 50 pkt., wskazującej poziom ożywienia gospodarczego. W kwietniu br. wskaźnik PMI wyniósł 31,9 pkt. wobec 42,4 pkt. w marcu, osiągając tym samym najniższy poziom w historii badania (od 1998 roku). Kwietniowe wyniki wykazały spadek produkcji, ponieważ wiele przedsiębiorstw zawiesiło działalność w czasie kwarantanny. Odnotowane zostały również rekordowe opóźnienia w dostawach oraz spadek zamówień nowych i zamówień od klientów zagranicznych, co wynikało z obostrzeń społecznych wprowadzonych w Europie i na świecie w ramach walki z pandemią koronawirusa. Zgodnie z danymi IHS Markit, osłabienie napływu nowych kontraktów zmusiło polskich przedsiębiorców z sektora wytwórczego do cięć zatrudnienia oraz ograniczenia aktywności zakupowej. Jak wskazują analitycy Banku Millennium, warto zauważyć, iż poziom wskaźnika PMI dla Polski jest niższy niż dla strefy euro i dla Niemiec. Wyliczenie indeksu za kwiecień, a w szczególności komponent zamówień, sygnalizuje, że krajowy przemysł może doświadczyć największego spadku aktywności od dekad. Stopniowe łagodzenie prewencyjnych obostrzeń w działalności gospodarczej będzie oddziaływało pozytywnie na odbudowę koniunktury w przemyśle, aczkolwiek w warunkach dramatycznie zmniejszonego popytu krajowego i zagranicznego, pełna odbudowa może być bardzo trudna.

W I kw. br. sytuacja na krajowym rynku pracy była dobra, aczkolwiek pandemia koronawirusa zaczęła odwracać obserwowane dotychczas trendy. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,8% r/r, zaś przeciętne wynagrodzenie (brutto) wzrosło o 7%, wynosząc na koniec marca 5 489,21 zł. Jak podaje GUS, odnotowany w marcu wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, spowodowany był m.in. wypłaconymi nagrodami kwartalnymi, rocznymi oraz premiami uznaniowym, które obok wynagrodzeń zasadniczych stanowią jeden ze składników wynagrodzeń. Na koniec marca br. w części podmiotów zauważalny był spadek przeciętnego zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Było to wynikiem m.in. odejść pracowników na emerytury, zakończenia umów terminowych i nieprzedłużania ich, co w niektórych przypadkach mogło być spowodowane obawą przed skutkami pandemii COVID-19. Ponadto na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miały też rozwiązanie umów o pracę, bądź przebywanie pracowników na urlopach bezpłatnych. Prognozowane dalsze osłabienie aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie w roku bieżącym, przełoży się na pogorszenie sytuacji na rynku pracy, choć z opóźnieniem. Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu br., wyniosła 5,8% i wzrosła względem marca o 0,4 pkt, proc. Długotrwałe zatrzymanie obrotu gospodarczego może spowodować korektę w dół poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń oraz zamknięcie wielu firm. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w kwietniu o 2,1% r/r, a wzrost płac spowolnił do 1,9% r/r, wynosząc 5 285,01 zł. Aby zapobiec drastycznemu wzrostowi bezrobocia, utracie miejsc pracy, bankructwom i zamykaniu zakładów oraz zmniejszaniu przychodów przedsiębiorstw, rząd opracował inicjatywy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, mające na celu pomoc pracodawcom i pracownikom.

W zakresie polityki pieniężnej, Rada Polityki Pieniężnej (Rada, RPP) w roku bieżącym już trzykrotnie podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP w sumie o 1,4 pp., tj. do poziomu 0,1%. Jednocześnie, RPP ustaliła następujące poziomy pozostałych stóp procentowych NBP: stopa lombardowa – 0,5%, stopa depozytowa – 0%, stopa redyskontowa weksli – 0,11% oraz stopa dyskontowa weksli – 0,12%. Zgodnie z założeniami, NBP w roku bieżącym, oprócz operacji podstawowych, planuje prowadzenie operacji zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych, gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz oferowanie kredytu wekslowego, przeznaczonego na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki. Podejmowane przez NBP działania mają na celu zmianę długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. Luzowanie polityki pieniężnej przez NBP prowadzić ma również do ograniczenia negatywnych konsekwencji gospodarczych pandemii, wspierając dochody gospodarstw domowych i firm, a poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców, oddziałuje w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego.

5.2. Rynek energii elektrycznej w Polsce

Kształtowanie się otoczenia rynkowego ma istotne znaczenie dla osiąganych przez Grupę wyników finansowych. W tym świetle zwraca się uwagę zwłaszcza na produkcję i zużycie energii elektrycznej, wymianę międzysystemową Polski, ceny energii elektrycznej w Polsce i wybranych krajach sąsiednich, ceny praw majątkowych, opłatę za operacyjną rezerwę mocy oraz koszty uprawnień do emisji.

Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej

Produkcja energii elektrycznej w Polsce według danych publikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne ("PSE") w I kw. 2020 roku wyniosła 40,76 TWh i była niższa o 1,95 TWh tj. 4,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (42,71 TWh). Niższa produkcja, w stosunku do ubiegłego roku, była widoczna w elektrowniach zużywających węgiel brunatny oraz kamienny do produkcji energii, które to były wypierane z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego głównie przez farmy wiatrowe, którym sprzyjały warunki atmosferyczne (produkcja energii z wiatru najwyższa historycznie w lutym 2020 roku), jak również przez produkcję ze źródeł gazowych.

Krajowe zużycie energii elektrycznej w Polsce w I kw. 2020 roku wyniosło 43,53 TWh i było niższe o 0,93 TWh, tj. 2,1% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego (44,46 TWh). Spadek produkcji wynikał z niższego zapotrzebowania spowodowanego spowolnieniem gospodarczym, wzrostem importu oraz obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.

Rysunek 14: Zużycie energii elektrycznej w Polsce w I kw. 2020 roku (TWh)

Wymiana międzysystemowa Polski

W I kw. 2020 roku eksport energii elektrycznej był o 0,28 TWh wyższy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Porównując te same okresy można zauważyć wzrost importu energii elektrycznej o 1,30 TWh, co odpowiada w głównej mierze za nadwyżkę importu netto energii elektrycznej w badanym okresie na poziomie 2,77 TWh wobec importu netto w wysokości 1,75 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jest to efekt większego poboru energii elektrycznej w zakresie wymiany równoległej. Warto zwrócić uwagę na remont interkonektora na linii Polska – Szwecja, który miał miejsce w dniach 26 stycznia - 13 luty, co niewątpliwie wpłynęło na spadek możliwości wymiany międzysystemowej.

Rysunek 15: Miesięczne wolumeny wymiany międzysystemowej w Polsce w I kw. 2020 roku (TWh)

Ceny energii w wybranych krajach sąsiadujących z Polską

W celu porównania cen energii w Polsce względem notowań w wybranych krajach sąsiadujących jako produktem referencyjnym, posłużono się cenami na rynku SPOT. Średni poziom cen w Polsce w I kw. 2020 roku był wyższy niż w krajach sąsiadujących. Spadające zapotrzebowanie na moc wraz z wysokimi temperaturami oraz wysoką generacją ze źródeł wiatrowych, jak również zahamowanie wzrostów notowań EUA i ich znaczący spadek w III dekadzie kwartału oraz spadek cen węgla na rynkach światowych, pomimo wzrostu ubytków systemowych, doprowadziły do spadku cen na rynku polskim jak również na rynkach ościennych. Największe odchylenia cen odnotowano do rynku skandynawskiego (+172,5%, tj. 112,28 zł/MWh), a mniejsze w porównaniu do cen na rynku niemieckim (+55,8%, tj. 63,53 zł/MWh).

Rysunek 16: Ceny energii na rynku SPOT w Polsce i wybranych krajach sąsiadujących w I kw. 2020 roku (cena (PLN/MWh))

Rynek Dnia Następnego (RDN) energii elektrycznej w Polsce

Średni poziom indeksu IRDN24 w I kw. 2020 roku wyniósł 176,97 zł/MWh i był o 41,23 zł/MWh niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (218,20 zł/MWh). Natomiast porównując I kwartał 2020 roku z IV kwartałem 2019 roku można zaobserwować spadek ceny o 34,66 zł/MWh. Spadek krajowego zapotrzebowania na moc, wynikający z narastającego spowolnienia gospodarczego został wsparty wysoką generacją ze źródeł wiatrowych oraz rosnącym importem energii, co w konsekwencji wpłynęło na spadek cen w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Rysunek 17: Indeks IRDN 24 w I kw. 2020 roku (PLN/MWh)

Rynek terminowy energii elektrycznej w Polsce

W I kw. 2020 roku rynek terminowy energii elektrycznej znajdował się w trendzie spadkowym. Najniższy kurs odnotowano w dniu 30 marca br., na poziomie 211,65 zł/MWh. Głównymi determinantami spadku kursu energii w I kw. 2020 roku na rynku terminowym były:

  • spadek cen uprawnień do emisji CO2,
  • zdecydowany wzrost wietrzności,
  • spadek cen na rynku SPOT,

• niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym spowodowane spowolnieniem gospodarczym oraz wprowadzonymi obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19.

Rysunek 18: Cena kontraktu terminowego pasmo z dostawą na 2021 rok w I kw. 2020 roku

Źródło: TGE

Rynek uprawnień do emisji

W dniu 15 maja 2019 roku Komisja Europejska opublikowała dane na temat liczby uprawnień będących w obiegu na koniec 2018 roku (nieco ponad 1 654 mld), która stanowi podstawę określenia poziomu tzw. Rezerwy stabilności rynkowej (MSR) unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), który to mechanizm rozpoczął funkcjonowanie od stycznia 2019 roku. W związku z tym wolumen aukcji od września 2019 roku do sierpnia 2020 roku zostanie zmniejszony o nieco ponad 397 mln uprawnień, stanowiących 24% całkowitej liczby uprawnień będących w obiegu, które zostaną przesunięte do MSR. Przez pierwsze 5 lat stosowania MSR liczba uprawnień ma być corocznie zmniejszana o 24% łącznej liczby uprawnień znajdujących się w puli aukcyjnej. W dniu 8 maja 2020 roku Komisja Europejska poinformowała, że na koniec 2019 roku w obiegu było ponad 1 385 mld uprawnień do emisji. W związku z tym wolumen aukcji od września 2020 roku do sierpnia 2020 roku zostanie pomniejszony o ponad 332 mln uprawnień. W dniu 21 lutego podano do publicznej wiadomości, po długim okresie oczekiwania, iż wznowienie aukcji brytyjskich nastąpi od dnia 4 marca. Ogłoszony został także ich wolumen, który został rozłożony na cały rok. Do sierpnia, w co drugą środę (na zmianę z aukcjami polskimi), oferowany wolumen będzie wynosił 5,7 mln EUA (najwięcej spośród oferowanego wolumenu na aukcjach, dotychczas największe były polskie aukcje - 5,3 mln jednostek). W sierpniu, podobnie jak w przypadku pozostałych aukcji, nastąpi jego zmniejszenie o połowę natomiast od września wolumen wstępnie został oszacowany na 6,8 mln EUA, który zostanie jednak zredukowany przez MSR. Wielka Brytania planuje ustanowienie własnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Ma on zostać zaprezentowany na szczycie COP26 w listopadzie br., którego ten kraj będzie gospodarzem. Jednak wydaje się, że kluczowym czynnikiem, który determinował cenę EUA w I kw. 2020 roku był niższy popyt. Wyższe temperatury, bardzo wysoka generacja wiatrowa w Europie oraz wprowadzone obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 przyczyniły się do mniejszego zużycia paliw kopalnianych, co w konsekwencji przełożyło się na niższy popyt na uprawnienia do emisji. W konsekwencji kurs EUA na koniec I kw. 2020 roku wyniósł 17,68 EUR/t spadając od końca 2019 roku o 29%.

