Management Reports • Jul 30, 2020
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer


Gdańsk, dnia 29 lipca 2020 roku
| 1. | Energa oraz Energa SA w 2019 roku PODSUMOWANIE3 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE ENERGA 6 |
||||||
| 2.1. Charakterystyka działalności Grupy 6 |
||||||
| 2.2. Struktura Grupy 7 |
||||||
| 2.3. Najważniejsze zdarzenia w I półroczu 2020 roku i po dniu bilansowym 8 |
||||||
| 2.4. Działalność innowacyjna 13 |
||||||
| 2.5. Nakłady inwestycyjne i realizacja kluczowych projektów 14 |
||||||
| 2.6. Nagrody i wyróżnienia 17 |
||||||
| 3. | OTOCZENIE REGULACYJNO-BIZNESOWE19 | |||||
| 3.1. Sytuacja makroekonomiczna 19 |
||||||
| 3.2. Rynek energii elektrycznej w Polsce 20 |
||||||
| 3.3. Otoczenie regulacyjne 26 |
||||||
| 3.4. Czynniki wpływu na wyniki Grupy Energa w perspektywie co najmniej jednego kwartału 27 |
||||||
| 4. | SYTUACJA FINANSOWO-MAJATKOWA GRUPY ENERGA 29 | |||||
| 4.1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 29 |
||||||
| 4.2. Omówienie wielkości ekonomiczno-finansowych ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 29 |
||||||
| 4.3. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji 36 |
||||||
| 4.4. Opis istotnych pozycji pozabilansowych 37 |
||||||
| 4.5. Prognozy wyników finansowych 37 |
||||||
| 5. | DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTÓW GRUPY ENERGA39 | |||||
| 5.1. Linia Biznesowa Dystrybucja 39 |
||||||
| 5.1.1. Działalność biznesowa i operacyjna 39 |
||||||
| 5.1.2. Wyniki finansowe 40 |
||||||
| 5.2. Linia Biznesowa Wytwarzanie 41 |
||||||
| 5.2.1. Działalność biznesowa i operacyjna 43 |
||||||
| 5.2.2. Wyniki finansowe 44 |
||||||
| 5.3. Linia Biznesowa Sprzedaż 48 |
||||||
| 5.3.1. Działalność biznesowa i operacyjna 48 |
||||||
| 5.3.2. Wyniki finansowe 48 |
||||||
| 6. | ZARZĄDZANIE RYZYKIEM53 | |||||
| 6.1. Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem w Grupie Energa 53 |
||||||
| 6.2. Opis istotnych czynników i ryzyk 54 |
||||||
| 7. | AKCJE I AKCJONARIAT 60 | |||||
| 7.1. Struktura akcjonariatu Spółki Energa 60 |
||||||
| 7.2. Notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 61 |
||||||
| 7.3. Oceny ratingowe 62 |
||||||
| 8. | POZOSTAŁE INFORMACJE O GRUPIE64 | |||||
| 8.1. Informacje o istotnych umowach 64 |
||||||
| 8.2. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji |
||||||
| publicznej 64 | ||||||
| 8.3. Sytuacja kadrowo-płacowa 75 |
||||||
| OŚWIADCZENIE I INFORMACJA ZARZĄDU76 | ||||||
| Spis tabel 77 | ||||||
| Spis rysunków 77 | ||||||
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej
roku
Jedna z wiodących grup energetycznych oraz niezawodny dostawca energii i usług dla 1/4 kraju, z 53% udziałem produkcji z OZE w produkcji własnej.
Energa oraz Energa SA w 2019 roku
| Wyniki finansowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | EBITDA | Marża EBITDA | |||
| 6 145 mln zł |
1 055 mln zł |
17,2% |
| Odnawialne źródła energii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moc zainstalowana | Produkcja OZE | ||||
| 539 MWe |
750 | GWh | PV 1% Biomasa 16% Wiatr 45% El. przepływowe 38% |
||
| Dane operacyjne | |||||
| Wolumen dostarczonej energii |
Produkcja ee brutto | Sprzedaż detaliczna ee |
|||
| 2 10,7 |
TWh | 1,4 TWh |
9,3 TWh |
| Niezbędnik inwestora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitalizacja* | Cena akcji* | Członek indeksów | Rating Fitch Energi | ||
| 3,4 mld zł |
8,14 zł |
WIG WIG30 MWIG40 WIG-Energia WIG ESG |
BBB- |
* Na koniec I półrocza 2020 roku
| roku Kluczowe zasoby |
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieć dystrybucji | Energa oraz Energa SA w 2019 roku Moc zainstalowana |
Liczba pracowników | ||||
| 191 tys. km |
1,38 GWe z czego 39% stanowią OZE |
9,9 tys. |
||||
| Kluczowe Linie Biznesowe | ||||||
| Dystrybucja | Wytwarzanie | Sprzedaż | ||||
| EBITDA: 940 mln zł EBITDA: 98 mln zł |
EBITDA: 52 mln zł |
|||||
| Inwestycje | ||||||
| Modernizacja linii 815 mln zł Nowi klienci Nowe źródła OZE WN, ŚN i NN |
||||||
| Z czego Dystrybucja: 579 mln zł |
29 tys. | 1 418 km |
251 MW |

roku

Elektrownia Wodna Żelkowo
roku
Energa oraz Energa SA w 2019 roku
Rysunek 1: Lokalizacja działalności i główne aktywa Grupy

Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej Energa obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną, a koncentruje się w następujących liniach biznesowych:
Linia Biznesowa Dystrybucja to podstawowa dla rentowności Grupy Linia Biznesowa zajmująca się dystrybucją energii elektrycznej, która jest w Polsce działalnością regulowaną, prowadzoną w oparciu o taryfy zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Funkcję Podmiotu Wiodącego Linii pełni spółka Energa Operator SA. Grupa Energa pozostaje naturalnym monopolistą na terenie północnej i środkowej Polski, gdzie znajdują się jej aktywa dystrybucyjne za pomocą których dostarcza energię elektryczną do 3,2 mln klientów, z czego około 3,0 mln stanowią klienci z umowami kompleksowymi, a 184 tys. to klienci TPA (ang. Third Party Access). Na koniec I półrocza 2020 roku
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku łączna długość linii energetycznych eksploatowanych przez Grupę wynosiła 191 tys. km i obejmowała swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km², co stanowiło około 24% powierzchni kraju.
roku
Linia Biznesowa Wytwarzanie działa w oparciu o cztery Obszary Wytwarzania: Elektrownia w Ostrołęce, Woda, Wiatr i Pozostałe (w tym kogeneracja - CHP). Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach Grupy wynosiła na koniec I półrocza 2020 roku około 1,38 GW. Podmiotem wiodącym Linii Biznesowej jest spółka Energa OZE SA.
Grupa Energa zawdzięcza wiodącą pozycję pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem, głównie dzięki produkcji energii w hydroelektrowniach i elektrowniach wiatrowych. Zielona energia powstaje w 46-ciu elektrowniach wodnych, 6-ciu farmach wiatrowych, a także w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka oraz Energa Kogeneracja) oraz w dwóch instalacjach fotowoltaicznych.
Linia Biznesowa Sprzedaż, której podmiotem wiodącym jest Energa Obrót SA, prowadzi sprzedaż energii elektrycznej, gazu i dodatkowych usług zarówno jako odrębnych produktów oraz w ramach pakietów do wszystkich segmentów klientów - od przemysłu poprzez duży, średni i mały biznes, a na gospodarstwach domowych kończąc. Na koniec I półrocza 2020 roku, Grupa Energa obsługiwała około 3,1 mln odbiorców, z czego przeszło 2,8 mln stanowili klienci taryfy G, a na pozostałą część składali się klienci grup taryfowych: C, B i A, w porządku malejącym.
Na dzień 30 czerwca 2020 roku w skład Grupy Energa, łącznie z podmiotem dominującym – spółką Energa SA ("Energa", "Spółka") wchodziły 23 spółki.
Rysunek 2: Uproszczony schemat struktury organizacyjnej Grupy Energa według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dodatkowo, na dzień 30 czerwca 2020 roku Grupa posiadała udziały we wspólnych przedsięwzięciach - Polska Grupa Górnicza SA ("PGG"), Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (dawniej Elektrownia Ostrołęka SA) oraz w jednostkach stowarzyszonych - Polimex-Mostostal S.A. ("Polimex") oraz ElectroMobility Poland SA.
Energa oraz Energa SA w 2019 roku W dniu 30 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN S.A. ('PKN ORLEN"), w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami w ramach Wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energę, zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu 80,01% i 85,20%.
roku
W dniu 24 marca 2020 roku spółka Energa Elektrownie Ostrołęka podpisała umowę kupna udziałów spółki Energa Ciepło Ostrołęka od spółki Energa Kogeneracja. Wartość transakcji wyniosła 37 mln zł.
W dniu 28 kwietnia 2020 roku Energa Elektrownie Ostrołęka podpisała umowę kupna 4 tys. udziałów w Energa Serwis sp. z o.o. od Energa SA. Łączna nominalna wartość udziałów wyniosła 2 mln zł i stanowiły one 14,08% kapitału zakładowego spółki.
Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 4 maja 2020 roku. Głównym przedmiotem faktycznie wykonywanej działalności jest pozostała finansowa działalność usługowa, obsługa pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. pod kątem opracowania strategii oraz analiz niezbędnych do wykonywania czynności oraz praw i obowiązków wynikających z posiadania akcji PGG.
W dniu 11 maja 2020 roku spółka Energa OZE podpisała umowę kupna 1 275 udziałów w ECARB sp. z o.o. od Energa SA. Łączna nominalna wartość udziałów wyniosła 63,7 tys. zł i stanowiły one 35,40% kapitału zakładowego spółki.
W dniu 28 stycznia 2020 roku Zarząd Energi przyjął, na podstawie art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stanowisko dotyczące ogłoszonego przez PKN ORLEN S.A. w dniu 5 grudnia 2019 roku Wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Energa SA, w którym Zarząd stwierdził, że cena akcji proponowana w Wezwaniu znajduje się w zakresie oszacowanej wartości godziwej akcji Spółki.
Zarząd Spółki swoje stanowisko przyjął na podstawie spółki opinii Deloitte Advisory sp. z o.o. spółka komandytowa oraz informacji z Wezwania.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w Wezwaniu nastąpiło w dniu 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie przyjmowania zapisów na akcje, pierwotnie zaplanowane na dzień 9 kwietnia 2020 roku, nastąpiło 22 kwietnia 2020 roku.
W dniu 15 kwietnia 2020 roku Zarząd PKN ORLEN podjął decyzję o podwyższeniu ceny w Wezwaniu z 7 zł do 8,35 zł za jedną akcję. Podwyższona cena akcji w Wezwaniu została zapłacona za wszystkie akcje Spółki objęte zapisami w całym okresie trwania Wezwania, czyli od 31 stycznia 2020 roku do 22 kwietnia 2020 roku.
W dniu 29 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki Energa SA otrzymał od PKN ORLEN zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania przez PKN ORLEN udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce, zgodnie z którym w dniu 24 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów (tj. do 9 kwietnia 2020 roku włącznie) w ramach Wezwania, zwiększył swój udział
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu ok. 8,1% i ok. 6,0%.
roku
W dniu 30 kwietnia Zarząd Spółki Energa otrzymał od spółki PKN ORLEN kolejne zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania przez PKN ORLEN udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce, zgodnie z którym w dniu 30 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w okresie od 10 kwietnia 2020 roku do 22 kwietnia 2020 roku włącznie w ramach Wezwania, zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu 80,01% i 85,20%. Jednocześnie Spółka otrzymała od PKN ORLEN zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji pomiędzy PKN ORLEN a Spółką, który jest wynikiem rozliczenia wszystkich transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach Wezwania.
W dniu 13 lutego 2020 roku Energa zawarła z Eneą S.A. ("Enea") Porozumienie Dotyczące Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C", na podstawie którego obie spółki zawiesiły finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy ok. 1 000 MW ("Projekt").
Zawieszenie finansowania nastąpiło w szczególności w związku z potrzebą i na czas przeprowadzenia przez obie spółki analiz w zakresie dalszych działań w Projekcie, w tym jego dalszego finansowania.
W związku z powyższym w dniu 14 lutego 2020 roku Zarząd Energi został poinformowany o przekazaniu przez Elektrownię Ostrołęka sp. z o.o. (spółkę celową realizującą Projekt) generalnemu wykonawcy Kontraktu Budowa Elektrowni Ostrołęka "C" z dnia 12 lipca 2018 roku oraz wykonawcy Umowy - Przebudowa infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z dnia 4 października 2019 roku, poleceń zawieszenia wykonywania całości prac związanych z kontraktami, z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku.
W dniu 2 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki Energi przyjął raport końcowy z analiz przeprowadzonych we współpracy z Eneą. Wnioski z przeprowadzonych analiz nie uzasadniają kontynuowania realizacji Projektu w dotychczasowej formie, tj. jako projektu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania węgla kamiennego. Na powyższą ocenę wpływ mają m.in.:
Jednocześnie, analiza techniczna potwierdziła możliwość realizacji wariantu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania gazu ziemnego w dotychczasowej lokalizacji budowanego bloku węglowego ("Projekt gazowy").
W konsekwencji powyższego, Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze kontynuacji budowy jednostki wytwórczej w Ostrołęce z uwzględnieniem zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe.
W dniu 2 czerwca 2020 roku zostało zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy Energą, Eneą oraz PKN ORLEN, określające następujące główne zasady współpracy w Projekcie gazowym:
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku • udział Enei w Projekcie gazowym jako wspólnika mniejszościowego z ograniczonym kwotowo limitem zaangażowania, w konsekwencji czego Enea nie będzie podmiotem współkontrolującym Elektrownię Ostrołęka sp. z o.o.,
roku
W dniu 27 lutego 2020 roku Zarząd Energi podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu zmierzającego do weryfikacji dostępnych opcji strategicznych, w tym przeprowadzenia pogłębionego rozpoznania rynkowego i wystąpienia do podmiotów zewnętrznych celem określenia zainteresowania potencjalnym partnerstwem strategicznym, lub zakupem spółek celowych Spółki realizujących projekty polegające na budowie bloków gazowo-parowych (CCGT) zlokalizowanych w Gdańsku i Grudziądzu: CCGT Gdańsk sp. z o.o. oraz CCGT Grudziądz sp. z o.o.
W 2020 roku, do czasu publikacji niniejszego raportu półrocznego, spółka zależna Energa Obrót i dwie spośród 22 pozwanych przez Energę Obrót farm wiatrowych (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2017) w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (umowy CPA):
Według stanu na koniec czerwca 2020 roku Energa Obrót zawarła 8 ugód z pozwanymi farmami wiatrowymi (z czego 3 ugody w 2019 roku i 2 ugody w 2020 roku). Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowiła ok. 59% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.
W I połowie 2020 roku miały miejsce zmiany w organach Spółki. Zostały one szczegółowo opisane w nocie 3 Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku.
Życiorysy wszystkich członków władz Spółki znajdują się na stronie internetowej: https://grupa.energa.pl/grupa-energa/wladze.
W dniu 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. W dniu 14 marca 2020 roku ogłoszono na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, natomiast 20 marca 2020 roku wprowadzono stan epidemii na obszarze całego kraju.
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 jest zjawiskiem, które niewątpliwie będzie miało ogromny wpływ na globalną gospodarkę oraz na sytuację w kraju.
roku
W obecnych warunkach Grupa identyfikuje następujące ryzyka rynkowe:
Grupa szacuje, że negatywny wpływ powyższych czynników ryzyka na wynik EBITDA Grupy za I półrocze 2020 roku wyniósł około 95 mln zł.
Należy jednak zauważyć, iż dynamika wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa sprawia, że prognozowanie skutków gospodarczych obarczone jest dużym ryzykiem przyjęcia błędnych założeń. Grupa posiada możliwości skutecznego przeciwdziałania mogącym wystąpić niekorzystnym zjawiskom, zarówno w krótkim, średnim, jak i w długim horyzoncie czasowym. Ryzyka związane z możliwym obniżeniem przychodów oraz ich terminową ściągalnością, przy jednoczesnej konieczności wywiązywania się ze zobowiązań kredytowych, będą mitygowane stosownym ograniczeniem kosztów oraz wydatków inwestycyjnych.
W związku z powyższym nie występują przesłanki świadczące o zagrożeniu kontynuacji prowadzonej przez Grupę działalności gospodarczej.
W dniu 28 maja 2020 roku Zarząd Energi podjął decyzję, iż zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Energa SA pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 374 mln zł z kapitału zapasowego.
W dniu 1 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok. Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej została przedłożona Walnemu Zgromadzeniu, które w dniu 29 czerwca 2020 roku podjęło decyzję o pokryciu straty w całości z kapitału zapasowego Spółki.
W dniu 29 maja 2020 agencja ratingowa Fitch Ratings obniżyła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta z poziomu "BBB" do poziomu "BBB-" z perspektywą stabilną, rating dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji do poziomu "BBB-", a także rating dla wyemitowanych przez Energę SA obligacji hybrydowych do poziomu "BB".
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku Obniżenie ratingu agencja uzasadnia przede wszystkim realizacją przejęcia Spółki przez PKN ORLEN z dniem 30 kwietnia 2020 roku (więcej informacji zostało przedstawionych w rozdziale 7.3. Oceny ratingowe).
W II kwartale 2020 roku zostały przeprowadzone wyceny wartości akcji i udziałów oraz testy na utratę wartości majątku trwałego. W ich wyniku zidentyfikowana została konieczność dokonania:
• odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej Energa Elektrownie Ostrołęka SA - w wysokości 473 mln zł,
roku
Jednocześnie, w związku z decyzją o zamiarze zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe dla projektu budowy elektrowni Ostrołęka C ("Projekt") realizowanego przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o., Spółka zidentyfikowała konieczność:
Szczegółowe informacje o dokonanych odpisach oraz zawiązanych rezerwach zostały przedstawione jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku.
Grupa Energa realizuje projekty w obszarze badań, rozwoju i innowacji ("B+R+I") zidentyfikowane w Strategicznej Agendzie Badawczej ("SAB"), która określa główne kierunki rozwojowe Grupy na lata 2019-2028.
Energa oraz Energa SA w 2019 roku
roku