Rysunek 19: Ceny uprawnień EUA w I kw. 2020 roku (euro/tona)

Rynek praw majątkowych

W tabeli poniżej zostały przedstawione ceny zielonych praw majątkowych notowane na Towarowej Giełdzie Energii.

Tabela 22: Średnie poziomy cen zielonych praw majątkowych notowanych na Towarowej Giełdzie Energii
Wartość
Rodzaj świadectwa I kwartał 2019
(zł/MWh)
I kwartał 2020
(zł/MWh)
Procent
Obowiązku
(%)
Opłata
zastępcza
(zł)
OZEX_A (zielone) 117,67 146,62 19,5* 300,03*

* wartość opłaty zastępczej i obowiązku umorzenia na 2020 rok.

Z perspektywy posiadanej struktury wytwórczej Grupy Energa (tj. duży udział produkcji z OZE) najistotniejsze są notowania zielonych praw majątkowych. Ceny PM OZE w transakcjach sesyjnych utrzymywały się w pierwszych dwóch miesiącach kwartału w okolicach 150,00 zł/MWh. Jednak podobnie jak na innych rynkach produktów energetycznych, również na rynku zielonych praw majątkowych doszło w marcu do spadku cen. W konsekwencji notowania PM OZE zakończyły I kw. 2020 roku na poziomie 136,87 zł/MWh.

Rynek Bilansujący

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy limity cen rozliczeniowych energii elektrycznej na rynku bilansującym, które wynoszą obecnie -50.000,00 zł/MWh do +50.000,00 zł/MWh. W przeważającym okresie I kw. 2019 roku ceny na rynku bilansującym były zbliżone do cen na rynku dnia następnego. Największy wpływ na utrzymywanie się niskich cen na rynku bilansującym w I kw. 2020 roku miały głównie: spadek zapotrzebowania na moc, wzrost wietrzności oraz wzrost wymiany międzysystemowej. Średni poziom cen w badanym okresie na rynku bilansującym wyniósł 181,84 zł/MWh, wobec 219,34 zł/MWh w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Rysunek 20: Zestawienie cen na rynku bilansującym i rynku SPOT (giełda) w I kw. 2020 roku (PLN/MWh)

Źródło: TGE, PSE

Operacyjna rezerwa mocy

W 2020 roku kontynuowana jest usługa operacyjnej rezerwy mocy (ORM). Cena referencyjna została podniesiona do poziomu 44,24 zł/MWh. W I kw. 2020 roku średni poziom opłaty za ORM wyniósł 25,38 zł/MWh i był niższy o 5,29 zł/MWh w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (30,67 zł/MWh).

Źródło: PSE

5.3. Otoczenie regulacyjne

Procesy legislacyjne zakończone w I kw. 2020 roku

    1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) tzw. Tarcza 1.0.
    1. Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) tzw. Tarcza 2.0.

Wprowadzone zmiany w obu ww. ustawach dotyczą m.in.:

  • ✓ Odroczenia badań technicznych na 6 miesięcy, które może nastąpić pod warunkiem, że w urządzeniu nie wprowadzano zmian i że, zdaniem eksploatującego, nie zagraża ono zdrowiu, życiu, mieniu lub środowisku.
  • ✓ Odroczenie legalizacji liczników na 6 miesięcy, które może nastąpić pod warunkiem, że w urządzeniu nie wprowadzano zmian i że, zdaniem eksploatującego, spełnia ono wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz nie zagraża ono dokładności pomiarów, zdrowiu, życiu, mieniu lub środowisku.
  • ✓ Prezes URE może jednorazowo, na wniosek inwestora, przedłużyć termin rozpoczęcia dostaw energii z instalacji OZE, która wygrała aukcję, o maksymalnie 12 miesięcy.
  • ✓ Wydłużono termin na uzgodnienia przez JST z OSD planów rozwoju sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Termin konsultacji wydłużono do 45 dni, jednak nie może on trwać dłużej niż do 31 maja 2020 roku.

Procesy legislacyjne prowadzone w I kw. 2020 roku

Akt prawny Cel zmian prawnych Szanse Zagrożenia/Zagadnienia
Projekt ustawy o
rekompensatach z tytułu
wzrostu cen energii
elektrycznej w 2020 roku
(UD64).
Uruchomienie nowego systemu
rekompensat, dla niektórych
odbiorców końcowych energii
elektrycznej, wynikającego z
wzrostu cen z rozliczeniach z
tymi odbiorcami w 2020 roku.
Projekt ma na celu stworzenie
ram prawnych umożliwiających
udzielanie, wypłatę i
finansowanie rekompensaty na
rzecz niektórych odbiorców
końcowych energii elektrycznej –
zużywających energię
elektryczną w gospodarstwie
domowym – co oznacza,
zmniejszenie kosztów energii
elektrycznej dla tych
gospodarstw.
(1)
Rozpoczęcie działania
systemu w 2021 roku co
umożliwi odpowiednie
przygotowanie się do
stosowania ustawy.
(2)
Uruchomienie systemu
dedykowanego dla
gospodarstw domowych.
(3)
Ograniczenie ryzyka
niedozwolonej pomocy
publicznej.
(4)
System bonifikat oparty o
dane z administracji
skarbowej.
(5)
Wprowadzenie stałych
wartości dopłat z tytułu
wzrostu cen energii
elektrycznej w 2020 r.
uzależnionych od poziomu
zużycia energii.
(1)
Brak środków
finansowych na
funkcjonowanie systemu
rekompensat
(2)
Znaczna ilość czasu
potrzebna na analizę
wniosków składanych
przez uprawnione
podmioty.
Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo
energetyczne oraz
niektórych innych ustaw
(UC17).
Szereg zmian w
dotychczasowych przepisach
m.in. zakaz sprzedaży poza
siedzibą spółek.
Ustanowienie harmonogramu
wprowadzania AMI.
Zakaz sprzedaży door-to
door.
Obowiązek posiadania
odmiennego znaku
towarowego przez
przedsiębiorstwa OSD.
(1)
Rozporządzenie
Rady Ministrów z
dnia 31 grudnia
2019 roku w sprawie
maksymalnej ilości i
wartości energii
elektrycznej z
odnawialnych źródeł
(1)
Wykonanie obowiązku
ustawowego wynikającego z
ustawy o odnawialnych
źródłach energii w zakresie
ilości energii jaka może
zostać sprzedana w aukcjach
OZE w danym roku.
Łącznie dla przedmiotowych
rozporządzeń:
(1)
Możliwość zrealizowania
portfela inwestycji w OZE.
(2)
Kontynuowanie trendu
wspierania rozwoju elektrowni
fotowoltaicznych i wiatrowych
on-shore.
Ryzyko braku
zainteresowania
zaoferowanym wolumenem
niszowych technologii OZE –
biogaz i biomasa.

Tabela 23: Zestawienie aktów prawnych mających istotny wpływ na Grupę

energii, która może
zostać sprzedana w
drodze aukcji w
2020 roku.
(2)
Projekt
rozporządzenia
Ministra Aktywów
Państwowych z 27
lutego 2020 roku w
sprawie ceny
referencyjnej energii
elektrycznej z
odnawialnych źródeł
energii w 2020 roku
oraz okresów
obowiązujących
wytwórców, którzy
wygrali aukcje w
2020 roku.
(2)
Wykonanie obowiązku
ustawowego wynikającego z
ustawy o odnawialnych
źródłach energii w zakresie
wskazania maksymalnej
ceny po jakiej może zostać
sprzedana energia z OZE w
aukcjach w danym roku.
(3)
Uwzględnienie doświadczeń
poprzednich aukcji OZE.
Projekt ustawy o
promowaniu wytwarzania
energii elektrycznej w
morskich farmach
wiatrowych (UD34)
Udzielenie wsparcia oraz
wprowadzenie efektu zachęty do
budowy farm wiatrowych na
morzu.
(1)
Wprowadzenie ułatwień
administracyjnych dla
realizacji farm wiatrowych na
morzu w przyszłości.
(2)
Możliwość rozwoju projektu
badawczo-rozwojowego
turbiny wiatrowej na morzu.
Brak
Wdrażanie i zasady
funkcjonowania
Europejskiego Funduszu
Sprawiedliwej
Transformacji - Just
Transition Fund (JTF).
Komisja Europejska przyjęła
propozycję ws. mechanizmu
sprawiedliwej transformacji. Na
mechanizm ten składać się
będzie kilka elementów m.in.
nisko oprocentowane kredyty z
programu Invest EU i
Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (EBI). Całkowicie
nowymi pieniędzmi w jego
ramach ma być Fundusz
Sprawiedliwej Transformacji
(FST), który może opiewać 7,5
mld euro na siedem lat.
Potencjalna szansa na dodatkowe
środki w ramach sektora
energetycznego.
Brak
Projekt Rozporządzenia jest
elementem harmonogramu
Projekt z dnia 4 marca
działań, przewidzianych w
2020 r. Rozporządzenia
ramach realizacji Europejskiego
Parlamentu i Rady
Zielonego Ładu. Projekt ma na
ustanawiające ramy dla
celu uzupełnienie istniejących
osiągnięcia neutralności
ram politycznych poprzez
klimatycznej i
ustanowienie długoterminowych
zmieniające
kierunków działania oraz
rozporządzenie (UE)
zapisanie w prawie UE celu
2018/1999,
neutralności klimatu do 2050 r.
(Europejskie prawo
Założenie, że do 2050 roku UE
klimatyczne) – (COM
ma stać się "pierwszym
(2020) 80 final
neutralnym dla klimatu
2020/0036 (COD)).
kontynentem", co będzie
wymagało osiągnięcia braku
emisji netto gazów
Szanse dla realizacji w szerszym
zakresie instalacji OZE, działań
innowacyjnych i z zakresu
efektywności energetycznej.
Zagrożenie wprowadzenia
dalszych obostrzeń dla
energetyki opartej o paliwa
kopalne.
Projekt z dnia 14 lutego
2020 r. Rozporządzenia
wykonawczego Komisji
Europejskiej
wdrażającego zasady
funkcjonowania
Europejskiego Funduszu
Modernizacyjnego
tj. Dyrektywy
2003/87/WE.
cieplarnianych.
Projekt Rozporządzenia
wykonawczego KE, zawiera
szczegółowe informacje oraz
reguły związane z
funkcjonowaniem i
finansowaniem projektów
z Funduszu Modernizacyjnego.
(1)
Państwa członkowskie
dokonują wyboru inwestycji,
które zamierzają przedłożyć
do wsparcia w ramach
Funduszu Modernizacyjnego i
przedstawiają je do 30
listopada każdego roku.
(2)
Szansa dla szybszej realizacji
inwestycji w OZE i działań z
zakresu innowacji w
energetyce, transporcie i
efektywności energetycznej.
EBI przekazuje środki
państwom członkowskim
będącym beneficjentami
zgodnie z decyzją o wypłacie
w ciągu 30 dni.
Zagrożenie zmarginalizowania
energetyki opartej na
węglowodorowych źródłach
paliwa, utrata miejsc pracy i
wysokie ceny energii
elektrycznej.