Wybrane projekty badawczo-rozwojowe realizowane obecnie przez Grupę Energa to:
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku • SORAL – celem projektu jest dostarczenie wiedzy i narzędzi, które pozwolą na podniesienie efektywności zarządzania siecią kablową SN. Opracowany w ramach projektu system dostarczy informacje umożliwiające podejmowanie działań prewencyjnych ograniczających ilość awarii i będzie wspierał proces modernizacji sieci kablowej. Projekt otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR").
roku
W ramach działalności badawczo – rozwojowej Grupa Energa wydaje już od ponad 10 lat czasopismo naukowe Acta Energetica. Kwartalnik kierowany jest do czytelników zajmujących się energetyką i elektroenergetyką. Na początku 2020 roku, Wydawnictwo "Acta Energetica" znalazło się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, opublikowanym przez MNiSW na poziomie I (80 punktów). Acta Energetica przyczynia się do propagowania wiedzy przydatnej w rozwoju ekspertyzy naukowej i praktycznych zastosowań jej w przedsięwzięciach gospodarczych.
W I półroczu 2020 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 815 mln zł i były o 39 mln zł, tj. 5% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Inwestycje Linii Biznesowej Dystrybucja stanowiły 71% wszystkich nakładów poniesionych przez Grupę i wyniosły 579 mln zł.
Inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja obejmowały rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców, a także modernizacje, których zadaniem jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej.
W Linii Biznesowej Wytwarzanie nakłady na inwestycje wyniosły 197 mln zł, z czego istotny udział stanowiły zadania związane z budową nowej Farmy Wiatrowej Przykona oraz dostosowaniem do wymogów środowiskowych, realizowane w Elektrowni Ostrołęka B.
Natomiast w Linii Biznesowej Sprzedaż przeznaczono na inwestycje 23 mln zł, z czego najwięcej na prace związane z majątkiem oświetleniowym.
roku
| Energa oraz Energa SA w 2019 roku Opis projektu |
Nakłady inwestycyjne w I półroczu 2020 roku (mln zł) |
|---|---|
| Linia Biznesowa Dystrybucja | 579 |
| Modernizacja sieci dystrybucyjnej w celu poprawy niezawodności dostaw | 192 |
| Rozbudowa sieci w związku z przyłączaniem nowych odbiorców | 239 |
| Rozbudowa sieci w związku z przepływami w sieci WN i przyłączaniem źródeł ee | 41 |
| Pozostałe nakłady inwestycyjne, kolizje i korekty | 107 |
| Linia Biznesowa Wytwarzanie | 197 |
| Elektrownia Ostrołęka B (IOS II) | 46 |
| Farma Wiatrowa Przykona | 124 |
| Modernizacja el. wodnych | 3 |
| Modernizacja źródeł i sieci dla źródeł kogeneracyjnych | 4 |
| Pozostałe inwestycje | 20 |
| Linia Biznesowa Sprzedaż | 23 |
| Nakłady inwestycyjne na majątek oświetleniowy | 11 |
| System Obsługi Sprzedaży | 1 |
| Pozostałe nakłady inwestycyjne | 11 |
| Pozostałe spółki, projekty i korekty | 16 |
| Razem | 815 |
Farma Wiatrowa Przykona o mocy zainstalowanej 31,05 MW powstała na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego w Gminie Przykona. W jej skład wchodzi 9 turbin wiatrowych Vestas V-126 o mocy 3,45 MW każda. Dodatkowo w skład farmy wchodzą drogi dojazdowe, place manewrowe, budynki RSN Przykona i Żuki oraz linie kablowe SN wraz z liniami światłowodami wewnątrz farmy wiatrowej (około 6,5 km) jak również na wyprowadzeniu mocy (około 11 km). Konstrukcyjny montaż 9 ciu turbin wiatrowych zakończono w grudniu 2019 roku.
Planowane testy eksploatacyjne FW odbyły się w I/II kw. 2020 roku. Stan epidemii koronawirusa w Polsce nie wpłynął na planowany, końcowy termin zakończenia budowy i oddania obiektu do użytkowania. W dniu 10 czerwca 2020 roku (trzy tygodnie przed czasem) zarządy spółek Energa OZE SA i Energa Invest Sp. z o.o. zawarły umowę sprzedaży Farmy Wiatrowej Przykona, co jest równoznaczne z oddaniem obiektu do eksploatacji spółce Energa OZE.
Projekt dotyczy dostosowania urządzeń technologicznych Energa Elektrownie Ostrołęka SA do wymagań Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, tzw. Dyrektywa IED). Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie przez Elektrownię Ostrołęka B określonej w ww. Dyrektywie, obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku, wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) w spalinach poniżej 200 mg/Nm3 za emitorem.
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku W 2020 roku w dalszym ciągu prowadzone są prace obiektowe oraz rozruchowe nowej instalacji, a planowany termin oddania inwestycji do eksploatacji to III kw. 2020 roku.
roku
Projekt Smart Grid, który ma na celu zapewnienie stabilności i elastyczności systemu dystrybucyjnego poprzez wdrożenie rozwiązań inteligentnej sieci energetycznej, jest współfinansowany z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecnie trwa zakup i montaż rozłączników napowietrznych na liniach SN, rozdzielnic wnętrzowych wraz z zestawami telesterowania oraz modemów telekomunikacyjnych TETRA.
W ramach projektu zostanie rozwinięty system sterowania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA o moduł lokalizacji awarii, co spowoduje skrócenie czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej.
Elementem projektu jest także budowa magazynu energii, którego zadaniem będzie stabilizacja pracy systemu dystrybucyjnego farmy fotowoltaicznej o mocy 4 MW w Czernikowie. Magazyn wykonany zostanie w technologii baterii litowo-jonowych i będzie dysponował mocą 1 MW oraz pojemnością 2 MWh.
Trwa ostatnia druga faza testów hybrydowego magazynu energii elektrycznej o docelowej mocy 6 MW i pojemności nominalnej 27 MWh (największy obiekt tego typu w Polsce i jeden z większych na świecie). Obecnie przeprowadzone są zaawansowane testy magazynu energii wraz z niezbędnymi pomiarami elektrycznymi przy udziale strony japońskiej (poprzez urządzenia do komunikacji zdalnej).
Z powodu pandemii ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia ("WHO") harmonogram projektu uległ wydłużeniu.
W czerwcu 2020 roku złożono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku magazynu energii.
Program ten ma na celu przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych w ramach segmentu aktywów ciepłowniczych w Grupie Energa, w efekcie których nastąpi przywrócenie rentowności oraz doprowadzenie do generowania przez niego dodatnich przepływów pieniężnych, również na potrzeby potencjalnej sprzedaży wybranych aktywów ciepłowniczych. Program inwestycyjny zakłada utrzymanie pozycji na rynkach ciepła w Elblągu i Kaliszu.
Projekty dotyczą budowy nowych elektrowni gazowo-parowych. Nowoczesna infrastruktura energetyczna, umożliwi rozwój posiadanej bazy wytwórczej oraz świadczenie usługi mocowej i sprzedaż energii elektrycznej.
Status prac jest następujący:
Energa oraz Energa SA w 2019 roku Projekt budowy elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce jest obecnie w trakcie konwersji w związku ze zmianą źródła zasilania z węglowego na gazowe (więcej informacji zostało przedstawionych w rozdziale 2.2. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego i po dniu bilansowym).
roku
Grupa Energa w 14. edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm utrzymała czwartą pozycję w sektorze "Paliwa, energetyka, wydobycie".
Na 12. pozycję Energi w rankingu ogólnym złożyło się szereg inicjatyw wskazujących na rosnącą rolę obszaru ESG (ang. Environmental, Social, Governance). W zestawieniu oceniane są spółki pod kątem jakości systemu zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Na początku marca 2020 roku międzynarodowa agencja Vigeo Eiris – spółka zależna agencji Moody's, ogłosiła swój rating. Grupa Energa znalazła się na 41 pozycji wśród 66 przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego i gazu. Doceniono tu wprowadzenie w kluczowych spółkach zintegrowanego systemu ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme), a także strategię środowiskową i wydajne gospodarowanie surowcami. Dostrzeżono też prowadzony przez spółki Grupy Energa dialog społeczny z interesariuszami przy realizowanych procesach inwestycyjnych i przy przygotowaniu raportu CSR. Równie wysoko, powyżej średniej w sektorze oceniono troskę o prawa człowieka. Dobrą pozycję przyniosły Enerdze stosowane mechanizmy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz kodeks etyki, system zarządzania zgodnością, a także wysoka ocena jakości pracy, uwzględniająca wdrożenie elastycznego czasu pracy i możliwości pracy w domu.
Tegoroczna ocena Vigeo Eiris poprawia perspektywy finansowe Energi. Od ostatniego ratingu ocena wystawiona naszej spółce wzrosła o 9 punktów. Po raz pierwszy w historii Grupy rating ESG może mieć wpływ na wymierne korzyści dla Grupy Energa, gdyż wysokość marży kredytowej części pozyskanego finansowania jest powiązana z poziomem ratingu.
Vigeo Eris specjalizuje się w ocenach przedsiębiorstw według kryteriów społecznych i środowiskowych, jak również specyfikacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.
Dobre praktyki, realizowane w Grupie Energa, zostały przedstawione w raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki" wydawany przez FOB. Są tam prezentowane w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2015 roku. 11 dobrych praktyk realizowanych przez Grupę w 2019 roku otrzymało pozytywną ocenę Komitetu Merytorycznego. Docenione zostały inicjatywy edukacyjne: Drużyna Energii, Planeta Energii, Energ(i)a do nauki, Muzeum Energetyki w Toruniu, a także projekt klasy patronackiej w Ostrołęce, gdzie kształceni są przyszli energetycy. Do dobrych praktyk zaliczona została również działalność poligonu w Bąkowie, na którym pracownicy Grupy Energa podnoszą swoje umiejętności np. szkoląc się z prac pod napięciem oraz akcja pomocowa Aktywni Charytatywni, a także działalność Fundacji Kropelka Energii.


Elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie
Podstawowym rynkiem działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy Energa jest rynek krajowy. Stąd też wahania koniunktury, wyrażane za pomocą tempa zmian produktu krajowego brutto (PKB), inflacji czy też stopy bezrobocia, przekładają się na ceny energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz kształtowanie popytu na produkty dostarczane klientom. W II kw. 2020 roku istotnym zdarzeniem, które w dalszym ciągu wpływało na gospodarkę w Polsce i na świecie, a w konsekwencji – działalność spółek wchodzących w skład Grupy Energa, była pandemia wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) i rozprzestrzenianie się choroby COVID-19.
Energa oraz Energa SA w 2019 roku
roku
Choć zgodnie ze wstępnym szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB w Polsce w I kw. 2020 roku był realnie wyższy o 2% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w II kw. br. analitycy spodziewają się jego głębokiego obniżenia, na poziomie ok. -11% r/r, gdyż publikowane dane makroekonomiczne wskazują, iż w kwietniu nastąpiła kumulacja niekorzystnych tendencji w polskiej gospodarce. Wyhamowanie koniunktury spowodowane było przede wszystkim szybkim rozwojem pandemii koronawirusa, w wyniku czego wprowadzone zostały ograniczenia społeczne i w aktywności gospodarczej, co odbiło się przede wszystkim na spadku konsumpcji prywatnej i nakładach na inwestycje. Kluczowymi czynnikami ryzyka pozostaje tempo odmrażania gospodarki w Polsce i w innych krajach, bariery w handlu międzynarodowym oraz skuteczność działań podejmowanych w celu ograniczenia strat gospodarczych, ale również nawrót pandemii i ponowny wzrost zachorowań.

Źródło: Dane GUS oraz prognozy Santander Bank Polska SA (lipiec 2020)
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w I kw. 2020 roku odnotowano znaczące pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich. Na koniec II kw. br., w którym rozpoczęło się stopniowe odmrażanie gospodarki, odnotowana została pewna poprawa w tym zakresie, w stosunku do poprzednich miesięcy, jednakże analizując wyniki r/r, zauważalne jest już obniżenie wskaźników. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej w II kw. 2020 roku wyniósł -28,7 i był niższy o 37,1 pp. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, w II kw. br. ukształtował się na poziomie -36,3 i na przestrzeni roku obniżył się o ponad 41 pp. W ramach składowych
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku powyższych wskaźników, największe pogorszenie odnotowano w ocenie przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz zmianie poziomu bezrobocia. Ujemne wartości obu wskaźników oznaczają przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie.
roku
Spowolnienie koniunktury w polskim sektorze wytwórczym odzwierciedlają również notowania indeksu PMI (wskaźnika wyprzedzającego polskiego przemysłu), który w II kw. 2020 roku pozostawał poniżej granicy 50 pkt., wskazującej poziom ożywienia gospodarczego. W kwietniu br. wskaźnik PMI wyniósł 31,9 pkt., osiągając tym samym najniższy poziom w historii badania (od 1998 roku). Kwietniowe wyniki wykazały spadek produkcji, ponieważ wiele przedsiębiorstw zawiesiło działalność w czasie kwarantanny. Odnotowane zostały również rekordowe opóźnienia w dostawach oraz spadek zamówień nowych i zamówień od klientów zagranicznych, co wynikało z obostrzeń społecznych wprowadzonych w Europie i na świecie w ramach walki z pandemią koronawirusa. Zgodnie z danymi IHS Markit, osłabienie napływu nowych kontraktów zmusiło polskich przedsiębiorców z sektora wytwórczego do cięć zatrudnienia oraz ograniczenia aktywności zakupowej. Stopniowe łagodzenie prewencyjnych obostrzeń w działalności gospodarczej wpłynęło pozytywnie na poprawę warunków gospodarczych i wskaźnik PMI w maju i czerwcu wzrósł odpowiednio do poziomu 40,6 i 47,2 pkt. Tempo spadku zatrudnienia, zaległości oraz aktywności zakupowej wyhamowało, a polscy producenci byli bardziej optymistyczni odnośnie przyszłej, 12-miesięcznej produkcji. Pomimo obserwowanego w dalszym ciągu spadku ilości nowych zamówień otrzymanych przez polskich producentów, spadek ten wyhamował i był najsłabszy od sierpnia 2019 roku.
Pandemia i spowodowana nią recesja, odcisnęły piętno również na rynku pracy. W okresie styczeń-maj 2020 roku odnotowano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 0,1% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast w samym maju br. ograniczenie zatrudnienia było na poziomie 3,2% r/r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju br., wyniosła 6% i od początku roku wzrosła o 0,8 pp. Pomimo spadku zatrudnienia, w okresie styczeń-maj br. nastąpił wzrost przeciętnego wynagrodzenia (brutto) o 4,7% r/r, które w maju 2020 roku wyniosło 5 119,94 zł. Jak wskazują analitycy Banku PKO BP, w Polsce występuje wysoki odsetek osób samozatrudnionych oraz pracujących na umowy terminowe, co sprawia, że ok. 30% miejsc pracy jest wysoce wrażliwe na dekoniunkturę, co czyni krajowy rynek pracy jednym z najbardziej podatnych w Europie na ryzyko gwałtownego wzrostu bezrobocia (częściowo ryzyko to łagodzi istotny odsetek pracujących w Polsce cudzoziemców).
W celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii Rada Polityki Pieniężnej (Rada, RPP) podjęła działania fiskalne, mające na celu zmniejszenie skali spadku dochodów gospodarstw domowych i firm, a także stymulację koniunktury gospodarczej. Rada w II kw. br. dwukrotnie podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych oraz prowadziła skup aktywów. Luzowanie polityki pieniężnej przez NBP ma pozytywnie wpływać na sytuację finansową kredytobiorców i oddziaływać w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego, jednakże jak wskazuje RPP, skala oczekiwanego ożywienia aktywności może być ograniczana przez niepewność dotyczącą skutków pandemii, niższe dochody oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych. Tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP.
Kształtowanie się otoczenia rynkowego ma istotne znaczenie dla osiąganych przez Grupę wyników finansowych. W tym świetle zwraca się uwagę zwłaszcza na produkcję i zużycie energii elektrycznej, wymianę międzysystemową Polski, ceny energii elektrycznej w Polsce i wybranych krajach sąsiednich, ceny praw majątkowych, opłatę za operacyjną rezerwę mocy oraz koszty uprawnień do emisji.
Produkcja energii elektrycznej w Polsce według danych publikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne ("PSE") w I półroczu 2020 roku wyniosła 74,09 TWh i była niższa o 6,35 TWh, tj. 7,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (80,44 TWh). Niższa produkcja była widoczna w elektrowniach zużywających węgiel brunatny oraz kamienny, które to były wypierane
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ("KSE") głównie przez farmy wiatrowe, którym sprzyjały warunki atmosferyczne jak również przez produkcję ze źródeł gazowych. Spadek produkcji był odpowiedzią na niższe zapotrzebowanie na energię w KSE.
roku


Krajowe zużycie energii elektrycznej w Polsce w I półroczu 2020 roku wyniosło 80,64 TWh i było niższe o 4,39 TWh tj. 5,2% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego (85,03 TWh). Spadek produkcji wynikał z niższego zapotrzebowania spowodowanego spowolnieniem gospodarczym, wzrostem importu oraz obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.


W I półroczu 2020 roku eksport energii elektrycznej był tylko nieznacznie (o 0,28 TWh) wyższy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Porównując te same okresy można zauważyć wzrost importu energii elektrycznej o 2,00 TWh, co odpowiada w głównej mierze za nadwyżkę importu netto energii elektrycznej w badanym okresie na poziomie 6,55 TWh wobec importu netto w wysokości 4,59 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jest to efekt większego poboru energii elektrycznej w zakresie wymiany równoległej.

Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Rysunek 6: Miesięczne wolumeny wymiany międzysystemowej w Polsce w I półroczu 2020 roku (TWh)
roku
W celu porównania cen energii w Polsce względem notowań w wybranych krajach sąsiadujących jako produktem referencyjnym, posłużono się cenami na rynku SPOT. Średni poziom cen w Polsce w I półroczu 2020 roku był wyższy niż w krajach sąsiadujących. Po pandemicznym szoku gospodarczym widocznym w I kwartale i na początku II kwartału, zaczęło odradzać się zapotrzebowanie na moc, wzrosły ubytki systemowe oraz notowania EUA co doprowadziło do wzrostu cen na rynku polskim. Największe odchylenia cen odnotowano do rynku skandynawskiego (+360,4%, tj. 162,78 zł/MWh), a mniejsze w porównaniu do cen na rynku niemieckim (+102,4%, tj. 105,22 zł/MWh).