Elektrownia wodna Owidz na rzece Wierzycy

Akcje i Akcjonariat

6. AKCJE I AKCJONARIAT

6.1. Struktura akcjonariatu Spółki Energa

Akcje Energi SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 2013 roku. Od początku istnienia Spółki, tj. od 2006 roku do 29 kwietnia 2020 roku, strategicznym akcjonariuszem był Skarb Państwa, którego udział w kapitale zakładowym na dzień 31 marca 2020 roku wyniósł 51,5%, co dawało 64,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Seria Rodzaj akcji Akcje (%) Głosy (%)
AA zwykłe na okaziciela 269 139 114 65,00 269 139 114 48,15
BB imienne uprzywilejowane* 144 928 000 35,00 289 856 000 51,85
RAZEM 414 067 114 100,00 558 995 114 100,00

Tabela 24: Akcje Spółki według serii i rodzajów na dzień 31 marca 2020 roku

* Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Właścicielem tych akcji był Skarb Państwa.

Tabela 25: Struktura akcjonariatu Spółki Energa według stanu na dzień 31 marca 2020 roku
Nazwa akcjonariusza Struktura akcjonariatu Spółki
Akcje (%) Głosy (%)
Skarb Państwa* 213 326 317 51,52 358 254 317 64,09
pozostali 200 740 797 48,48 200 740 797 35,91
RAZEM 414 067 114 100,00 558 995 114 100,00

* Skarb Państwa posiadał 144 928 000 akcji imiennych serii BB, uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 5 grudnia 2019 roku PKN ORLEN ogłosił Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energę, które uprawniają łącznie do wykonywania głosów na WZA, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na WZ (więcej informacji zostało przedstawionych w rozdziale 2.2. Najważniejsze zdarzenia w 2019 roku i po dniu bilansowym).

W dniu 24 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów (tj. do 9 kwietnia 2020 roku włącznie) w ramach Wezwania, zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu ok. 8,1% i ok. 6,0%.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w okresie od 10 kwietnia 2020 roku do 22 kwietnia 2020 roku włącznie w ramach Wezwania, zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu 80,01% i 85,20%.

Tabela 26: Struktura akcjonariatu Spółki Energa według stanu na dzień sporządzenia niniejszego
Sprawozdania
Nazwa akcjonariusza Struktura akcjonariatu Spółki
Akcje (%) Głosy (%)
PKN ORLEN 331 313 082 80,01 476 241 082 85,20
pozostali 82 754 032 19,99 82 754 032 14,80
RAZEM 414 067 114 100,00 558 995 114 100,00

6.2. Notowania akcji Spółki i rekomendacje

Tabela 27:Dane dotyczące akcji Spółki Energa na dzień 31 marca 2020 roku

Wartość
17,00 zł
414 067 114
6,90 zł
2,9 mld zł
5,90 zł
7,79 zł
4,48 mln zł
634,2 tys. szt.
0,58 tys. szt.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.infostrefa.com

Cena akcji Energi na zamknięciu sesji giełdowej w dniu 31 marca wyniosła 6,90 zł, co oznacza że w porównaniu z kursem w ostatnim dniu roboczym 2019 roku (tj. 30 grudnia) obniżyła się o ok. 3%. Kurs akcji Spółki podlegał wahaniom, co miało związek z ogłoszonym przez PKN ORLEN Wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energę i rozpoczęciem zapisów w dniu 31 stycznia 2020 roku. W omawianym okresie indeks WIG-Energa zanotował spadek o ok. 39% (a WIG30 o ok. 31%).

W I kw. 2020 roku została przyznana jedna rekomendacja dla Spółki - "Trzymaj" przez Societe Generale. Zestawienie wydanych rekomendacji dla Spółki znajduje się na stronie Relacji Inwestorskich Spółki pod adresemhttps://ir.energa.pl/pl/ir/serwis-relacji-inwestorskich/dane-finansowe/rekomendacje .

6.3. Oceny ratingowe

W dniu 29 maja 2020 roku agencja ratingowa Fitch Ratings obniżyła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta z poziomu "BBB" do poziomu "BBB-" z perspektywą stabilną, rating dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji do poziomu "BBB-", a także rating dla wyemitowanych przez Energę SA obligacji hybrydowych do poziomu "BB". Jednocześnie rating Spółki został usunięty z negatywnej listy obserwacyjnej (tzw. Rating Watch Negative), o umieszczeniu na której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku.

Obniżenie ratingu Agencja uzasadniła przede wszystkim realizacją przejęcia Spółki - z dniem 30 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN S.A. objął 80,01% udziałów w kapitale zakładowym Energa SA oraz 85,20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W związku z tym, w ocenie Fitch nastąpią działania prowadzące do integracji operacyjnej i strategicznej z PKN ORLEN, co implikuje ograniczenie ratingu Spółki do posiadanego przez PKN ORLEN ("BBB-"). Agencja podkreśliła, że ocena samodzielnego profilu kredytowego Energa SA (standalone credit profile) jest nadal na poziomie "bbb", m.in. dzięki stabilności Linii Biznesowej Dystrybucja, z niskimi ryzykami, wysokim udziałem w EBITDA Grupy Energa oraz przewidywalnością przepływów pieniężnych. Pozytywnie oceniono również koncepcję wstrzymania projektu Ostrołęka C w formule węglowej i rozpatrywanie zmiany formuły na gaz.

6.4. Zestawienie stanu akcji w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Na dzień 31 marca 2020 roku i na dzień sporządzenia niniejszej Informacji żaden z Członków Rady Nadzorczej Energi SA oraz żaden z Członków Zarządu Energi SA nie posiadał akcji Spółki, uprawnień do akcji Spółki ani też akcji/ udziałów w jednostkach powiązanych ze Spółką.

Elektrownia Wodna Łyna

Pozostałe informacje o Grupie

7. POZOSTAŁE INFORMACJE O GRUPIE

7.1. Informacje o istotnych umowach

Umowy dotyczące kredytów i pożyczek oraz program emisji obligacji krajowych

Szczegóły dotyczące umów kredytów i pożyczek oraz programu emisji obligacji krajowych opisane zostały między innymi w nocie 16 Instrumenty finansowe Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku.

Udzielone poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 marca 2020 roku poręczenia udzielone przez Energę za zobowiązania spółek Grupy wyniosły łącznie 5 830 mln zł i obejmują:

  • poręczenie za zobowiązania Energi Finance AB (publ) z tytułu emisji euroobligacji w kwocie 5 690,4 mln zł (gwarancja dotyczy efektywnie tylko emisji euroobligacji przeprowadzonej w 2017 roku w kwocie 300 mln EUR, emisja z 2013 roku w kwocie 500 mln EUR objęta również tą gwarancją została wykupiona w marcu br.),
  • poręczenia za zobowiązania spółek Grupy Energa wynikające z gwarancji bankowych udzielonych przez PKO Bank Polski SA w ramach limitów gwarancyjnych dedykowanych spółkom Grupy w łącznej kwocie 57,4 mln zł,
  • poręczenia za zobowiązania spółek Grupy Energa wobec innych podmiotów, w tym Skarbu Państwa i Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 82,2 mln zł.

Informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe

Wszystkie transakcje w ramach Grupy Energa są dokonywane w oparciu o ceny rynkowe dostarczanych towarów, produktów lub usług oparte o koszt ich wytworzenia.

Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zamieszczone w nocie 18 Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku.

7.2. Zarządzanie ryzykiem

Klasyfikacja ryzyk w Grupie Energa składa się z czterech obszarów:

  • strategiczny, obejmujący ryzyka związane z realizacją celów strategicznych, w tym planowaniem i realizacją inwestycji czy nadzorem korporacyjnym,
  • prawno-regulacyjny, obejmujący ryzyka dotyczące zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami,
  • operacyjny, obejmujący ryzyka związane z realizacją celów operacyjnych, w tym dotyczące infrastruktury, realizowanych procesów czy zasobów,
  • finansowy, obejmujący ryzyka związane z zarządzaniem finansami.

Szczegółowy opis ryzyk dotyczących działalności Spółki przedstawiony został w Sprawozdaniu Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energi SA w 2019 roku. W ocenie Zarządu przedstawione w w/w dokumencie ryzyka pozostają aktualne.

7.3. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Na dzień 31 marca 2020 roku Grupa Energa była stroną 14 209 postępowań sądowych. Jako powód Grupa występowała w 12 526 sprawach, których łączna wartość przedmiotu sporu wyniosła ok. 54 mln zł. Jako pozwany Grupa występowała w 1 625 sprawach o łącznej wartości przedmiotu sporu ok. 52 mln zł.

Na dzień 31 marca 2020 roku łączna kwota roszczeń o posadowienie urządzeń elektroenergetycznych na cudzych nieruchomościach bez tytułu prawnego zasądzonych prawomocnym wyrokiem wyniosła ok. 49 mln zł w 854 sprawach. Spraw sądowych w toku było 985, zaś wartość przedmiotu sporu w toku wyniosła ok. 102 mln zł.

Na podstawie dostępnych danych dotyczących wartości obecnie prowadzonych postępowań, przyjmujemy, że wartość realnie przypadająca do wypłaty w wyniku rozstrzygnięcia powyższych sporów może sięgać 88,4 mln zł, z zastrzeżeniem zmiany w przypadku wytoczenia przeciwko Enerdze Operator SA nowych postępowań dotyczących urządzeń elektroenergetycznych posadowionych na innych gruntach bez tytułu prawnego.

Powyższe dane nie obejmują spraw dotyczących prowadzenia w imieniu i na rzecz Energi Obrotu windykacji sądowo-egzekucyjnej, w celu dochodzenia przez spółkę należności od swoich klientów oraz spraw upadłościowych, za wyjątkiem sprawy z powództwa Energi Obrotu przeciwko Ergo Energy Sp. z o.o. na kwotę ok. 13 mln zł. Odnośnie powyższej sprawy, w stosunku do informacji zawartej w Sprawozdaniu Zarządu Energi SA z działalności Grupy Energa za 2018 rok w 2019 roku, zaszły następujące zmiany:

    1. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny sygn. akt: I Aga 453/18 dnia 8 maja 2019 roku (Sąd II instancji) wydał prawomocny wyrok.
    1. W zakresie objętym roszczeniem głównym powództwo ERGO ENERGY Sp. z o.o. co do punktu I wyroku Sądu pierwszej instancji zostało oddalone (dot. kwoty 100 000 zł), a apelacja ERGO ENERGY Sp. z o.o. została oddalona w całości. W pozostałym zakresie wyrok dotyczył kosztów postępowania sądowego.
    1. W dniu 4 grudnia 2019 roku Energa Obrót wniosła odpowiedź na skargę kasacyjną wniesioną przez ERGO-ENERGY Sp. z o.o. Sąd Najwyższy zadekretował sprawę pod sygnaturą IV CSK 734/19.

Łączna wartość spraw prowadzonych w imieniu i na rzecz Energi Obrotu w zakresie windykacji sądowoegzekucyjnej, w celu dochodzenia przez spółkę należności od swoich klientów oraz spraw upadłościowych, na 31 marca 2020 roku, wyniosła ok. 359 mln zł, w tym:

Rodzaj należności Saldo na 31 marca 2020 (mln zł)
sądowe, egzekucja 127,8
upadłości 59,7
pozabilingowe 7,1
pozabilingowe - upadłości 2,6
RAZEM 197,2

Poniżej przedstawiono postępowania o największej wartości przedmiotu sporu, które zawisły przed Sądem w 2020 roku, bądź których kontynuacja nastąpiła w 2020 roku. Szczegółowe informacje o krokach prawnych podjętych we wcześniejszych latach, znajdują się w poprzednich raportach okresowych Spółki.

Tabela 28: Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
lub organem administracji publicznej
Określenie stron Przedmiot sporu Opis sprawy
Energa Operator SA
(powód),
Arcus SA (pozwani)
Pozew o zapłatę kar
umownych wynikających
z umów na dostawę oraz
W dniu 7 kwietnia 2015 roku Energa Operator SA
wniosła pozew o zapłatę (wartość przedmiotu sporu
23 152 481 zł).
uruchomienie
infrastruktury licznikowej
(dotyczy i etapu AMI).
Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku
pod sygnaturą IX GC 381/15.
W dniu 10 czerwca 2015 roku pozwani złożyli odpowiedź
na
pozew,
domagając
się
oddalenia
powództwa
w całości podnosząc, że pozwani nie ponoszą winy
w opóźnieniach,
zaś
część
opóźnień
zostało
zawinionych przez Energę Operatora. Wskazano także
na działanie siły wyższej, brak szkody po stronie Energi
Operatora oraz rażące wygórowanie kar umownych.
Pismem z dnia 18 grudnia 2015 roku pozwani podnieśli
zarzut
nieważności
umów
z uwagi
na
ich
nieprecyzyjność oraz nierówność kontraktową stron.
Strony złożyły wnioski o powołanie biegłych dla potrzeb
sporządzenia opinii. Akta zostały przekazane do biegłych
w celu wydania opinii - na dzień na dzień 18 marca 2020
roku do Energi Operatora wpłynęły 2 opinie: z zakresu
metrologii oraz z zakresu meteorologii. .
Arcus SA (powód)
Energa Operator SA
(pozwany)

Pozew
o stwierdzenie
nieważności
W dniu 8 lutego 2016 roku na adres Energi Operatora
SA doręczono odpis pozwu wniesiony przez T-Matic
Systems SA i Arcus SA.
umowy
dotyczącej II
etapu AMI
Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku
pod sygn. akt IX GC 893/15.

Pozew
wzajemny
o zapłatę kar
umownych za II
etap AMI
W dniu 7 listopada 2016 roku został złożony pozew
wzajemny przeciwko Arcus, T-matic o zapłatę kwoty
157 063 142

tytułem
zapłaty
kar
umownych
w wysokości 156 060 200 zł oraz kwoty 1 002 942 zł
tytułem obniżenia wysokości wynagrodzenia; zgodnie
z wezwaniem do zapłaty z dnia 9 listopada 2015 roku.
Sąd w dniu 30 stycznia 2017 roku wydał postanowienie
o podjęciu zawieszonego wcześniej, na wniosek stron,
postępowania.
W dniu 13 czerwca 2017 roku sąd postanowił umorzyć
postępowanie
zażaleniowe
dotyczące
oddalenia
wniosku Powoda o zabezpieczenie roszczenia w postaci
zakazu korzystania z gwarancji ubezpieczeniowej -
w związku z wnioskiem o cofnięcie zażalenia. Akta
zostały przekazane do Sądu Okręgowego w Gdańsku.
w sprawie rozpoczęło się postępowanie dowodowe
i przesłuchiwani są kolejni świadkowie
W zakresie pozwu wzajemnego został on doręczony
powodom
(pozwanym
wzajemnym),
którzy
wnieśli
odpowiedź na pozew. Sąd przesłuchał świadków, oraz
przedstawicieli Arcus SA, T-Matic Systems SA i Energi
Operatora
SA.
Strony
złożyły
wnioski
co
do
przeprowadzenia dowodów z opinii biegłych, sąd będzie
decydował
o dopuszczeniu
i przeprowadzeniu
tych
dowodów. Obecnie trwa poszukiwanie przez Sąd
biegłych, którzy podjęliby się sporządzenia opinii.
Arcus SA (powód)
Energa Operator SA
(pozwany)
O zapłatę
odszkodowania za czyny
niedozwolone/czyny
nieuczciwej konkurencji
W dniu 29 stycznia 2018 roku do Energi Operatora
wpłynął odpis pozwu Arcus SA i T-Matic Systems SA
o zapłatę na rzecz Arcus SA kwoty 174 111 458,96 zł
tytułem odszkodowania za czyny niedozwolone, których
rzekomo
dopuściła
się
Energa
Operator.
Odszkodowanie
dotyczy
szkód
wynikających
z bezprawnego i zawinionego popełniania przez Energę
Operatora czynu niedozwolonego/czynu nieuczciwej
konkurencji polegającego na bezprawnych działaniach
lub zaniechaniach związanych z procesem wykonywania
umów
realizacyjnych
dotyczących
i oraz
II
etapu
realizacji systemu AMI. z uzasadnienia pozwu wynika,
że szkoda poniesiona przez Arcus SA oraz T-Matic SA
związana jest z bezprawnym naliczeniem przez Energę
Operatora
kar
umownych,
które
to
działania
doprowadziły do powstania i eskalacji sporu, który
przerodził
się
w liczne
postępowania
sądowe,
w następstwie, których doszło do wyrządzenia szkody
"która
miała
związek
z zaistnieniem
(opisanych
w pozwie)
okoliczności
dotyczących
prowadzonej
działalności gospodarczej".
Energa
Operator
kwestionuje
zasadność
tego
powództwa i w odpowiedzi na pozew z dnia 30 kwietnia
2018 roku Sąd na podstawie art. 177 § 1 pkt 1) k.p.c. art.
zawiesił
postępowanie
w sprawie.
Postanowienie
to Energa Operator zaskarżyła zażaleniem, które zostało
oddalone.
Arcus SA (powód)
Energa Operator SA
(pozwany)
O zapłatę za prace
dodatkowe w zakresie
I Etapu AMI
W dniu 30 września 2019 roku do spółki wpłynął odpis
pozwu złożony przez Arcus SA i T-Matic Systems SA,
w którym spółki te domagają się od Energi Operatora
zapłaty kwoty 4 710 466 zł tytułem wynagrodzenia,
ewentualnie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia,
ewentualnie
odszkodowania
za
rzekome
prace
dodatkowe wykonane w czasie realizacji i Etapu AMI.
Spółka
kwestionuje
zasadność
tego
powództwa
i wniosła o jego odrzucenie, ewentualnie oddalenie.
Energa Operator SA
(powód)
PKN ORLEN (pozwany)
Pozew o zapłatę tytułem
opłaty systemowej za
usługi świadczone temu
podmiotowi jako
autoproducentowi
W dniu 30 czerwca 2004 roku, Energa Operator (d.
Zakład Energetyczny Płock) skierowała przeciwko PKN
ORLEN do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew
o zapłatę kwoty 46 mln zł, tytułem opłaty systemowej za
usługi
świadczone
temu
podmiotowi
jako
autoproducentowi. W dniu 25 czerwca 2008 roku, zapadł
wyrok oddalający powództwo Energi Operatora. w dniu
2 września 2008 roku, Energa Operator SA wniosła
od tego orzeczenia odwołanie do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie.
Sąd
Apelacyjny
wyrokiem
z dnia
10 września 2009 roku zmienił zaskarżony wyrok w ten
sposób, że zasądził na rzecz Energi Operatora SA kwotę
46 mln zł z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów
procesu. w dniu 30 września 2009 roku, PKN ORLEN
zapłaciła całość zasądzonej kwoty wraz z odsetkami,
tj. 75 mln zł, a także zwróciła koszty procesu. Od tego
wyroku PKN ORLEN wniosła skargę kasacyjną do Sądu

Najwyższego. w dniu 28 stycznia 2011 roku, Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania. Po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 4 sierpnia 2011 roku, Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego oddalający powództwo Energi Operatora SA i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. w rezultacie przestała istnieć podstawa świadczenia PKN ORLEN na rzecz Energi Operatora SA. w związku z powyższym Energa Operator SA dokonała zwrotu otrzymanej wcześniej od PKN ORLEN kwoty wraz z kosztami procesu. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 27 października 2014 roku ogłosił wyrok w sprawie. Zasądził na rzecz Energi Operatora SA od PKN ORLEN całość dochodzonego roszczenia, tj. kwotę 46 mln zł wraz z odsetkami od dnia 30 czerwca 2004 roku. Wyrok nie był prawomocny. Obie strony złożyły wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie i doręczenie każdej z nich. Energa Operator SA otrzymała wyrok z uzasadnieniem w dniu 12 grudnia 2014 roku i w dniu 29 grudnia 2014 roku PKN ORLEN wniósł apelację od tego wyroku, na którą Energa Operator SA udzieliła odpowiedzi. w dniu 12 listopada 2015 roku odbyła się rozprawa przed Sadem Apelacyjnym w Warszawie. Wychodząc naprzeciw sugestiom sądu pełnomocnicy zgodzili się na odroczenie rozprawy i zainicjowanie rozmów dotyczących ugody. w wyniku negocjacji strony nie doszły do porozumienia, wobec powyższego Energa Operator poinformował sąd o fiasku rozmów i zawnioskował o wyznaczenie terminu kolejnej rozprawy, która odbyła się 6 kwietnia 2016 roku. w dniu 19 kwietnia 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie sygn. akt i ACa 257/15 ogłosił wyrok w sprawie powództwa Energi Operatora, Oddział w Płocku przeciwko PKN ORLEN , w którym oddalił częściowo apelację pozwanego i tym samym prawomocny stał się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 października 2014 roku, sygn. akt XVI GC 782/11, zasądzający na rzecz powoda kwotę 16,1 mln zł z odsetkami od 30 czerwca 2004 roku. Wyrok jest prawomocny. Energa Operator wystąpiła o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.

W dniu 29 września 2016 roku Energa Operator złożyła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 kwietnia 2016 roku do Sądu Najwyższego.

W dniu 24 października 2016 roku pełnomocnikowi Energi Operatora doręczono skargę kasacyjną PKN ORLEN wniesioną od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd Najwyższy oddalił skargę pozwanego PKN ORLEN, natomiast uwzględnił skargę Energi Operatora SA, uchylając zaskarżone orzeczenie Sądu Apelacyjnego i przekazując mu sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny, rozpoznając ponownie sprawę, wyrokiem z dnia 15 listopada 2017 roku uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego z dnia 27 października 2014 roku w części zasądzającej od PKN ORLEN kwotę 30 093 882,82 zł i w tym zakresie przekazał temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.

W dniu 26 listopada 2019 roku Sąd Okręgowy
w Warszawie ogłosił wyrok, zasądzając od PKN ORLEN
na rzecz
Energi
Operatora
kwotę
16 036 400