Średni poziom indeksu TGeBase w I półroczu 2020 roku wyniósł 178,53 zł/MWh i był o 50,09 zł/MWh niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (228,62 zł/MWh). Natomiast porównując II kwartał 2020 roku z II kwartałem 2019 roku można zaobserwować spadek ceny o 34,66 zł/MWh. Spadek krajowego zapotrzebowania na moc, wynikający z narastającego spowolnienia gospodarczego na skutek pandemii COVID-19, która niemalże zatrzymała przemysł, został wsparty wysoką generacją ze źródeł wiatrowych oraz rosnącym importem energii, co w konsekwencji wpłynęło na spadek cen w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.


Energa oraz Energa SA w 2019 roku
roku
W I kw. 2020 roku rynek terminowy energii elektrycznej znajdował się w trendzie spadkowym. Od tego momentu na rynku BASE 2020 można było zaobserwować wzrosty wynoszące kurs powyżej poziomu 240 zł/MWh. Głównymi determinantami wzrostu kursu energii w II kwartale na rynku terminowym były:


Źródło: TGE
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej
W dniu 8 maja 2020 roku Komisja Europejska poinformowała, że na koniec 2019 roku w obiegu było ponad 1 385 mld uprawnień do emisji, która stanowi podstawę określenia poziomu tzw. Rezerwy stabilności rynkowej (MSR) unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), który to mechanizm rozpoczął funkcjonowanie od stycznia 2019 roku. W związku z tym wolumen aukcji od września 2020 roku do sierpnia 2020 roku zostanie pomniejszony o ponad 332 mln uprawnień. Przez pierwsze 5 lat stosowania MSR liczba uprawnień ma być corocznie zmniejszana o 24% łącznej liczby uprawnień znajdujących się w puli aukcyjnej. Kluczowym czynnikiem, który determinował cenę EUA w I półroczu 2020 roku był popyt. W I kw. 2020 roku wyższe temperatury, bardzo wysoka generacja wiatrowa w Europie oraz wprowadzone obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 przyczyniły się do mniejszego zużycia paliw kopalnianych, co w konsekwencji przełożyło się na niższy popyt na uprawnienia do emisji. W II kwartale nastąpiło "odmrażanie" gospodarek co wpłynęło na odradzający się popyt na energię co wpłynęło na wzrost zużycia paliw kopalnych. W konsekwencji kurs EUA na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 26,97 EUR/t, rosnąc od końca 2019 roku o 8%, natomiast porównując z końcem II kw. 2019 roku kurs wzrósł o 3%.
Energa oraz Energa SA w 2019 roku
roku

W tabeli poniżej zostały przedstawione ceny zielonych praw majątkowych notowane na Towarowej Giełdzie Energii.
| Tabela 2: Średnie poziomy indeksów praw majątkowych notowanych na Towarowej Giełdzie Energii | |||
|---|---|---|---|
| Wartość Indeksu | Procent | Opłata zastępcza (zł) |
||
|---|---|---|---|---|
| Indeks (rodzaj świadectwa) | I półrocze 2019 (zł/MWh) |
I półrocze 2020 (zł/MWh) |
obowiązku (%) |
|
| OZEX_A (zielone) | 125,16 | 136,52 | 19,5* | 300,03* |
* wartość opłaty zastępczej i obowiązku umorzenia na 2020 rok
Z perspektywy posiadanej struktury wytwórczej Grupy Energa (tj. duży udział produkcji z OZE) najistotniejsze są notowania zielonych praw majątkowych. Ceny PM OZE w transakcjach sesyjnych utrzymywały się w I półroczu w przedziale 120,00 – 137,00 zł/MWh. Notowania PM OZE zakończyły I półrocze 2020 roku na poziomie 125,34 zł/MWh.
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej
Energa oraz Energa SA w 2019 roku Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy limity cen rozliczeniowych energii elektrycznej na rynku bilansującym, które wynoszą obecnie -50.000,00 zł/MWh do +50.000,00 zł/MWh. W przeważającym okresie I półrocza 2020 roku ceny na rynku bilansującym były zbliżone do cen na rynku dnia następnego. Odstępstwem od tego była sytuacja z dnia 22 czerwca 2020 roku, kiedy to średnia cena dobowa na rynku bilansującym wyniosła 406,66 zł/MWh, a cena w najdroższych godzinach osiągała 1290,00 zł/MWh ze względu na nieplanowany wzrost ubytków systemowych. Średni poziom cen w badanym okresie na rynku bilansującym wyniósł 181,82 zł/MWh, wobec 234,47 zł/MWh w analogicznym okresie roku ubiegłego.
roku

Rysunek 11: Zestawienie cen na rynku bilansującym i rynku SPOT (giełda) w I półroczu 2020 roku zł/MWh)
W 2020 roku kontynuowana jest usługa operacyjnej rezerwy mocy (ORM). Cena referencyjna została podniesiona do poziomu 44,24 zł/MWh. W I półroczu 2020 roku średni poziom opłaty za ORM wyniósł 24,91 zł/MWh i był niższy o 10,00 zł/MWh w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (34,91 zł/MWh) ze względu na spadek popytu na energię.

Rysunek 12: cen oraz zdolności wytwórczych stanowiących operacyjną rezerwę mocy w I półroczu 2020 roku
Źródło: PSE
Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tzw. Tarcza 1.0 wraz z jej późniejszymi nowelizacjami (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).
Energa oraz Energa SA w 2019 roku
roku
Wprowadzone zmiany w ww. ustawach dotyczą m.in.:
Tabela 3: Zestawienie aktów prawnych mających istotny wpływ na Grupę
| Akt prawny | Cel zmian prawnych | Szanse | Zagrożenia/Zagadnienia | |
|---|---|---|---|---|
| Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 roku (UD64). |
Projekt ma na celu stworzenie ram prawnych umożliwiających udzielanie, wypłatę i finansowanie rekompensaty na rzecz niektórych odbiorców końcowych energii elektrycznej – zużywających energię elektryczną w gospodarstwie domowym – co oznacza zmniejszenie kosztów energii elektrycznej dla tych gospodarstw w 2020 roku. |
(1) Rozpoczęcie działania systemu w 2021 roku co umożliwi odpowiednie przygotowanie się do stosowania ustawy. (2) Uruchomienie systemu dedykowanego dla gospodarstw domowych. (3) Ograniczenie ryzyka niedozwolonej pomocy publicznej. (4) System bonifikat oparty o dane z administracji skarbowej. (5) Wprowadzenie stałych wartości dopłat z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. uzależnionych od poziomu zużycia energii. |
(1) Brak środków finansowych na funkcjonowanie systemu rekompensat. (2) Znaczna ilość czasu potrzebna na analizę wniosków składanych przez uprawnione podmioty. |
|
| Wdrażanie i zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - Just Transition Fund (JTF). |
Komisja Europejska przyjęła propozycję w sprawie mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Na mechanizm ten składać się będzie kilka elementów m.in. nisko oprocentowane kredyty z programu Invest EU i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Całkowicie nowymi pieniędzmi w jego ramach ma być Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). |
Potencjalna szansa na dodatkowe środki w ramach sektora energetycznego. |
Brak. |
| Projekt z dnia 4 marca 2020 roku Rozporządzenia Parlamentu i Rady ustanawiające ramy dla osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999, (Europejskie prawo klimatyczne) – (COM (2020) 80 final 2020/0036 (COD)). |
Projekt Rozporządzenia jest elementem harmonogramu działań, przewidzianych w ramach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt ma na celu uzupełnienie istniejących ram politycznych poprzez ustanowienie długoterminowych kierunków działania oraz zapisanie w prawie UE celu neutralności klimatu do 2050 roku. Założenie, że do 2050 roku UE ma stać się "pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem", co będzie wymagało osiągnięcia braku emisji netto gazów cieplarnianych. |
Szanse dla realizacji w szerszym Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej zakresie instalacji OZE, działań Energa oraz Energa SA w 2019 roku innowacyjnych i z zakresu efektywności energetycznej. |
Zagrożenie wprowadzenia dalszych obostrzeń dla energetyki opartej o paliwa kopalne. |
|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
roku
Zdaniem Zarządu Spółki Energa SA, następujące czynniki będą oddziaływać na wyniki i na działalność Spółki oraz Grupy Energa w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
Rysunek 13: Czynniki istotne dla rozwoju Grupy Energa w perspektywie kolejnego kwartału
| Ponoszenie wydatków na sieć w związku z wymogami regulacji jakościowej w Linii Biznesowej Dystrybucja |
Kształtowanie się cen energii na rynku terminowym, SPOT i bilansującym |
Kształtowanie się cen uprawnień do emisji CO2 |
|---|---|---|
| Efekty zakończenia sporów sądowych i zawarcia nowych umów na zakup praw majątkowych |
Opłaty za służebność przesyłu | Skuteczność realizacji planów sprzedażowych w warunkach pandemii oraz konkurencji na rynku sprzedawców energii elektrycznej |
| Poziom pracy w wymuszeniu w Elektrowni Ostrołęka B |
Warunki pogodowe i hydrometeorologiczne |
Wielkość wsparcia w postaci Operacyjnej Rezerwy Mocy |
| Realizacja zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy dla gospodarstw domowych na 2020 rok, która nie przenosi wszystkich kosztów Spółki |
Wpływ pandemii COVID-19 na 2020 rok (spadek wolumenów, przychodów oraz pogorszenie portfela należności) |


Farma fotowoltaiczna – Bystra gm. Gdańsk
roku
Energa oraz Energa SA w 2019 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energa na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku zostało sporządzone:
Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w nocie 7 Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energa na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku.
| I pół. 2019 | I pół. 2020 | Zmiana 2020/2019 |
Zmiana 2020/2019 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 5 520 | 6 142 | 622 | 11% |
| Przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny | 510 | 3 | (507) | -99% |
| Koszt własny sprzedaży | (5 282) | (5 849) | (567) | 11% |
| Zysk lub strata brutto ze sprzedaży | 748 | 296 | (452) | -60% |
| Pozostałe przychody operacyjne | 148 | 197 | 49 | 33% |
| Koszty sprzedaży | (188) | (192) | (4) | 2% |
| Koszty ogólnego zarządu | (180) | (189) | (9) | 5% |
| Pozostałe koszty operacyjne | (74) | (49) | 25 | -34% |
| Zysk lub strata z działalności operacyjnej | 454 | 63 | (391) | -86% |
| Wynik na działalności finansowej | (157) | (458) | (301) | > 100% |
| Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności |
16 | (271) | (287) | < -100% |
| Zysk lub strata brutto | 313 | (666) | (979) | < -100% |
| Podatek dochodowy | (61) | (101) | (40) | 66% |
| Zysk lub strata netto za okres | 252 | (767) | (1 019) | < -100% |
| EBITDA | 1 258 | 1 055 | (203) | -16% |
Tabela 4: Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat (mln zł)
| roku | II kw. 2019 Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej |
II kw. 2020 | Zmiana | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | Energa oraz Energa SA w 2019 roku 2 549 |
2 856 | 307 | 12% |
| Przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny | 510 | - | (510) | -100% |
| Koszt własny sprzedaży | (2 754) | (3 043) | (289) | 10% |
| Zysk lub strata brutto ze sprzedaży | 305 | (187) | (492) | < -100% |
| Pozostałe przychody operacyjne | 87 | 137 | 50 | 57% |
| Koszty sprzedaży | (87) | (90) | (3) | 3% |
| Koszty ogólnego zarządu | (87) | (89) | (2) | 2% |
| Pozostałe koszty operacyjne | (55) | (15) | 40 | -73% |
| Zysk lub strata z działalności operacyjnej | 163 | (244) | (407) | < -100% |
| Wynik na działalności finansowej | (78) | (359) | (281) | > 100% |
| Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności |
7 | (252) | (259) | < -100% |
| Zysk lub strata brutto | 92 | (855) | (947) | < -100% |
| Podatek dochodowy | (26) | (23) | 3 | -12% |
| Zysk lub strata netto za okres | 66 | (878) | (944) | < -100% |
| EBITDA | 704 | 487 | (217) | -31% |
Rysunek 14: EBITDA bridge w podziale na linie biznesowe (mln zł)

W I półroczu 2020 roku EBITDA Grupy wyniosła 1 055 mln zł i była niższa o 16% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Negatywny wpływ na poziom EBITDA miała Linia Biznesowa Sprzedaż (obniżenie o 88 mln zł r/r), na co wpłynął przede wszystkim spadek marży na sprzedaży energii elektrycznej, co było związane z negatywnym wpływem dwóch czynników na wyniki bieżącego roku, tj. efektu pandemii COVID-19 oraz niekorzystnej taryfy na 2020 rok dotyczącej sprzedaży energii gospodarstwom domowym zatwierdzonej przez Prezesa URE.
Obniżenie EBITDA odnotowała także Linia Biznesowa Wytwarzanie, czego główną przyczyną była niższa produkcja w elektrowni w Ostrołęce, elektrowniach wodnych i źródłach kogeneracyjnych.
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku Niższy wynik EBITDA w Linii Biznesowej Dystrybucja (spadek EBITDA o 36 mln zł r/r), to efekt niższej marży na dystrybucji w związku z niekorzystną wyceną szacunku niezafakturowanego strat sieciowych. Ponadto, wzrosły koszty OPEX, głównie w obszarze świadczeń dla pracowników, w dużej mierze jako efekt wzrostu rezerw aktuarialnych w wyniku spadku stopy dyskontowej. Niekorzystny wpływ na wyniki miał także spadek przychodów z tytułu przyłączy, wzrost kosztu podatku od nieruchomości oraz niekorzystne saldo rezerw. Natomiast korzystnie na wyniki wpłynęła zmiana ujęcia infrastruktury otrzymanej nieodpłatnie (rozliczanej dotychczas poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów) w związku z uspójnieniem polityki rachunkowości z Grupą Orlen.
roku
Największy udział w EBITDA Grupy w I półroczu 2020 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (89%). Udział Linii Biznesowej Wytwarzanie oraz Linii Biznesowej Sprzedaż wyniósł odpowiednio 9% i 5%.
Zysk z działalności operacyjnej w I półroczu 2020 roku wyniósł 63 mln zł w porównaniu do 454 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku. Największy wpływ na wynik EBIT r/r miały czynniki operacyjne opisane powyżej oraz dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów w Elektrowni Ostrołęka B: w II kwartale 2019 roku na łączną kwotę 270 mln zł, natomiast w II kwartale 2020 na kwotę 473 mln zł.
W I pół. 2020 roku rozpoznany został udział w wynikach jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach w wysokości -271 mln zł, co oznacza zmianę w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego o -287 mln zł. Zmiana ta w znacznej mierze była wynikiem utworzenia rezerwy z tytułu rozliczenia ze spółką Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. na skutek złożonej w dniu 23 czerwca 2020 r. przez Generalnego Wykonawcę propozycji rozliczenia inwestycji dotyczącej budowy Elektrowni Ostrołęka C, a także zmiany udziału w wyniku spółki Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Wynik netto Grupy w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł -767 mln zł w porównaniu do 252 mln zł w I półroczu 2019 roku. Na spadek wartości wyniku r/r dodatkowo wpłynęły wyższe koszty finansowe (przede wszystkim efekt ujęcia odpisu pożyczki udzielonej spółce Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o., w związku z decyzją o nie kontynuowaniu realizacji budowy Elektrowni Ostrołęka C w dotychczasowej formie oraz dokonanie odpisu aktualizującego wartości inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu w PGG).
W I półroczu 2020 roku przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 6 145 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku o 115 mln zł, (tj. o 2%). Największą poprawę odnotowano w Linii Biznesowej Pozostałe i korekty, co było efektem mniejszych eliminacji transakcji pomiędzy Liniami w związku z brakiem w roku 2020 zakupu energii na pokrycie strat sieciowych w ramach Grupy. Z kolei w Linii Biznesowej Dystrybucja przychody wzrosły o 78 mln zł i był to głównie efekt wzrostu średniej ceny usługi dystrybucyjnej r/r. Natomiast Linia Biznesowa Wytwarzanie odnotowała obniżenie przychodów, w związku ze spadkiem wolumenu produkcji, głównie Elektrowni w Ostrołęce oraz elektrowniach wodnych i CHP.
EBITDA Grupy w II kw. 2020 roku wyniosła 487 mln zł w porównaniu do 704 mln zł w II kwartale 2019 roku. Obniżenie wyniku Linii Biznesowej Sprzedaż było przede wszystkim efektem spadku marży na sprzedaży energii elektrycznej. Odpowiada za to głównie efekt wysokiej bazy. Wyniki II kwartału 2019 roku były wysokie z uwagi na rozpoznanie w tamtym okresie po raz pierwszy rekompensat wynikających ze stosowania Ustawy "o cenach energii w 2019 roku". Rekompensaty te, pomimo ich rozpoznania w II kwartale, dotyczyły także I kwartału ubiegłego roku (kiedy nie były rozpoznane z uwagi na brak przepisów wykonawczych), co spowodowało skumulowanie przychodów za całe półrocze w samym II kw. znacząco zawyżając wyniki finansowe. Ponadto EBITDA tej Linii w bieżącym kwartale była pod presją dwóch czynników, tj. efektu pandemii COVID-19 oraz niekorzystnej taryfy na 2020 rok.
W Linii Biznesowej Dystrybucja głównym pozytywnym czynnikiem zmiany było wspomniane wyżej uspójnienie polityki rachunkowości z Grupą Orlen w zakresie infrastruktury przekazanej nieodpłatnie. Natomiast wyższy o 22 mln zł był OPEX Linii. Presja płacowa wynikająca m.in. ze wzrostu płacy minimalnej, przy jednoczesnej konieczności podejmowania działań niwelujących lukę kompetencyjną i pokoleniową, a także wzrost rezerw aktuarialnych przełożyły się na wzrost kosztów świadczeń pracowniczych.
Z kolei niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej znalazły odzwierciedlenie w obniżeniu wyniku r/r w Linii Biznesowej Wytwarzanie.
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Poniżej przedstawiony został wpływ zdarzeń o nietypowym charakterze obciążającym wynik EBITDA.
Energa oraz Energa SA w 2019 roku Tabela 5: Poziom EBITDA skorygowany o wpływ istotnych zdarzeń jednorazowych* (mln zł)
roku
| I pół. 2020 | |
|---|---|
| EBITDA | 1 055 |
| Skorygowana EBITDA | 1 116 |
| w tym: | |
| Rezerwa na umowy rodzące obciążenia | (67) |
| Ubytek przychodów wynikający z Taryfy G | 96 |
| Szacunkowy wpływ COVID-19 | 95 |
| Zmiana ujęcia infrastruktury otrzymanej nieodpłatnie (uspójnienie polityki rachunkowości z Grupą PKN Orlen) |
(85) |
| I pół. 2019 | |
| EBITDA | 1 258 |
| Skorygowana EBITDA | 1 233 |
| w tym: | |
| Rezerwa na umowy rodzące obciążenia (rozwiązanie) | (87) |
| Wpływ Ustawy "o cenach energii w 2019 roku" (za I pół. 2019) |
20 |
| CPA - rezerwa na sprawy sporne | 31 |
| II kw. 2020 | |
| EBITDA | 487 |
| Skorygowana EBITDA | 517 |
| w tym: | |
| Rezerwa na umowy rodzące obciążenia | (29) |
| Ubytek przychodów wynikający z Taryfy G | 47 |
| Szacunkowy wpływ COVID-19 | 84 |
| Zmiana ujęcia infrastruktury otrzymanej nieodpłatnie (uspójnienie polityki rachunkowości z Grupą PKN Orlen) |
(85) |
| II kw. 2019 | |
| EBITDA | 704 |
| Skorygowana EBITDA | 526 |
| w tym: | |
| Rezerwa na umowy rodzące obciążenia (rozwiązanie) | (50) |
| Utrata przychodu - wpływ Ustawy "o cenach energii w 2019 roku" (odwrócenie wartości za I kw. 2019) |
(209) |
| Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Wpływ Ustawy "o cenach energii w 2019 roku" (w II kw. 2019) Energa oraz Energa SA w 2019 roku |
|
|---|---|
| CPA - rezerwa na sprawy sporne | 31 |
roku
* W tabeli przedstawiono zdarzenia jednorazowe określone na podstawie kryterium istotności, za które przyjęto 25 mln zł; w przypadku wpływu Ustawy "o cenach energii w 2019 roku", ze względu na wagę poszczególnych elementów składających się zaprezentowaną wartość, odstąpiono od zastosowania kryterium istotności.
| w mln zł | Stan na dzień 31 grudnia 2019 |
Stan na dzień 30 czerwca 2020 |
Zmiana 2020/2019 |
Zmiana 2020/2019 (%) |
|---|---|---|---|---|
| AKTYWA | ||||
| Aktywa trwałe | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 262 | 14 134 | (128) | -1% |
| Aktywa niematerialne | 223 | 225 | 2 | 1% |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 847 | 828 | (19) | -2% |
| Wartość firmy | 11 | 11 | - | - |
| Inwestycje w jednostki stowarzyszone i we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności |
336 | 138 | (198) | -59% |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 262 | 317 | 55 | 21% |
| Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe | 190 | 6 | (184) | -97% |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 144 | 138 | (6) | -4% |
| 16 275 | 15 797 | (478) | -3% |
| SUMA AKTYWÓW | 20 967 | 19 275 | (1 692) | -8% |
|---|---|---|---|---|
| 4 692 | 3 478 | (1 214) | -26% | |
| Pozostałe aktywa krótkoterminowe | 409 | 132 | (277) | -68% |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 461 | 305 | (1 156) | -79% |
| Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe | 203 | 313 | 110 | 54% |
| Aktywa z tytułu umów | 313 | - | (313) | -100% |
| Inwestycje w portfel aktywów finansowych | - | - | - | - |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 1 489 | 1 860 | 371 | 25% |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 61 | 38 | (23) | -38% |
| Zapasy | 756 | 830 | 74 | 10% |
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej
| SUMA PASYWÓW | 20 967 | 19 275 | (1 692) | -8% |
|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania razem | 11 703 | 10 869 | (834) | -7% |
| 4 791 | 3 943 | (848) | -18% | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 232 | 145 | (87) | -38% |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 235 | 203 | (32) | -14% |
| Rezerwy krótkoterminowe | 583 | 730 | 147 | 25% |
| Rozliczenia międzyokresowe i dotacje | 188 | 151 | (37) | -20% |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | - | - | - | - |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
2 219 | 46 | (2 173) | -98% |
| Bieżąca część kredytów i pożyczek | 393 | 1 922 | 1 529 | > 100% |
| Zobowiązania z tytułu umów | 139 | 124 | (15) | -11% |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 802 | 622 | (180) | -22% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||||
| 6 912 | 6 926 | 14 | 0% | |
| Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 82 | 68 | (14) | -17% |
| długoterminowe Zobowiązania z tytułu leasingu |
296 637 |
224 629 |
(72) (8) |
-24% -1% |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe i dotacje |
738 | 771 | 33 | 4% |
| Rezerwy długoterminowe | 786 | 926 | 140 | 18% |
| wartościowych | 2 326 | 2 439 | 113 | 5% |
| Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów |
2 047 | 1 869 | (178) | -9% |
| Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 9 264 | 8 406 | (858) | -9% | |
| Udziały niekontrolujące | 11 | (36) | (47) | < -100% |
| Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej |
9 253 | 8 442 | (811) | -9% |
| Zyski zatrzymane | 1 730 | 1 374 | (356) | -21% |
| Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających |
(52) | (136) | (84) | < -100% |
| Kapitał zapasowy | 2 035 | 1 661 | (374) | -18% |
| Kapitał rezerwowy | 1 018 | 1 018 | - | - |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej |
- | 3 | 3 | - |
| Kapitał podstawowy | 4 522 | 4 522 | - | - |
roku
Na dzień 30 czerwca 2020 roku suma bilansowa Grupy Energa wyniosła 19 275 mln zł i była niższa o 1 692 mln zł w stosunku do stanu na koniec 2019 roku.
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku W ramach aktywów trwałych najistotniejsza zmiana dotyczyła pozycji Inwestycje w jednostki stowarzyszone i we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności i wynikała głównie z dokonania odpisu aktualizującego wartości inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu w PGG w kwocie 145 mln zł. Natomiast po stronie aktywów obrotowych zmiany dotyczyły przede wszystkim pozycji środki pieniężne (przyczyny zmiany stanu środków pieniężnych zostały opisane w dalszej części dotyczącej przepływów pieniężnych) oraz pozycji pozostałe aktywa krótkoterminowe , gdzie spadek o 277 mln zł, związany był przede wszystkim z rozliczeniem dotyczącym sprzedaży Farmy Wiatrowej Przykona (rozliczenie zaliczek), spadkiem należności z tytułu podatku VAT oraz rozliczeniem należnej rekompensaty z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny.
roku
Kapitał własny Grupy Energa na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 8 406 mln zł i finansował Grupę w 44%.
Największa zmiana w ramach zobowiązań związana była ze zmianą pozycji bieżąca część kredytów i pożyczek i dotyczyła uruchomienia kredytów w łącznej wysokości 1 500 mln zł. Znacząca, odwrotna do ww. zmiana dotyczyła pozycji krótkoterminowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i związana była głównie z wykupem zapadających w marcu 2020 roku euroobligacji wyemitowanych w marcu 2013 roku przez spółkę Energa Finance AB (publ) w ramach programu EMTN.
| 6 m-cy 2019 |
6 m-cy 2020 |
Zmiana 2020/2019 |
Zmiana 2020/2019 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 136 | 964 | 828 | > 100% |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 026) | (1 057) | (31) | -3% |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (262) | (1 059) | (797) | < -100% |
| Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych |
(1 152) | (1 152) | - | 0% |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
1 574 | 305 | (1 269) | -81% |
Rysunek 15: Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (mln zł)