z odsetkami ustawowymi od 30 czerwca 2004 roku do
31 grudnia 2015 roku i odsetkami za opóźnienie od
1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. w pozostałej części
powództwo oddalił. Sąd wskazał, że Powód wygrał
sprawę w 70%, a Pozwany obronił się w 30%, zatem
koszty procesu Sąd rozdzielił w ten sposób, że 70%
ponosi Pozwany a 30% Powód.
Wyrok nie jest prawomocny, Strony zapowiedziały
wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie.
Energa Operator wniosek taki złożyła. W dniu 30 marca
2020
roku
Sąd
doręczył
odpis
wyroku
wraz
z
uzasadnieniem. Od tego dnia rozpoczął się bieg terminu
do wniesienia apelacji. W wyniku ustawy antykryzysowej
bieg tego terminu został zawieszony od 31 marca 2020
roku do czasu zakończenia okresu epidemii. Mimo to
apelacja jest przygotowywana i będzie wniesiona
jeszcze przed upływem okresu zawieszenia. w związku
z aktualnym stanem sprawy Grupa ujawniła aktywo
warunkowe w kwocie 11,7 mln zł.
Energa Operator SA
(strona)
PREZES URZĘDU
REGULACJI
ENERGETYKI (organ)
Kara pieniężna nałożona
przez organ
Energa Operator otrzymała decyzję z dnia 21 grudnia
2016 roku, w której Prezes URE nałożył na Energę
Operatora SA karę pieniężną w wysokości 11 mln zł
za wprowadzenie w błąd Prezesa URE. Spółka odwołała
się od ww. decyzji i wniosła o jej uchylenie w całości,
ewentualnie na wypadek jej nieuchylenia w całości
o zmianę decyzji poprzez odstąpienie od wymierzenia
kary lub jej obniżenie do 50 tys. zł. w dniu 24 maja 2019
roku Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie XVII AmE
224/17, wydał wyrok, w którym obniżył orzeczoną karę
pieniężną do kwoty 5,5 mln zł.
W sprawie obie strony wniosły apelacje.
Energa Operator SA
(strona);
PREZES URZĘDU
REGULACJI
ENERGETYKI (organ)
Kara pieniężna nałożona
przez organ
Energa Operator otrzymała decyzję z dnia 6 listopada
2017 roku w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych
w łącznej wysokości 13 600 000 zł za naruszenia
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
poprzez: (1) komunikowanie się z przedsiębiorstwami
obrotu za pomocą kodów innych, aniżeli przewidziane
w IRiESD;
(2)
nieprzestrzeganie
terminów
przekazywania
przedsiębiorstwom
obrotu
danych
pomiarowych;
(3)
nieprzestrzeganie
terminów
rozpoznawania
reklamacji
przedsiębiorstw
obrotu;
(4) nieprzestrzeganie
terminów
weryfikacji
zgłoszeń
zmiany sprzedawcy; (5) nieprzestrzeganie terminów
końcowego
rozliczenia
umów
sprzedaży
energii;
(6) niewznowienie dostaw energii u jednego z odbiorców
Spółka odwołała się od tej decyzji wnosząc o jej
uchylenie,
ewentualnie
zmianę
przez
odstąpienie
od wymierzenia kary pieniężnej, ewentualnie zmianę
poprzez obniżenie kary pieniężnej.
Sprawa
jest
prowadzona
przez
Sąd
Okręgowy
w Warszawie pod sygnaturą XVII AmE 68/18.
Pierwsza rozprawa odbyła się w dniu 3 marca 2020 roku,
kolejne terminy wyznaczone na 7 kwietnia i 19 maja 2020
roku zostały zniesione z uwagi na stan epidemii
związany z COVID-19. Na dzień 3 czerwca 2020 roku nie
zostały wyznaczone kolejne terminy.
Energa Kogeneracja Sp.
z o.o. (powód)
Mostostal Warszawa SA
(pozwany)
Pozew o zapłatę z tytułu
obniżenia ceny
kontraktowej
W dniu 22 czerwca 2017 roku Energa Kogeneracja Sp.
z o.o. wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku pozew
przeciwko
Mostostal
Warszawa
SA
o zasądzenie
od pozwanego na rzecz powoda kwoty 106 417 065,12
zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia
wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Przedmiotem pozwu
jest obniżenie ceny kontraktowej przysługującej Enerdze
Kogeneracji Sp. z o.o. z tytułu wykonania Kontraktu nr
EKO/86/2011 o kwotę 90 286 722,15 zł (podstawa
prawna art. 637 § 2 kc w zw. z art. 656 § 1 kc).
Sprawa toczy się pod sygn. akt IX Gc 494/17.
W dniu 15 września 2017 roku Sąd Okręgowy
w Gdańsku
wydał
postanowienie
o udzieleniu
zabezpieczenia
dowodu
w postaci
opinii
biegłego
(instytutu).
Skierowane
przez
Sąd
zapytania
o możliwość sporządzenia stosownej opinii spotkały się
z odmową instytutów.
W dniu 22 grudnia 2017 roku wpłynęła do Energi
Kogeneracji Sp. z o.o. odpowiedź na pozew wraz
z pozwem wzajemnym na kwotę 7 753 230 zł. Skarb
Państwa, w imieniu którego działa Minister Energii,
zgłosił się do postępowania w charakterze interwenienta
ubocznego po stronie Energi Kogeneracji Sp. z o.o.
Pismem z dnia 27 kwietnia 2018 roku Mostostal
Warszawa SA podtrzymał opozycję i przedstawił dalsze
stanowisko. Pismem z dnia 13 czerwca
2018 roku
Mostostal
Warszawa
SA
wniósł
o uchylenie
postanowienia o zabezpieczenie dowodu i dopuszczenie
dowodu z opinii instytutu naukowo-badawczego w trybie
zwykłym, tj. po przesłuchaniu świadków. Mostostal
Warszawa wniósł również o to, aby opinia została
wykonana
przez
instytut
zagraniczny
i wskazał
2 instytuty z Wielkiej Brytanii. w odpowiedzi na to pismo,
Energa Kogeneracja Sp. z o.o. wniosła o oddalenie
wniosku
Mostostal
Warszawa
S.A.
o uchylenie
postanowienia
z dnia
23
sierpnia
2017
roku,
rozszerzenie
postanowienia z 23 sierpnia 2017 roku
o dalsze
okoliczności
wskazane
w pismach
procesowych,
a
w razie
uwzględnienia
wniosku
Mostostal Warszawa S.A. i uchylenia postanowienia
z dnia 23 sierpnia 2017 roku, Energa Kogeneracja Sp.
z o.o.
wniosła
o skierowanie
zapytania
o przeprowadzenie
opinii
w pierwszej
kolejności
do Politechniki Wrocławskiej, a dopiero po uzyskaniu
odmowy, zwrócenie się
z zapytaniem
o możliwość
sporządzenia opinii do instytutów zagranicznych, przy
czym Energa Kogeneracja wskazała 5 instytutów,
z czego wyróżniła instytut duński. Pismem z dnia
7 września 2018 roku Energa Kogeneracja Sp. z o.o.
rozszerzyła powództwo o kwotę 7 969 194,27 zł z tytułu
kar
umownych
za
niższą
niż
gwarantowana
dyspozycyjność Bloku w trzecim roku eksploatacji.
W dniu 6 listopada 2018 roku odbyła się rozprawa,

na której Sąd uwzględnił opozycję Mostostal Warszawa S.A. wobec wstąpienia do sprawy Skarbu Państwa - Ministra Energii. Energa Kogeneracja Sp. z o.o. złożyła

zażalenie
na
postanowienie.
Zażalenie
na
postanowienie złożył również Skarb Państwa. Zażalenie
Energi Kogeneracji Sp. z o.o. oraz Skarbu Państwa
zostało
uwzględnione,
a
w konsekwencji
opozycja
Mostostal Warszawa S.A. została oddalona. Sąd wezwał
Energę Kogenerację sp. z o.o. do oświadczenia, czy ze
względu na
zakończenie remontu Bloku oraz brak
chętnych instytutów w Polsce do przeprowadzenia opinii,
cofa
wniosek
o zabezpieczenie
dowodu
z opinii
biegłego/instytutu. Pismem z dnia 8 lipca 2019 roku
Energa Kogeneracja Sp. z o.o. podtrzymała wniosek
o zabezpieczenie dowodu z opinii biegłego/instytutu
oraz wniosła o zwrócenie się do wskazanych instytutów
zagranicznych z pytaniem o możliwość sporządzenia
opinii. Sąd postanowił zwrócić się do instytutu duńskiego
z pytaniem o możliwość sporządzenia opinii w sprawie,
przewidywany
termin
jej
sporządzenia
oraz
przewidywane koszty z tym związane.
Do 5 czerwca 2020 roku instytut duński nie udzielił
odpowiedzi.
Strony obecnie prowadzą negocjacje celem zawarcia
ugody.
Mostostal Warszawa S.A.
(powód)
Energa Kogeneracja Sp.
z o.o. (pozwany)
Pozew o zapłatę z tytułu
wynagrodzenia
Mostostal Warszawa S.A. wniósł o zasądzenie od Energi
Kogeneracji Sp. z o.o. kwoty 26 274 037,16 zł tytułem
wynagrodzenia (w części).
W dniu 2 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku
wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,
w sprawie sygn. akt IX GNc 125/18, w którym należność
główna zasądzona od Energi Kogeneracji na rzecz
Mostostal Warszawa S.A. wynosi 26 274 037,16 zł.
W sprzeciwie od nakazu zapłaty z dnia 23 lutego 2018
roku Energa Kogeneracja Sp. z o.o. wniosła o oddalenie
pozwu w całości. Sprawa toczy się przed Sądem
Okręgowym w Gdańsku, pod sygn. akt IX Gc 190/18.
Pismem z dnia 22 czerwca 2018 roku Mostostal
Warszawa S.A. przedstawił propozycje ugody (wyłącznie
w zakresie odsetek).
Pismem
z dnia
25
czerwca
2018
roku
Energa
Kogeneracja
Sp.
z o.o.
poinformowała
o braku
możliwości ugodowego zakończenia sporu.
Wyznaczony został nowy termin rozprawy na dzień 22
lipca 2020 roku.
Strony obecnie prowadzą negocjacje celem zawarcia
ugody.
Boryszewo Wind Invest
Sp. z o.o. (powód)
Energa Obrót SA
(pozwany)
Pozew o zapłatę
odszkodowania z tytułu
niewykonywania przez
Energę Obrót SA części
umowy zakupu praw
majątkowych do świadectw
pochodzenia dla energii
elektrycznej
wyprodukowanej w OZE.
Sygn. akt IX GC 701/17; w dniu 25 sierpnia 2017 roku
Boryszewo Wind Invest wniosła przeciwko Enerdze
Obrotowi SA do Sądu Okręgowego w Gdańsku pozew
o zapłatę kwoty 31 931 614,78 zł wraz z odsetkami
z tytułu
odszkodowania
za
niewykonanie
w części
Ramowej
Umowy
Sprzedaży
Praw
Majątkowych
wynikających
ze
Świadectw
Pochodzenia
Nr W/HH/210/2010/1,
które
polegało
na
złożeniu
oświadczenia o częściowym rozwiązaniu umowy oraz
odmowie nabywania praw majątkowych ze Świadectw

Pochodzenia. Na kwotę roszczenia składają się "straty" poniesione przez powoda w związku z koniecznością sprzedaży praw majątkowych na TGE wraz z odsetkami ustawowymi (25 694 540,08 zł) oraz kwota dodatkowych kosztów w związku z obsługą zadłużenia z umowy kredytowej (6 282 074,70 zł).

Na rozprawie w dniu 27 grudnia 2017 roku Boryszewo Wind Invest cofnęła pozew w zakresie 150 000,00 zł.

W dniu 28 listopada 2018 roku został wydany wyrok sądu i instancji - Sąd zasądził od Energi Obrotu na rzecz Powoda kwotę w wysokości 17 796 755 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26 lipca 2017 roku, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, tj. co do kwoty 13 984 860 zł oraz zasądził od Energi Obrót na rzecz Powoda zwrot kosztów procesu w kwocie 58 596 zł.

W dniu 5 lutego 2019 roku Energa Obrót złożyła apelację.

W dniu 28 października 2019 roku. został wydany wyrok sądu II instancji - Sąd oddalił apelację Energi Obrotu oraz zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda zwrot kosztów procesu w kwocie 18 750 zł.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku wpłynęło uzasadnienie wyroku sądu II instancji. Spółka planuje wnieść skargę kasacyjną od wyroku.

Energa Obrót SA (powód) "MEGAWATT BALTICA" SA (pozwany 1), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (pozwany 2)

Powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, który miał powstać wskutek zawarcia przez Energę Obrót SA umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (CPA)

W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew do Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie. Nadano sygnaturę: SA 128/17. Strony złożyły odpowiedź na pozew wzajemny.

W dniu 29 stycznia 2018 roku przy udziale Megawatt Baltica SA odbyło się posiedzenie w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej. Do zawarcia ugody nie doszło.

W dniu 1 września 2018 roku Megawatt Baltica SA złożyła zaktualizowany pozew wzajemny. Kwota dochodzonego roszczenia wynosi 16 969 401,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

W dniu 27 grudnia 2018 roku został wydany wyrok końcowy zasądzający kary umowne. Zasądzona kwota kar umownych została zmiarkowana o 10% (tj. 15 272 462 zł).