Stan środków pieniężnych skorygowany o wpływ różnic kursowych Grupy na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 305 mln zł i był niższy o 1 269 mln zł w stosunku do stanu środków pieniężnych przed rokiem. Łączne przepływy netto środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej Grupy w 2020 roku były ujemne i wyniosły 1 152 mln zł, wobec również ujemnych przepływów w kwocie 1 152 mln zł w 2019 roku.
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku Wartość przepływów z działalności operacyjnej w porównaniu do 2019 roku wzrosła o 828 mln zł. Wzrost przepływów z działalności operacyjnej był spowodowany przede wszystkim spadkiem stanu należności handlowych i z tytułu umów i wzrostem stanu rezerw aktuarialnych, rezerw z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw i innych rezerw.
roku
Wypływy netto z działalności inwestycyjnej w 2020 roku wzrosły o 31 mln zł, co wynikało przede wszystkim z wyższych wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych oraz udzielonych pożyczek przy niższych wydatkach na inwestycje w jednostki stowarzyszone i we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności.
W 2020 roku przepływy z działalności finansowej były ujemne i wyniosły 1 059 mln zł w stosunku do ujemnych przepływów 2019 roku w kwocie 262 mln zł. W 2020 roku wystąpiły istotne wpływy i wypływy z zaciągniętych kredytów oraz wypływy z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych.

Rysunek 16: Struktura aktywów i pasywów
| Wskaźnik | Definicja | I pół. 2019 | I pół. 2020 |
|---|---|---|---|
| Rentowność | |||
| marża EBITDA | wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja + odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych / przychody ze sprzedaży (z uwzględnieniem przychodów z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny) |
20,9% | 17,2% |
| rentowność kapitałów własnych (ROE) |
zysk netto za okres*/ kapitał własny na koniec okresu |
4,1% | -24,0% |
| rentowność sprzedaży (ROS) | zysk netto za okres / przychody ze sprzedaży (z uwzględnieniem przychodów z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny) |
4,2% | -12,5% |
| rentowność majątku (ROA) | zysk netto za okres*/ aktywa ogółem na koniec okresu |
2,0% | -10,5% |
* zysk netto za ostatnie 12 miesięcy
| Wskaźnik | Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Definicja Energa oraz Energa SA w 2019 roku |
Stan na dzień 31 grudnia 2019 |
Stan na dzień 30 czerwca 2020 |
|
|---|---|---|---|---|
| Płynność | ||||
| wskaźnik płynności bieżącej | aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe |
1,0 | 0,9 | |
| Zadłużenie | ||||
| zobowiązania finansowe (mln zł) | suma zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, dłużnych papierów wartościowych oraz leasingu, zarówno długo- i krótkoterminowych |
7 661 | 6 947 | |
| zobowiązania finansowe netto (mln zł) | zobowiązania finansowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
6 200 | 6 642 | |
| wskaźnik długu netto*/EBITDA | zobowiązania finansowe netto/EBITDA |
2,2 | 2,7 |
* EBITDA za ostatnie 12 miesięcy
** wartość zobowiązań finansowych netto uwzględniona w kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA uwzględnia kluczowe elementy zdefiniowane w umowach o finansowanie.
Wynik EBITDA uległ obniżeniu w I półroczu 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, natomiast przychody ze sprzedaży (z uwzględnieniem Funduszu Wypłat Różnicy Ceny) nieznacznie wzrosły. Czynniki wpływające na zmianę zostały opisane w części dotyczącej omówienia wielkości finansowych. W związku z odwrotną dynamiką zmiany EBITDA w stosunku do przychodów ze sprzedaży wskaźnik marża EBITDA uległ obniżeniu. Z kolei niekorzystna zmiana r/r wyniku netto (wystąpienie ujemnego wyniku w I półroczu 2020 roku) wpłynęła na spadek wskaźników rentowności.
Na wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA wpłynął w szczególności niższy poziom środków pieniężnych pomimo pewnego spadku zobowiązań finansowych na dzień 30 czerwca 2020 roku w stosunku do 31 grudnia 2019 roku. Również EBITDA za ostatnie 12 miesięcy ukształtowała się na niższym poziomie.
Informacje w tym zakresie znajdują w rozdziale 9.1. Informacje o istotnych umowach i transakcjach niniejszego sprawozdania oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – nota 19: Aktywa i zobowiązania warunkowe.
Zarząd Energi nie publikował prognoz dla jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych za rok obrotowy 2020.

roku

Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej
Wyniki finansowe Grupy Energa w podziale na Linie Biznesowe przedstawiały się następująco: Tabela 9: Wyniki EBITDA Grupy Energa w podziale na Linie Biznesowe (mln zł)
roku
I pół. 2019 I pół. 2020 Zmiana 2020/2019 Zmiana 2020/2019 (%) DYSTRYBUCJA 976 940 (36) -4% WYTWARZANIE 172 98 (74) -43% SPRZEDAŻ 140 52 (88) -63% POZOSTAŁE oraz wyłączenia i korekty konsolidacyjne (30) (35) (5) -17% EBITDA Razem 1 258 1 055 (203) -16%
| II kw. 2019 | II kw. 2020 | Zmiana | Zmiana (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| DYSTRYBUCJA | 428 | 447 | 19 | 4% |
| WYTWARZANIE | 54 | 29 | (25) | -46% |
| SPRZEDAŻ | 235 | 18 | (217) | -92% |
| POZOSTAŁE oraz wyłączenia i korekty konsolidacyjne |
(13) | (7) | 6 | 46% |
| EBITDA Razem | 704 | 487 | (217) | -31% |
| II kw. 2019 |
II kw. 2020 |
Zmiana | Zmiana (%) |
I pół. 2019 |
I pół. 2020 |
Zmiana | Zmiana (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa taryfowa A (WN) | 844 | 710 | (134) | -16% | 1 673 | 1 516 | (157) | -9% |
| Grupa taryfowa B (SN) | 2 111 | 1 891 | (220) | -10% | 4 363 | 4 092 | (271) | -6% |
| Grupa taryfowa C (nN) | 1 052 | 943 | (109) | -10% | 2 209 | 2 059 | (150) | -7% |
| Grupa taryfowa G (nN) | 1 343 | 1 430 | 87 | 6% | 2 916 | 3 001 | 84 | 3% |
| Dystrybucja energii razem |
5 351 | 4 974 | (376) | -7% | 11 162 | 10 668 | (494) | -4% |
Tabela 10: Dystrybucja energii elektrycznej według grup taryfowych (GWh)
W I półroczu 2020 roku wolumen dostarczonej energii elektrycznej wyniósł 10 668 GWh i był niższy o 4% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Podobna tendencja wystąpiła w II kwartale 2020 roku, w którym wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 4 974 GWh i był niższy o 7% r/r. Spadki wolumenu zanotowano w grupach A, B i C i był to przede wszystkim efekt pandemii COVID-19 oraz wzrostu cen (odbiorcy szukali oszczędności i ograniczali zużycie). Wzrost wolumenu odnotowano w taryfie G (zwiększone zużycie w gospodarstwach domowych wynikające z pracy i nauki zdalnej).
| Energa oraz Energa SA w 2019 roku SAIDI |
SAIFI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieplanowane z katastrofalnym i |
Planowane | Razem | Nieplanowane z katastrofalnym i |
Planowane | Razem | |||
| Liczba minut na odbiorcę we Zakłócenia na odbiorcę we wskazanym wskazanym okresie okresie |
||||||||
| II kw. 2019 | 32,8 | 6,9 | 39,7 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | ||
| II kw. 2020 | 17,1 | 4,6 | 21,8 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | ||
| Zmiana | (15,7) | (2,3) | (18,0) | (0,2) | (0,0) | (0,2) | ||
| Zmiana (%) | -48% | -33% | -45% | -35% | -39% | -35% | ||
| I pół. 2019 | 60,7 | 13,2 | 73,9 | 1,1 | 0,1 | 1,2 | ||
| I pół. 2020 | 51,1 | 9,4 | 60,5 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | ||
| Zmiana 2020/2019 | (9,6) | (3,8) | (13,4) | (0,2) | (0,0) | (0,3) | ||
| Zmiana 2020/2019 (%) | -16% | -29% | -18% | -22% | -32% | -23% |
roku
Spółka Energa Operator w I półroczu 2020 roku osiągnęła wskaźniki SAIDI i SAIFI na poziomie odpowiednio 60,5 min./odb. i 0,9 przerwy/odb., tj. niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Podobna tendencja wystąpiła w II kw. 2020 roku. Największa poprawa dotyczyła przerw nieplanowanych, co związane było z działaniami operacyjnymi w zakresie usprawniania procesu przywracania zasilania po usuwaniu awarii na sieciach elektroenergetycznych oraz realizacji inwestycji w zakresie modernizacji sieci.
Rysunek 17: Wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja Grupy Energa (mln zł)

Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej
| I pół. 2019 | I pół. 2020 | Zmiana 2020/2019 |
Zmiana 2020/2019 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2 070 | 2 148 | 78 | 4% |
| EBITDA | 976 | 940 | (36) | -4% |
| amortyzacja | 409 | 418 | 9 | 2% |
| odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych |
- | - | - | 0% |
| EBIT | 567 | 522 | (45) | -8% |
| Wynik netto | 400 | 344 | (56) | -14% |
| CAPEX | 648 | 579 | (69) | -11% |
roku
| II kw. 2019 | II kw. 2020 | Zmiana | Zmiana (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 996 | 1 002 | 6 | 1% |
| EBITDA | 428 | 447 | 19 | 4% |
| amortyzacja | 207 | 208 | 1 | 0% |
| odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych |
- | - | - | 0% |
| EBIT | 221 | 239 | 18 | 8% |
| Wynik netto | 148 | 156 | 8 | 5% |
| CAPEX | 314 | 313 | (1) | 0% |
Rysunek 18: EBITDA Bridge Linii Biznesowej Dystrybucja (mln zł)

Linia Biznesowa Dystrybucja wypracowała w I półroczu 2020 roku 89% EBITDA Grupy Energa (w okresie porównywalnym było to 78% EBITDA Grupy).
EBITDA za I półrocze 2020 roku wyniosła 940 mln zł wobec 976 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Istotny wpływ na ukształtowanie się EBITDA miała niższa o 32 mln zł marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi), która była przede wszystkim efektem niekorzystnej wyceny szacunku niezafakturowanego strat sieciowych. Natomiast marża na dystrybucji przed stratami sieciowymi, zanotowała poprawę w ujęciu rocznym, pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19 (niższe wolumeny dystrybucji).
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku Koszty OPEX w analizowanym okresie wzrosły r/r o 42 mln zł, głównie w obszarze świadczeń dla pracowników, w dużej mierze jako efekt wzrostu rezerw aktuarialnych w wyniku spadku stopy dyskontowej (wpływ na EBITDA wyniósł ok. 12 mln zł), pojawiły się także zwiększone koszty BHP związane z COVID-19. W I półroczu nastąpił również wzrost kosztów usług obcych w obszarze kosztów konserwacji, remontów, inkasenckich i technicznej obsługi odbiorców.
roku
Niekorzystny wpływ na wyniki miał także spadek przychodów z przyłączy, wzrost kosztu podatku od nieruchomości oraz niekorzystne saldo rezerw (głównie rezerw na posadowienie infrastruktury energetycznej na gruntach osób trzecich).
W II kwartale br. miało także miejsce zdarzenie jednorazowe, które poprawiło wyniki Linii o 73 mln zł zmieniono ujęcie infrastruktury otrzymanej nieodpłatnie (rozliczanej dotychczas poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów) w związku z uspójnieniem polityki rachunkowości z Grupą Orlen.
Zysk netto Linii Biznesowej Dystrybucja w I półroczu 2020 roku wyniósł 344 mln zł wobec 400 mln zł w I półroczu poprzedniego roku, a przyczyny jego spadku są analogiczne jak w przypadku wyniku operacyjnego.
Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2020 roku ukształtowały się na poziomie 2 148 mln zł, tj. o 4% wyższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Było to związane ze wzrostem średniej ceny usługi dystrybucyjnej o ok. 9%. Tak duży wzrost ceny r/r związany jest m. in. ze zmianą struktury sprzedaży w grupach taryfowych, gdzie przyrost odnotowano w wysokomarżowej taryfie G, a spadki w pozostałych grupach taryfowych, a także ze wzrostem taryfy dla usługi dystrybucyjnej r/r.
W II kw. 2020 roku EBITDA Linii wyniosła 447 mln zł wobec 428 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, a EBIT osiągnął poziom 239 mln zł (tj. o 18 mln zł więcej r/r). Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego miał wyższy o 22 mln zł OPEX Linii. Presja płacowa wynikająca m.in. ze wzrostu płacy minimalnej przy jednoczesnej konieczności podejmowania działań niwelujących lukę kompetencyjną i pokoleniową, a także wzrost rezerw aktuarialnych przełożyły się na wzrost kosztów świadczeń pracowniczych.
Saldo pozostałej działalności operacyjnej było wyższe r/r o 60 mln zł, czego główną przyczyną było wspomniane wyżej wydarzenie jednorazowe. Jednocześnie wystąpiło gorsze saldo rezerw (głównie rezerw na posadowienie infrastruktury energetycznej na gruntach osób trzecich), spadły także przychody z przyłączy, natomiast wyższe były koszty podatku od nieruchomości.
Marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) była na zbliżonym poziomie r/r.
| II kw. 2019 |
II kw. 2020 |
Zmiana | Zmiana (%) |
I pół. 2019 |
I pół. 2020 |
Zmiana 2020/2019 |
Zmiana 2020/2019 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrownie - węgiel kamienny |
553 | 296 | (257) | -46% | 1 067 | 585 | (482) | -45% |
| Elektrownie - współspalanie biomasy |
- | 41 | 41 | - | - | 94 | 94 | - |
| Elektrociepłownie - węgiel kamienny |
22 | 26 | 4 | 16% | 64 | 62 | (2) | -3% |
| Elektrociepłownie - biomasa | 37 | 2 | (35) | -95% | 76 | 19 | (58) | -76% |
| Elektrownie - woda | 219 | 157 | (62) | -28% | 475 | 366 | (109) | -23% |
| Elektrownia szczytowo pompowa |
12 | 7 | (5) | -41% | 26 | 28 | 2 | 6% |
| Elektrownie - wiatr | 80 | 93 | 13 | 17% | 238 | 268 | 30 | 13% |
| Elektrownie - fotowoltaika | 2 | 2 | (0) | -14% | 3 | 3 | (0) | -10% |
| Produkcja energii razem | 925 | 624 | (301) | -33% | 1 950 | 1 425 | (525) | -27% |
| w tym z OZE | 337 | 295 | (42) | -13% | 792 | 750 | (43) | -5% |
roku
Energa oraz Energa SA w 2019 roku
Tabela 13: Produkcja energii elektrycznej brutto (GWh)
Aktywa wytwórcze w Grupie Energa w I półroczu 2020 roku wyprodukowały ok. 1,4 TWh energii elektrycznej wobec 1,9 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego (tj. mniej o 27%). Tendencja ta dotyczyła głównie Elektrowni w Ostrołęce, elektrowni wodnych oraz elektrociepłowni (Elbląg). W tym okresie, 45% wytworzonej przez Grupę energii elektrycznej brutto pochodziło z węgla kamiennego, 28% z wody, 19% z wiatru i 8% z biomasy.
Poziom produkcji w elektrowni w Ostrołęce wynikał z poziomu pracy w wymuszeniu na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce oraz dyspozycyjności tych bloków. Produkcja energii w źródłach wodnych to efekt występujących warunków hydrologicznych, natomiast poziom produkcji z wiatru spowodowany był panującymi warunkami pogodowymi. Produkcja energii w elektrociepłowniach Grupy to pochodna produkcji ciepła, która była głównie zależna od zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców lokalnych Grupy. Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na zwiększenie bazy 2019 roku była potrzeba realizacji przez źródła kogeneracyjne zadanego wolumenu produkcji dla umowy o dotację (brak powyższego efektu w 2020 roku).
Wyniki Linii w II kwartale 2020 roku charakteryzowały się podobną tendencją do tej zaobserwowanej w ujęciu całego półrocza.
| Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II kw. 2019 |
II kw. 2020 |
Zmiana | Energa oraz Energa SA w 2019 roku Zmiana (%) |
I pół. 2019 |
I pół. 2020 |
Zmiana | Zmiana (%) |
|
| ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. |
400 | 450 | 50 | 13% | 1 288 | 1 262 | (27) | -2% |
| ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. |
231 | 231 | (1) | -0% | 697 | 659 | (37) | -5% |
| Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. | 35 | 34 | (1) | -4% | 165 | 157 | (8) | -5% |
| Produkcja ciepła brutto razem |
667 | 715 | 48 | 7% | 2 150 | 2 079 | (71) | -3% |
roku
W I półroczu 2020 roku Grupa wyprodukowała 2 079 TJ energii cieplnej (tj. mniej o 3%), na co wpływ miała m.in. temperatura powietrza kształtująca zapotrzebowanie na ciepło u odbiorców lokalnych Grupy w miastach Ostrołęka, Elbląg i Kalisz.
Przeciwną tendencję odnotowano w samym II kwartale br., kiedy Grupa wyprodukowała o 48 TJ więcej ciepła porównując się do analogicznego okresu roku ubiegłego (tj. więcej o 7%). Powyższa zależność była determinantą warunków pogodowych.
| II kw. 2019 |
II kw. 2020 |
Zmiana | Zmiana (%) |
I pół. 2019 |
I pół. 2020 |
Zmiana | Zmiana (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Węgiel kamienny | ||||||||
| Ilość (tys. ton) | 273 | 161 | (112) | -41% | 553 | 342 | (211) | -38% |
| Koszt (mln zł) | 82 | 50 | (32) | -39% | 163 | 107 | (56) | -34% |
| Biomasa | ||||||||
| Ilość (tys. ton) | 28 | 24 | (4) | -13% | 60 | 72 | 13 | 21% |
| Koszt (mln zł) | 17 | 11 | (5) | -33% | 35 | 36 | 1 | 2% |
| Zużycie paliw razem (mln zł) |
99 | 61 | (37) | -38% | 198 | 143 | (55) | -28% |
* łącznie z kosztem transportu
W I półroczu 2020 roku wytwórcy Grupy zużyli o 211 tys. ton mniej węgla kamiennego oraz o 13 tys. ton więcej biomasy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zwiększenie produkcji z biomasy to głównie efekt uruchomienia produkcji ze współspalania w Elektrowni w Ostrołęce (pomimo niższej produkcji w Elblągu ze źródła biomasowego). Niższe zużycie węgla wynikało z niższej produkcji energii elektrycznej głównie przez elektrownię w Ostrołęce. Jednocześnie, odnotowano wyższe koszty jednostkowe zakupu węgla oraz niższe koszty jednostkowe zakupu biomasy.
Analizując II kwartał r/r należy zauważyć utrzymanie opisanych powyżej tendencji dla kosztów jednostkowych węgla i biomasy. Jednocześnie, należy podkreślić zmniejszenie zużycia biomasy w tym okresie, w przeciwieństwie do tendencji zaobserwowanej w całym I półroczu br.
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej
Energa oraz Energa SA w 2019 roku Rysunek 19: Wyniki Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy Energa (mln zł)

roku
| I pół. 2019 | I pół. 2020 | Zmiana | Zmiana (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 715 | 549 | (166) | -23% |
| EBITDA | 172 | 98 | (74) | -43% |
| amortyzacja | 92 | 71 | (21) | -23% |
| odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych |
270 | 470 | 200 | 74% |
| EBIT | (190) | (443) | (253) | < -100% |
| Wynik netto | (177) | (476) | (299) | < -100% |
| CAPEX | 101 | 197 | 96 | 95% |
| II kw. 2019 | II kw. 2020 | Zmiana | Zmiana (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 337 | 252 | (85) | -25% |
| EBITDA | 54 | 29 | (25) | -46% |
| amortyzacja | 46 | 33 | (13) | -28% |
| odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych |
270 | 473 | 203 | 75% |
| EBIT | (262) | (477) | (215) | -82% |
| Wynik netto | (224) | (486) | (262) | < -100% |
| CAPEX | 79 | 145 | 66 | 84% |
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku Poniższa tabela prezentuje podział EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie na poszczególne Obszary Wytwarzania. Zestawienie zawiera dane jednostkowe z uwzględnieniem narzutu kosztów zarządzania Linią, eliminacji transakcji wzajemnych pomiędzy obszarami biznesowymi oraz korekt konsolidacyjnych.
| I pół. 2019 | I pół. 2020 | Zmiana | Zmiana (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Woda | 90 | 60 | (30) | -33% |
| Wiatr | 59 | 57 | (2) | -4% |
| Elektrownia w Ostrołęce | 26 | (19) | (45) | < -100% |
| Pozostałe i korekty | (4) | (1) | 3 | 81% |
| Razem Wytwarzanie | 172 | 98 | (74) | -43% |
roku
| II kw. 2019 | II kw. 2020 | Zmiana | Zmiana (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Woda | 42 | 23 | (19) | -45% |
| Wiatr | 19 | 16 | (3) | -16% |
| Elektrownia w Ostrołęce | 2 | (7) | (10) | < -100% |
| Pozostałe i korekty | (8) | (3) | 6 | 70% |
| Razem Wytwarzanie | 54 | 29 | (25) | -46% |
Rysunek 20: EBITDA bridge Linii Biznesowej Wytwarzanie (w mln zł)