W dniu 26 września 2019 roku odbyły się rozprawy w/s ze skarg o uchylenie wyroku częściowego i wyroku końcowego.

W dniu 10 października 2019 roku Sąd wydał wyrok oddalający skargę Energi Obrotu na wyrok końcowy i zasądził na rzecz przeciwnika zwrot kosztów procesu w kwocie 2 417 zł.

W dniu 11 października 2019 roku Energa Obrót złożyła wniosek o uzasadnienie wyroków. Decyzją Spółki skarga kasacyjna w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku częściowego nie została wniesiona, natomiast skarga

kasacyjna
dotycząca
skargi
o uchylenie
wyroku
końcowego została wniesiona 17 lutego 2020 roku.
W dniu 24 marca 2020 r przeciwnik złożył odpowiedź na
skargę kasacyjną.
Energa Obrót SA
(powód)
EOLICA KISIELICE sp.
z o.o. (pozwany 1),
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
powstać wskutek zawarcia
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła
pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału
Gospodarczego. Nadano sygnaturę: IX GC 739/17.
RAIFFEISEN BANK
POLSKA SA
(pozwany 2)
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
W dniu 12 marca 2018 roku Raiffeisen Bank Polska S.A.
złożył pozew wzajemny o zapłatę (w.p.s. 3 104 430 zł).
w dniu 22 lipca 2019 roku zawarto ugodę. Energa Obrót
cofnęła pozew, a Raiffeisen cofnął pozew wzajemny.
(CPA) W dniu 1 sierpnia 2019 roku sąd wydał postanowienie
o umorzeniu postępowania w zakresie pozwu głównego
i pozwu wzajemnego.
Energa Obrót SA
(powód)
PGE ENERGIA
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła
pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydziału
Gospodarczego. Nadano sygnaturę: XX GC 839/17.
ODNAWIALNA SA,
powstać wskutek zawarcia
(pozwany)
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
(CPA)
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
W dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyła się rozprawa,
na której PGE ENERGIA ODNAWIALNA SA złożyła
pozew wzajemny o zapłatę kar umownych (w.p.s. 9 175
362 zł). Sąd skierował strony do mediacji, która nie
doprowadziła do ugody -
niemniej jednak strony
kontynuują rozmowy ugodowe.
Podczas kolejnych rozpraw nastąpiło m.in. złożenie
przez PGE ENERGIĘ ODNAWIALNĄ SA rozszerzenia
pozwu wzajemnego o zapłatę kar umownych, złożenie
przez Energę Obrót repliki odpowiedzi na pozew oraz
przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków.
W dniu 5 listopada 2019 roku Energa Obrót złożyła
odpowiedź na rozszerzenie pozwu wzajemnego. W dniu
3 marca 2020 roku Energa-Obrót SA cofnęła powództwo.
W dniu 9 marca 2020 roku PGE Energia Odnawialna
S.A. cofnęła powództwo wzajemne.
W dniu 12 marca 2020 roku Energa Obrót cofnęła
wniosek o zasądzenie kosztów procesu w sprawie z
powództwa wzajemnego.
W dniu 27 lutego 2020 roku Energa Obrót zawarła z PGE
Energia Odnawialna S.A. ugodę i zakończyła spory
dotyczące trzech ramowych umów sprzedaży praw
majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.
W dniu 12 marca 2020 roku Energa Obrót cofnęła
wniosek o zasądzenie kosztów procesu w sprawie z
powództwa wzajemnego. Postanowieniem z dnia 30
marca 2020 roku sąd umorzył postępowanie.

Energa Obrót SA (powód) C&C WIND sp. z o.o. (pozwany 1), Bank Ochrony Środowiska SA (pozwany 2)

Powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, który miał powstać wskutek zawarcia przez Energę Obrót SA umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (CPA)

W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew do Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie. Nadano sygnaturę: SA 127/17. Strony złożyły odpowiedź na pozew wzajemny, z tym, że w dniu 29 grudnia 2017 roku Energa Obrót SA cofnęła pozew w odniesieniu do BOŚ.

Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie postanowieniem z dnia 16 stycznia 2018 roku umorzył postępowanie wobec pozwanego BOŚ SA z uwagi na cofnięcie pozwu w tym zakresie.

W dniu 1 września 2018 roku C&C Wind Sp. z o.o. złożyła zaktualizowany pozew wzajemny (kwota dochodzonego roszczenia wynosi 7 767 619,14 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie).

W dniu 10 października 2018 roku. Energa Obrót uiściła należność z tytułu kar umownych z zastrzeżeniem zwrotu 90% zapłaconej kwoty, tytułem rażącego zawyżenia kar umownych. C&C Wind cofnęła powództwo wzajemne, na co Energa Obrót nie wyraziła zgody w zakresie kwoty, co do której dokonała zastrzeżenia zwrotu. C&C Wind cofnęła cofnięcie pozwu co do kwoty, co do której Energa Obrót się sprzeciwiła, a także zmieniła powództwo o zapłatę na powództwo o ustalenie, że Enerdze Obrotowi nie przysługuje prawo zwrotu kar umownych.

Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2018 roku sąd ustalił, że nie istnieje obowiązek zwrotu przez C&C Wind na rzecz Energi Obrotu uiszczonych kar umownych w kwocie 6 578 480 zł.

W dniu 8 marca 2019 roku Energa Obrót złożyła skargę o uchylenie wyroku końcowego, a dnia 6 sierpnia 2019 roku C&C Wind Sp. z o.o. złożyło na nią odpowiedź.

Termin rozprawy nie został wyznaczony.

Energa Obrót SA
(powód) BORYSZEWO
WIND INVEST Sp.
z O.O. (pozwany 1),
mBank SA (pozwany 2)
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
powstać wskutek zawarcia
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
(CPA)
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła
pozew
do
Sądu
Okręgowego
w Warszawie,
XVI Wydziału Gospodarczego. Nadano sygnaturę: XVI
GC 799/17. Strony złożyły odpowiedź na pozew
wzajemny i wymieniły się pismami procesowymi.
We wrześniu 2018 roku Sąd zamknął przewód sądowy
i wydał wyrok oddalający powództwo, na co w dniu
2 listopada 2018 roku Energa Obrót złożyła apelację.
W dniu 21 grudnia 2018 roku Boryszewo Wind Invest
złożyła odpowiedź na apelację, a 28 grudnia 2018 roku -
mBank SA
Energa Obrót SA
(powód)
JEŻYCZKI WIND
INVEST sp. z o.o.
(pozwany 1),
mBank SA (pozwany 2)
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
powstać wskutek zawarcia
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
(CPA)
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła
pozew
do
Sądu
Okręgowego
w Warszawie,
XVI Wydziału
Gospodarczego.
Nadano
sygnaturę:
XVI GC 805/17.
Strony
złożyły
odpowiedź
na
pozew
wzajemny
i wymieniły się pismami procesowymi, następnie odbyła
się rozprawa, podczas której w dniu 6 czerwca 2018 roku
sąd wydał wyrok oddalający powództwo, na co Strony
wniosły apelację.
Termin rozprawy apelacyjnej nie został wyznaczony.
Energa Obrót SA
(powód)
WIND INVEST sp.
z o.o., (pozwany 1),
mBank SA (pozwany 2)
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
powstać wskutek zawarcia
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
(CPA)
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła
pozew
do
Sądu
Okręgowego
w Warszawie,
XVI Wydziału
Gospodarczego.
Nadano
sygnaturę:
XVI GC 798/17.
Ogłoszenie wyroku nastąpiło w dniu 19 września 2019
roku. Sąd oddalił powództwo Energi Obrotu.
W dniu 27 listopada 2019 roku Energa Obrót złożyła
apelację.
Energa Obrót SA
(powód)
STARY JAROSŁAW
WIND INVEST sp.
z o.o. (pozwany 1),
mBank SA (pozwany 2)
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
powstać wskutek zawarcia
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła
pozew
do
Sądu
Okręgowego
w Warszawie,
XVI Wydziału
Gospodarczego.
Nadano
sygnaturę:
XVI GC 802/17.
W dniu 17 listopada 2017 roku Pozwani złożyli
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
odpowiedzi
na
pozew,
nastąpiła
wymiana
pism
procesowych oraz przesłuchano świadków.
(CPA) Wyrokiem z dnia 24 września 2019 roku sąd oddalił
powództwo o ustalenie.
W dniu 17 grudnia 2019 roku Energa Obrót złożyła
apelację od wyroku.
W dniu 19 marca 2020 r. Stary Jarosław Wind Invest
złożył odpowiedź na apelację.
W dniu 23 marca 2020 r. MBANK złożył odpowiedź na
apelację.
Energa Obrót SA
(powód/pozwany
wzajemny)
PGE ENERGIA
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła
pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydziału
Gospodarczego. Nadano sygnaturę: XX GC 842/17.
ODNAWIALNA SA
(pozwany/powód
wzajemny)
powstać wskutek zawarcia
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
majątkowych wynikających
W dniu 27 marca 2018 roku PGE Energia Odnawialna
S.A. złożyła odpowiedź na pozew, Sąd skierował Strony
do mediacji i wyznaczył mediatora.
ze świadectw pochodzenia
(CPA)
Postępowanie mediacyjne zakończyło się 15 grudnia
2018 roku. Strony nie doszły do porozumienia.
W dniu 22 maja 2019 roku odbyła się rozprawa, podczas
której przesłuchano świadka, a PGE złożyła pozew
wzajemny, na który Energa Obrót złożyła odpowiedź
w dniu 12 czerwca 2019 roku. Termin rozprawy
wyznaczony na 4 września 2019 roku został odroczony
na zgodny wniosek stron motywowany prowadzeniem
rozmów ugodowych.
W dniu 3 marca 2020 roku
Energa-Obrót cofnęła
powództwo. W dniu 9 marca 2020 roku PGE Energia
Odnawialna S.A. cofnęła powództwo wzajemne. W dniu
12 marca 2020 roku Energa-Obrót S.A. cofnęła wniosek
o zasądzenie kosztów procesu w sprawie z powództwa
wzajemnego.
Energa Obrót SA
(powód)
KRUPY WIND INVEST
sp. z o.o. (pozwany 1),
mBank SA (pozwany 2)
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
powstać wskutek zawarcia
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
(CPA)
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót SA wniosła
pozew
do
Sądu
Okręgowego
w Warszawie,
XVI Wydziału
Gospodarczego.
Nadano
sygnaturę:
XVI GC 803/17. Strony złożyły odpowiedzi na pozew.
10 kwietnia 2019 roku odbyła się rozprawa, podczas
której Sąd przesłuchał Stronę Pozwaną i zamknął
przewód sądowy. w dniu 8 maja 2019 roku sąd wydał
wyrok oddalający powództwo, który Energa Obrót SA
zaskarżyła apelacją.
W dniu 14 sierpnia 2019 roku Krupy Wind Invest złożyła
odpowiedź na apelację. W dniu 16 sierpnia 2019 roku
MBANK złożył odpowiedź na apelację.
Termin rozprawy apelacyjnej wyznaczony na 17 kwietnia
2020 roku został odwołany z uwagi na stan epidemii.
Energa Obrót SA
(powód)
PGE ENERGIA
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła
pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydziału
Gospodarczego. Nadano sygnaturę: XX GC 841/17.
NATURY Sp. z o.o.
(pozwany)
powstać wskutek zawarcia
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
W dniu 26 lutego 2018 roku Sąd skierował Strony
do mediacji. Postępowanie mediacyjne zakończyło się
15
grudnia
2018
roku
-
Strony
nie
doszły
do
porozumienia, niemniej kontynuują rozmowy ugodowe.
(CPA) W dniu 20 sierpnia 2019 roku PGE ENERGIA NATURY
Sp. z o.o. złożyła pozew wzajemny, na który w dniu
14 listopada 2019 roku Energa Obrót złożyła odpowiedź.
W dniu 3 marca 2020 roku
Energa
Obrót cofnęła
powództwo. W dniu 9 marca 2020 roku PGE Energia
Odnawialna S.A. cofnęła powództwo wzajemne.
W dniu 12 marca 2020 roku Energa Obrót cofnęła
wniosek o zasądzenie kosztów procesu w sprawie z
powództwa wzajemnego.
Ugoda została zawarta w dniu 27 lutego 2020 roku.
Postanowieniem z dnia 23 marca 2020 roku sąd umorzył
postępowanie. Termin rozprawy wyznaczony na 28 maja
2020 roku został odwołany.
Energa Obrót SA
(powód)
"WINDVEST -
POLAND" Sp. z o.o.
(pozwany 1),
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
powstać wskutek zawarcia
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła
pozew
do
Sądu
Okręgowego
w Warszawie,
XXVI Wydziału Gospodarczego. Nadano sygnaturę:
XXVI GC 711/17.
RAIFFEISEN BANK
POLSKA SA
(pozwany 2)
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
W dniu 20 listopada 2019 roku strony zawarły ugodę,
a Energa
Obrót
cofnęła
pozew
i złożyła
wniosek
o umorzenie postępowania.
(CPA) Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku
sąd
umorzył postępowanie.
Energa Obrót SA
(powód)
"SAGITTARIUS
SOLUTIONS" Sp. z o.o.
(pozwany 1),
RAIFFEISEN BANK
POLSKA SA
(pozwany 2)
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
powstać wskutek zawarcia
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła
pozew
do
Sądu
Okręgowego
w
Warszawie,
XVI Wydziału
Gospodarczego.
Nadano
sygnaturę:
XVI GC 804/17.
Strony złożyły odpowiedzi na pozew, nastąpiła wymiana
pism procesowych oraz przesłuchano świadków.
W dniu 8 maja 2020 roku
strony zawarły ugodę
(CPA) pozasądową.
W dniu 11 maja 2020 roku
Energa
Obrót cofnęła
powództwo i wniosła o umorzenie postępowania.
Energa Obrót SA
(powód/pozwany
wzajemny)
"EW CZYŻEWO" sp.
z o.o. (pozwany
1/powód wzajemny),
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
powstać wskutek zawarcia
przez Energę Obrót SA
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła
pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału
Gospodarczego. Nadano sygnaturę: IX GC 736/17. Wraz
z odpowiedzią na pozew EW Czyżewo Sp. z o.o. złożyła
pozew wzajemny.
BANK BGŻ BNP
PARIBAS SA
(pozwany 2)
umowy sprzedaży praw
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
(CPA)
W dniu 4 grudnia 2018 roku sąd wydał wyrok oddalający
powództwo o ustalenie i zasądzający od Energi Obrotu
kary
umowne
w wysokości
4
065
769

wraz
z odsetkami ustawowymi. w dniu 6 lutego 2019 roku
Energa Obrót S.A. złożyła apelację, a 18 marca 2019
roku apelację złożyły EW Czyżewo Sp. z o.o. i BGŻ BNP
Paribas S.A.
W dniu 28 listopada 2019 roku nastąpiło ogłoszenie
wyroku, na mocy którego sąd II instancji zmienił wyrok
sądu i instancji w ten sposób, że zasądził od Energi
Obrotu na rzecz EW Czyżewo
Sp. z o.o. kwotę
2 439 461 zł (zamiast 4 065 769 zł) wraz z ustawowymi
odsetkami za opóźnienie i oddalił powództwo wzajemne
w pozostałym zakresie oraz zasądził od Energi Obrotu
na rzecz EW Czyżewo Sp. z o.o. kwotę 62 160 zł tytułem
zwrotu
kosztów
procesu
w
i instancji
(zamiast
130 000 zł). w pozostałym zakresie sąd oddalił apelację
i zasądził od Energi Obrotu na rzecz Banku BGŻ BNP
PARIBAS SA kwotę 11 250 zł tytułem zwrotu kosztów
postępowania apelacyjnego oraz od EW Czyżewo Sp.
z o.o. na rzecz Energi Obrotu kwotę 26 500 zł tytułem
zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Złożono
wniosek o uzasadnienie wyroku.
W dniu 4 lutego 2020 roku wpłynęło uzasadnienie
wyroku.
W dniu 6 kwietnia 2020 roku została wniesiona skarga
kasacyjna.
Energa Obrót SA
(powód)
ELEKTROWNIA
WIATROWA EOL sp.
z o.o. (pozwany 1),
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
powstać wskutek zawarcia
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła
pozew
do
Sądu
Okręgowego
w Warszawie,
XXVI Wydziału Gospodarczego. Nadano sygnaturę:
XXVI GC 712/17.
BANK ZACHODNI WBK
SA (pozwany 2)
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
majątkowych wynikających
W dniu 6 lutego 2018 roku Sąd skierował Strony do
mediacji na co Pozwani nie wyrazili zgody.
(CPA) ze świadectw pochodzenia Wyrokiem z dnia 21 lutego 2020 roku Sąd oddalił
powództwo Energi Obrotu. Został złożony wniosek
o uzasadnienie wyroku.
Energa Obrót SA
(powód)
WIELKOPOLSKIE
ELEKTROWNIE
WIATROWE sp. z o.o.
(pozwany 1),
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
powstać wskutek zawarcia
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
(CPA)
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła
pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału
Gospodarczego. Nadano sygnaturę: IX GC 735/17.
W dniu 6 grudnia 2018 roku sąd wydał wyrok oddalający
powództwo o ustalenie. Energa Obrót złożyła apelację.
BANK BGŻ BNP
PARIBAS SA
(pozwany 2)
W dniu 13 sierpnia 2019 roku Sąd ogłosił wyrok
oddalający apelację Energi Obrotu i zasądzający koszty
zastępstwa
na
rzecz
pozwanych.
Wyrok
jest
prawomocny.
Energa Obrót SA
(powód)
" EW KOŹMIN" sp.
z o.o. (pozwany 1),
BANK BGŻ BNP
PARIBAS SA
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
powstać wskutek zawarcia
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót SA wniosła
pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału
Gospodarczego. Nadano sygnaturę: IX GC 738/17.
Pozwana farma wiatrowa złożyła przeciwko Spółce
powództwo wzajemne o zapłatę kar umownych.
(pozwany 2) majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
(CPA)
W dniu 30
sierpnia 2018 roku sąd wydał wyrok
oddalający powództwo o ustalenie i zasądzający kary
umowne. Energa Obrót S.A. złożyła apelację.
Rozprawa apelacyjna, pierwotnie wyznaczona na dzień
17 marca 2020 roku, została przeniesiona na 1 czerwca
2020 roku z uwagi
na obecną sytuację związaną
z zagrożeniem epidemiologicznym. W dniu 1 czerwca
2020 roku odbyła się rozprawa apelacyjna.
Energa Obrót SA
(powód/pozwany
wzajemny)
"WIATROWA BALTICA"
sp. z o.o. (pozwany
Powództwo o ustalenie
nieistnienia stosunku
prawnego, który miał
powstać wskutek zawarcia
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła
pozew do Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie.
Nadano
sygnaturę:
SA
129/17.
Pozwani
złożyli
odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym.
1/powód wzajemny),
Raiffeisen Bank Polska
SA (pozwany 2)
przez Energę Obrót SA
umowy sprzedaży praw
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
W dniu 4 czerwca 2018 roku został wydany wyrok
częściowy
oddalający
powództwo
Energi
Obrotu
o ustalenie.
(CPA) W dniu 1 września 2018 roku Raiffeisen Bank złożył
zaktualizowany pozew wzajemny. Kwota dochodzonego
roszczenia wyniosła 1 352 533,66 zł wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie.
Wyrokiem końcowym z dnia 27 grudnia
2018 roku
zasądzona została kwota kar umownych, zmiarkowana
o 10% (tj. 1 019 280,31 zł).
W dniu 8 marca 2019 roku Energa Obrót złożyła skargę
o uchylenie wyroku końcowego.
Pozwani nie złożyli odpowiedzi na skargę, a termin
rozprawy nie został wyznaczony.
Wielkopolskie
Elektrownie Wiatrowe
sp. z o.o. (powód)
Energa Obrót SA
(pozwany)
Powództwo o zapłatę kar
umownych z tytułu
niewykonywania przez
Energę Obrót SA umowy
sprzedaży praw
majątkowych wynikających
W dniu 14 sierpnia 2019 roku Wielkopolskie Elektrownie
Wiatrowe
(WEW)
wniosła
do
Sądu
Okręgowego
w Gdańsku
IX
Wydziału
Gospodarczego
pozew
o zapłatę przez Energę Obrót SA kar umownych z tytułu
niewykonywania
CPA.
Sprawie
nadano
sygnaturę
IX GC 719/19.
ze świadectw pochodzenia
(CPA)
Sąd skierował strony do mediacji - spotkanie mediacyjne
odbyło się w dniu 14 stycznia 2020 roku. Strony nie
doszły do porozumienia.
Mediacja zakończyła się, ugody nie zawarto. Należy
spodziewać się wyznaczenia terminu pierwszej rozprawy
po zakończeniu stanu epidemii. Podczas rozpraw będzie

przeprowadzane postępowanie dowodowe (dowody z zeznań świadków).

W dniu 19 maja 2020 roku Energa Obrót złożyła duplikę. Sąd wyznaczył datę posiedzenia na dzień 29 lipca 2020 roku.

Elektrownia Wiatrowa
Zonda sp. z o.o.
(powód)
Energa Obrót SA
(pozwany)
Powództwo o zapłatę
odszkodowania z tytułu
niewykonywania przez
Energę Obrót SA umowy
sprzedaży praw
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
(CPA)
W dniu 19 sierpnia 2019 roku, Elektrownia Wiatrowa
Zonda wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku
IX Wydziału Gospodarczego pozew o zapłatę przez
Energę Obrót odszkodowania z tytułu niewykonywania
CPA. Sprawie nadano sygnaturę IX GC 735/19.
W dniu 8 października 2019 roku Energa Obrót złożyła
odpowiedź na pozew.
Sąd skierował strony do mediacji, jednak żadna ze stron
nie wyraziła na to zgody.
W dniu 31 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie
przygotowawcze, na którym ustalono harmonogram
przesłuchania świadków.
Z uwagi na stan epidemii
terminy
przesłuchania
świadków
i
stron
zostały
odwołane.
Elektrownia Wiatrowa
EOL sp. z o.o. (powód)
Energa Obrót SA
(pozwany)
Powództwo o zapłatę kar
umownych z tytułu
niewykonywania przez
Energę Obrót SA umowy
sprzedaży praw
majątkowych wynikających
ze świadectw pochodzenia
(CPA)
W dniu 20 sierpnia 2019 roku Elektrownia Wiatrowa EOL
wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydziału
Gospodarczego pozew o zapłatę przez Energę Obrót kar
umownych z tytułu niewykonywania CPA. Sprawie
nadano sygnaturę IX GC 740/19.
W dniu 23 września 2019 roku Energa Obrót złożyła
odpowiedź na pozew, na którą, w dniu 18 grudnia 2019
roku, Elektrownia Wiatrowa EOL złożyła replikę.
W dniu 23 stycznia 2020 roku SO w Gdańsku postanowił
o zawieszeniu sprawy o zapłatę z powództwa Elektrowni
Wiatrowej EOL Sp. z o.o. do czasu prawomocnego
zakończenia
postępowania
o ustalenie
(SO w Warszawie, XXVI GC 712/17).

7.4. Zatrudnienie

Łączne zatrudnienie w ramach umów o pracę w Grupie Energa na dzień 31 marca 2020 roku wyniosło 9 942 pracowników, podczas gdy na koniec ubiegłego roku kształtowało się na poziomie 9 957 pracowników. Główną przyczyną zmian w poziomie zatrudnienia w I kw. br. (spadek o 15 osób) była rotacja naturalna.

7.5. Spory zbiorowe i zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe

W I kw. 2020 roku w spółkach Grupy nie przeprowadzano zwolnień grupowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Spory zbiorowe

W I kw. 2020 roku prowadzone były w Grupie Energa dwa spory zbiorowe, które znajdują się obecnie na etapie mediacji.

Spór zbiorowy powstały pomiędzy Energą Elektrownie Ostrołęka SA (EEO) a organizacjami związkowymi Związku Zawodowego Energetyków i Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego, w związku z żądaniami zgłoszonymi w dniu 22 sierpnia 2017 roku oraz w dniu 8 września 2017 roku, dotyczący zawarcia umowy społecznej dla pracowników EEO.

Spór zbiorowy powstały pomiędzy Energą Elektrownie Ostrołęka SA a organizacjami związkowymi Związku Zawodowego Energetyków, Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego, Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w związku z żądaniami zgłoszonymi pismem z dnia 7 lutego 2019 roku, dotyczący wprowadzenia w Enerdze Elektrowniach Ostrołęka SA Pracowniczych Programów Emerytalnych począwszy od 1 stycznia 2019 roku.

Podpisy Członków Zarządu Energi SA

Jacek Goliński Prezes Zarządu Energi SA

Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych

Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji

Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych

Iwona Waksmundzka-Olejniczak Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych

Mikołaj Zwierzewski Dyrektor Departamentu Finansów

Podpisano przez: Jacek Lech Goliński

Signed by /

ENERGA S.A. Date / Data: 2020-

06-09 16:12

Podpisano przez: Marek Józef

Signed by /

Kasicki Date / Data: 2020- 06-09 11:09

Signed by / Podpisano przez:

Adrianna Sikorska ENERGA S.A.

Date / Data: 2020- 06-09 11:46

Signed by / Podpisano przez:

Dominik Tomasz Wadecki Energa S.A.

Date / Data: 2020-06- 09 11:32

Signed by / Podpisano przez:

Mikołaj Zwierzewski Energa S.A.

Date / Data: 2020- 06-09 10:32

Spis tabel

Tabela 1: Stan realizacji programu inwestycyjnego za 3 miesiące 2020 roku 12
Tabela 2: Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat (mln zł) 15
Tabela 3: Poziom EBITDA skorygowany o wpływ istotnych zdarzeń jednorazowych (mln zł) 17
Tabela 4: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (mln zł) 17
Tabela 5: Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (mln zł) 19
Tabela 6: Wskaźniki finansowe Grupy Energa 20
Tabela 7: Wyniki EBITDA Grupy Energa w podziale na Linie Biznesowe (mln zł) 24
Tabela 8: Dystrybucja energii elektrycznej wg grup taryfowych (GWh) 24
Tabela 9: Wielkości wskaźników SAIDI i SAIFI 24
Tabela 10: Wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja (mln zł) 25
Tabela 11: Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa (GWh) 26
Tabela 12: Produkcja ciepła (TJ) 27
Tabela 13: Wolumen i koszt zużycia kluczowych paliw 27
Tabela 14: Wyniki Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy Energa (mln zł) 28
Tabela 15: EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w podziale na Obszary Wytwarzania (mln zł) 28
Tabela 16: Wyniki Obszaru Wytwarzania Woda (mln zł) 29
Tabela 17: Wyniki Obszaru Wytwarzania Wiatr (mln zł) 29
Tabela 18: Wyniki Obszaru Wytwarzania Elektrownia w Ostrołęce (mln zł) 29
Tabela 19: Wyniki Obszaru Wytwarzania Pozostałe i korekty (mln zł) 30
Tabela 20: Sprzedaż energii elektrycznej przez Linię Biznesową Sprzedaż (GWh) 30
Tabela 21: Wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż Grupy Energa (mln zł) 31
Tabela 22: Średnie poziomy cen zielonych praw majątkowych notowanych na Towarowej Giełdzie Energii 41
Tabela 23: Zestawienie aktów prawnych mających istotny wpływ na Grupę 43
Tabela 24: Akcje Spółki według serii i rodzajów na dzień 31 marca 2020 roku 46
Tabela 25: Struktura akcjonariatu Spółki Energa według stanu na dzień 31 marca 2020 roku 46
Tabela 26: Struktura akcjonariatu Spółki Energa według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania 46
Tabela 27:Dane dotyczące akcji Spółki Energa na dzień 31 marca 2020 roku 47
Tabela 28: Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej 52

Spis rysunków

Słownik skrótów i pojęć

Biomasa Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji,
pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu
przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji,
a w szczególności surowce rolnicze
CAPEX (ang. Capital Expenditures) Nakłady inwestycyjne
CIRS, CCIRS (ang. Currency Interest Rate
Swap, Cross-Currency Interest Rate Swap)
Transakcje wymiany walutowo-procentowej, w której dochodzić będzie do płatności opartych
o zmienne stopy procentowe, przez ustalony okres z ustaloną częstotliwością w dwóch różnych
walutach (CIRS) lub większej liczbie walut (CCIRS)
CO2 Dwutlenek węgla
EBI (ang. European Investment Bank) Europejski Bank Inwestycyjny
EBITDA (ang. Earnings before interest,
taxes, depreciation and amortization)
Energa SA definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony
o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.
EBIT (ang. Earnings before interest and
taxes)
Zysk operacyjny
Energa SA, Spółka Energa Spółka dominująca w ramach Grupy Kapitałowej Energa
Energa Operator, EOP Energa Operator SA, spółka zależna od Energi SA będąca liderem Segmentu Dystrybucja
w Grupie Energa.
Energa Obrót, EOB Energa Obrót SA, spółka zależna od Energi SA będąca liderem Segmentu Sprzedaż w Grupie
Energa
EMTN (ang. Euro Medium Term Notes) Program emisji euroobligacji średnioterminowych EMTN
EUA (ang. European Union Allowance) Uprawnienia do emisji
EUR Euro, waluta stosowana w krajach należących do strefy euro Unii Europejskiej
GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Grupa Kapitałowa Energa, Grupa Energa,
Grupa,
Grupa kapitałowa zajmująca się dystrybucją obrotem i wytwarzaniem energii elektrycznej
i cieplnej. Prowadzi również działalność związaną z oświetleniem ulicznym, projektowaniem,
zaopatrzeniem materiałowym, wykonawstwem sieciowym i transportem specjalistycznym oraz
usługami hotelowymi i informatycznymi
Grupa taryfowa Grupa odbiorców pobierających energię elektryczną lub ciepło lub korzystających
z usług związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną lub ciepło, dla których stosuje się
jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania
GUS Główny Urząd Statystyczny
GW Gigawat, jednostka mocy w układzie SI, 1 GW = 109 W
GWe Gigawat mocy elektrycznej
GWh Gigawatogodzina
IRM Mechanizm interwencyjnej rezerwy mocy
IRS (ang. Interest Rate Swap) Umowa wymiany płatności odsetkowych pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony
wypłacają sobie wzajemnie odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według
odmiennej stopy procentowej.
Kogeneracja, CHP Proces technologiczny równoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub
mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego
KRS Krajowy Rejestr Sądowy
kWh Kilowatogodzina, jednostka energii elektrycznej wytworzonej lub zużytej przez urządzenie
o mocy 1 kW w ciągu 1 godziny; 1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ
MW Jednostka mocy w układzie SI, 1 MW = 106 W
MWe Megawat mocy elektrycznej
MWh Megawatogodzina
NBI Nordycki Bank Inwestycyjny
Odnawialne źródła energii, OZE Źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego,
geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy,
biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub
oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych
ORM Operacyjna rezerwy mocy
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii
OSD, Operator Systemu Dystrybucyjnego elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo
systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę
sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami
elektroenergetycznymi
OZEX_A Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMOZE_A na sesji
giełdowej
PKB Produkt Krajowy Brutto
PMI Wskaźnik
aktywności
gospodarczej
przemysłu,
wyliczany
przez
firmę
Markit
we współpracy z bankiem HSBC
PMOZE_A Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE,
której określony w świadectwie pochodzenia okres produkcji rozpoczął się od 1 marca 2009 roku
Prawa majątkowe Zbywalne i stanowiące towar giełdowy prawa wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii
wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii i w kogeneracji
PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197596; spółka
wyznaczona decyzją Prezesa URE Nr DPE-47-58(5)/4988/2007/BT z dnia 24 grudnia 2007 roku
na Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej na okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 1 lipca 2014 roku
r/r Rok do roku
SAIDI (ang. System Average Interruption
Duration Index)
Systemowy wskaźnik średniego (przeciętnego) rocznego czasu trwania przerw
SAIFI (ang. System Average Interruption
Frequency Index)
Systemowy wskaźnik średniej liczby (częstości) trwania przerw na osobę
SPOT Rynek dnia następnego (RDN) - rynek energii działający w przedziale czasu "dnia następnego"
(DN) zapewniający dostawy energii w dniu D
Świadectwo pochodzenia z kogeneracji Dokument wydawany przez Prezesa URE zgodnie z art. 9I Prawa Energetycznego,
potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji wytwarzanej w:
(i) jednostce kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej źródła poniżej 1 MW (tzw. żółty certyfikat), (ii) jednostce kogeneracji opalanej
metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych,
likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym
z przetwarzania biomasy (tzw. fioletowy certyfikat), albo (iii) w innej jednostce kogeneracji (tzw.
czerwony certyfikat)
Świadectwo pochodzenia ze źródeł
odnawialnych, zielony certyfikat
Dokument wydawany przez Prezesa URE zgodnie z art. 9e Prawa Energetycznego,
potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii (tzw. zielony
certyfikat)
Taryfa G Grupa taryfowa dla odbiorców indywidualnych - gospodarstw domowych
Towarowa Giełda Energii, TGE Towarowa Giełda Energii SA, giełda towarowa na której przedmiotem obrotu są towary giełdowe
dopuszczone do obrotu na giełdzie, tj. energia elektryczna, paliwa ciekłe lub gazowe, gaz
wydobywczy, limity wielkości emisji zanieczyszczeń oraz prawa majątkowe wynikające ze
świadectw pochodzenia, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny energii
elektrycznej, paliw ciekłych lub gazowych i wielkości emisji zanieczyszczeń
TPA (ang. Third Party Access) Zasada oznaczająca możliwość korzystania z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego
bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej
TWh Terawatogodzina, jednostka wielokrotna jednostki energii elektrycznej w układzie SI. 1 TWh to
109 kWh
URE Urząd Regulacji Energetyki
WACC (ang. weighted average cost of
capital)
Średni ważony koszt kapitału
WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered
Rate)
Międzybankowa stopa procentowa
WRA Wartość Regulacyjna Aktywów
Współspalanie Wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła w oparciu o proces wspólnego, jednoczesnego,
przeprowadzanego w jednym urządzeniu spalania biomasy lub biogazu z innymi paliwami; część
energii wyprodukowanej w powyższy sposób może być uznana za energię wytworzoną
w odnawialnym źródle energii

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.