* uwzględnia trading energii elektrycznej netto (przychód minus koszt)
Udział Linii Biznesowej Wytwarzanie w łącznym poziomie EBITDA Grupy wyniósł 9% w I półroczu 2020 roku (14% w analogicznym okresie roku ubiegłego).
EBITDA Linii za I półrocze 2020 roku uległa obniżeniu o 74 mln zł r/r. W tym okresie odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 152 mln zł (głównym powodem była niższa produkcja elektrowni w Ostrołęce, elektrowniach wodnych i źródłach kogeneracyjnych oraz niższa cena sprzedaży energii przez Linię) oraz spadek przychodów z usług systemowych świadczonych na rzecz Operatora Siecie Przesyłowej o 14 mln zł (m.in. niższe przychody ze świadczenia Operacyjnej Rezerwy Mocy).
Powyższe spadki, zostały częściowo zniwelowane:
• niższym kosztem zużycia paliw do produkcji (z uwagi przede wszystkim na niższe wolumeny produkcji oraz wyższy koszt jednostkowy zakupu węgla) – o 55 mln zł,
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku • niższym kosztem zakupu uprawnień do emisji głównie z uwagi na niższy wolumen produkcji energii (o 18 mln zł) pomimo faktu, że obecny rok jest pierwszym, w którym Grupa nie uzyskała darmowej puli uprawnień do emisji z produkcji energii elektrycznej.
roku
• niższym kosztem stałym z tytułu remontu średniego bloku nr 2 w Elektrowni w Ostrołęce w roku 2019 (efekt wyższej bazy) – o 19 mln zł.
oraz
• wyższymi przychodami ze sprzedaży zielonych praw majątkowych (głównie z uwagi na wyższe ceny rynkowe oraz uruchomienie produkcji ze współspalania w Elektrowni w Ostrołęce) – o 4 mln zł.
Oprócz wyżej prezentowanych czynników kształtujących EBITDA, należy dodatkowo podkreślić istotne czynniki kształtujące EBIT i wynik brutto Linii Biznesowej tj.:
Nakłady inwestycyjne Linii w I półroczu 2020 roku były wyższe r/r o 96 mln zł i związane były głównie z budową nowej Farmy Wiatrowej Przykona oraz inwestycjami środowiskowymi w Elektrowni w Ostrołęce.
W ujęciu kwartalnym r/r niższy poziom EBITDA Linii (o 25 mln zł r/r) był w głównej mierze spowodowany niższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej, niższymi przychodami ze sprzedaży zielonych praw majątkowych oraz niższym przychodem z usług systemowych świadczonych na rzecz PSE. Negatywny wpływ powyższych czynników został tylko częściowo zniwelowany niższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji, niższym kosztem zakupu uprawnień do emisji oraz niższym kosztem stałym z tytułu remontu średniego bloku nr 2 w Elektrowni w Ostrołęce w roku 2019 (efekt wyższej bazy).
| II kw. 2019 |
II kw. 2020 |
Zmiana | Zmiana (%) |
I pół. 2019 |
I pół. 2020 |
Zmiana 2020/2019 |
Zmiana 2020/2019 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 68 | 47 | (21) | -30% | 141 | 111 | (30) | -21% |
| EBITDA | 42 | 23 | (19) | -45% | 90 | 60 | (30) | -33% |
| EBIT | 34 | 14 | (20) | -58% | 74 | 43 | (31) | -42% |
| CAPEX | 2 | 2 | (1) | -23% | 4 | 3 | (1) | -15% |
Tabela 19: Wyniki Obszaru Wytwarzania Wiatr (mln zł)
| II kw. 2019 |
II kw. 2020 |
Zmiana | Zmiana (%) |
I pół. 2019 |
I pół. 2020 |
Zmiana 2020/2019 |
Zmiana 2020/2019 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 28 | 24 | (4) | -14% | 79 | 75 | (4) | -5% |
| EBITDA | 19 | 16 | (3) | -16% | 59 | 57 | (2) | -4% |
| EBIT | 5 | 2 | (3) | -60% | 33 | 29 | (3) | -10% |
| CAPEX | 9 | 128 | 120 | > 100% | 9 | 131 | 122 | > 100% |
| Tabela 20: Wyniki Obszaru Wytwarzania Elektrownia w Ostrołęce (mln zł) | Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej |
|---|---|
| II kw. 2019 |
II kw. 2020 |
Zmiana | Energa oraz Energa SA w 2019 roku Zmiana (%) |
I pół. 2019 |
I pół. 2020 |
Zmiana 2020/2019 |
Zmiana 2020/2019 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 194 | 146 | (47) | -24% | 382 | 271 | (111) | -29% |
| EBITDA | 2 | (7) | (10) | < - 100% |
26 | (19) | (45) | < -100% |
| EBIT | (284) | (485) | (201) | -71% | (276) | (503) | (227) | -82% |
| CAPEX | 61 | 4 | (57) | -94% | 76 | 48 | (28) | -37% |
roku
Tabela 21: Wyniki Obszaru Wytwarzania Pozostałe i korekty (mln zł)
| II kw. 2019 |
II kw. 2020 |
Zmiana | Zmiana (%) |
I pół. 2019 |
I pół. 2020 |
Zmiana 2020/2019 |
Zmiana 2020/2019 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 47 | 34 | (13) | -27% | 113 | 92 | (21) | -19% |
| EBITDA | (8) | (3) | 6 | 70% | (4) | (1) | 3 | 81% |
| EBIT | (17) | (9) | 8 | 48% | (21) | (12) | 8 | 41% |
| CAPEX | 6 | 12 | 5 | 81% | 12 | 14 | 2 | 21% |
Tabela 22: Sprzedaż energii elektrycznej (GWh)
| II kw. 2019 |
II kw. 2020 |
Zmiana | Zmiana (%) |
I pół. 2019 |
I pół. 2020 |
Zmiana 2020/2019 |
Zmiana 2020/2019 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż energii detaliczna | 4 837 | 4 354 | (483) | -10% | 9 804 | 9 275 | (529) | -5% |
| Sprzedaż energii na rynku hurtowym, w tym: |
805 | 1 183 | 378 | 47% | 2 428 | 2 614 | 186 | 8% |
| Sprzedaż energii na rynek bilansujący |
116 | 299 | 183 | > 100% | 433 | 705 | 272 | 63% |
| Sprzedaż energii na pokrycie strat sieciowych do Energi Operatora |
180 | - | (180) | -100% | 559 | - | (559) | -100% |
| Pozostała sprzedaż hurtowa | 509 | 884 | 375 | 74% | 1 436 | 1 909 | 473 | 33% |
| Sprzedaż energii razem | 5 642 | 5 537 | (105) | -2% | 12 232 | 11 889 | (343) | -3% |
W I półroczu 2020 roku łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej przez Linię Biznesową Sprzedaż był niższy o 3% (tj. o 0,3 TWh) w porównaniu do I półrocza 2019 roku. To skutek mniejszej sprzedaży na rynku detalicznym.
Wolumen sprzedaży na rynku detalicznym spadł w I półroczu 2020 roku o 5% (tj. o 0,5 TWh) w ujęciu r/r. W ramach sprzedaży detalicznej na rynku polskim nastąpił spadek wolumenu sprzedaży do klientów biznesowych (o ok. 9%), przy jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży do gospodarstw domowych (o 3% r/r/). Na poziom zużycia energii elektrycznej oraz jego strukturę w omawianym okresie wpływ miała pandemia COVID-19 poprzez ograniczenie działalności gospodarczej przekładające się na niższe zużycie energii przez klientów biznesowych przy wzroście zużycia energii przez gospodarstwa domowe. Ten efekt miał szczególne znaczenie w II kwartale br., przez którego znaczną część utrzymywały się
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku obostrzenia wynikające z wprowadzenia stanu epidemicznego w Polsce. Przełożyło się to na spadek sprzedaży detalicznej w II kwartale br. aż o 10% w porównaniu do II kwartału 2019 roku.
roku
Na koniec I półrocza br. liczba odbiorców końcowych energii elektrycznej wynosiła 3,1 mln, co oznacza wzrost o ok. 47 tys. klientów w ujęciu r/r. Za przyrost bazy klientów w głównej mierze odpowiada grupa taryfowa G (gospodarstwa domowe). Sprzedaż detaliczna na rynku słowackim została ograniczona do nieznacznej ilości z uwagi na dobiegający końca proces wygaszania działalności na rynku detalicznym w tym kraju.
Sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym wzrosła z kolei w I półroczu 2020 roku o 0,2 TWh (tj. o 8%) w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost nastąpił pomimo braku w 2020 roku sprzedaży energii na pokrycie strat sieciowych do Energi Operatora SA – na ten okres został wyłoniony inny sprzedawca. Wzrost sprzedaży energii na rynku bilansującym oraz w ramach pozostałej sprzedaży wynikał z konieczności odsprzedaży nadmiarowej energii elektrycznej, co wiązało się ze zmniejszonym zużyciem energii elektrycznej przez odbiorców końcowych (klienci biznesowi) na skutek pandemii COVID-19. Ten trend szczególnie był widoczny w II kwartale br., kiedy sprzedaż na rynku hurtowym wzrosła aż o 47% w ujęciu r/r. Tego typu transakcje są konieczne w celu zbilansowania pozycji Energa Obrót SA.

Rysunek 21: Wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż (mln zł)
Tabela 23: Wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż (mln zł)
| I pół. 2019 | I pół. 2020 | Zmiana | Zmiana (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3 577 | 3 578 | 1 | 0% |
| EBITDA | 140 | 52 | (88) | -63% |
| amortyzacja | 26 | 27 | 1 | 4% |
| odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych |
(1) | - | 1 | 100% |
| EBIT | 115 | 25 | (90) | -78% |
| Wynik netto | 83 | 12 | (71) | -86% |
| CAPEX | 17 | 23 | 6 | 35% |
| II kw. 2019 Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej |
II kw. 2020 | Zmiana | Zmiana (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | Energa oraz Energa SA w 2019 roku 1 845 |
1 655 | (190) | -10% |
| EBITDA | 235 | 18 | (217) | -92% |
| amortyzacja | 13 | 14 | 1 | 8% |
| odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych |
- | - | - | 0% |
| EBIT | 222 | 4 | (218) | -98% |
| Wynik netto | 171 | - | (171) | -100% |
| CAPEX | 8 | 17 | 9 | > 100% |
roku

W I półroczu 2020 roku EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż wyniosła 52 mln zł, co stanowi 5% udział w EBITDA Grupy. W analogicznym okresie roku ubiegłego udział EBITDA Linii stanowił z kolei 11% udział w wyniku Grupy.
Przychody Linii Biznesowej Sprzedaż w I półroczu 2020 roku wyniosły 3 578 mln zł, a ich poziom pozostał na prawie niezmienionym poziomie w porównaniu z I półroczem 2019 roku. Spadek przychodów wynikający z niższego wolumenu sprzedaży został zneutralizowany wyższymi średnimi cenami sprzedaży (na rynku detalicznym).
Na spadek EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż w ujęciu r/r kluczowy wpływ miał spadek marży na sprzedaży energii elektrycznej (o 98 mln zł). Do spadku marży przyczyniły się dwa czynniki, tj. pandemia COVID-19 oraz konieczność realizacji sprzedaży energii elektrycznej do części gospodarstw domowych po niekorzystnych cenach wynikających z zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla odbiorców grup taryfowych G na 2020 rok. Efekt pandemii polegający na zmniejszeniu zużycia energii przez klientów detalicznych (spadek wolumenu o 5%) wymusił konieczność wyprzedaży ze stratą finansową nadwyżki energii, która była wcześniej zakontraktowana na potrzeby klientów. Wyprzedaż energii następowała po niskich cenach (szczególnie występujących na rynku w II kw. br.), znacznie niższych niż ceny zakupu tej energii przed pandemią. Spadek marży na energii elektrycznej w I półroczu br. powodowała także sprzedaż energii do części gospodarstw domowych po cenach wynikających z zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy na 2020 rok. Zatwierdzone stawki w taryfie nie pokrywają w pełni kosztów wynikających z realizacji umów. W I
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku półroczu 2020 roku została wykorzystana część rezerwy celowej (utworzonej na koniec 2019 roku) w kwocie 67 mln zł, co w części zniwelowało negatywny wpływ taryfy na wyniki finansowe Linii Biznesowej w omawianym okresie.
roku
Na zmianę EBITDA w ujęciu r/r wpłynęły także inne zdarzenia o charakterze jednorazowym i niegotówkowym, które miały miejsce w I półroczu 2019 roku i nie powtórzyły się w bieżącym roku. W I półroczu 2019 roku rozwiązana została część rezerwy z 2018 roku na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G wynikające z Ustawy o "cenach energii w 2019 roku" w kwocie 87 mln zł (negatywny wpływ na zmianę EBITDA r/r). Dodatkowo, w związku z trwającymi sporami sądowymi dotyczącymi ważności długoterminowych umów na zakup praw majątkowych OZE (Umowy CPA), na koniec I półrocza 2019 roku utworzono rezerwę na potencjalne kary umowne w kwocie 31 mln zł, co pozytywnie wpłynęło na zmianę EBITDA r/r (efekt ujęty w ramach spraw spornych z operatorami farm wiatrowych na powyższym EBITDA bridge).
W II kwartale 2020 roku EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż wyniosła 18 mln zł i była niższa aż o 217 mln zł (tj. o 92%) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Na wysoką dynamikę spadku EBITDA Linii Biznesowej w ujęciu r/r kluczowy również wpływ miał spadek marży na sprzedaży energii elektrycznej (o 231 mln zł). Odpowiada za to w pierwszej kolejności efekt wysokiej bazy. Wyniki II kwartału 2019 roku (235 mln zł na poziomie EBITDA) były wysokie z uwagi na rozpoznanie w tamtym okresie po raz pierwszy rekompensat wynikających ze stosowania Ustawy "o cenach energii w 2019 roku". Rekompensaty rozpoznane w II kwartale dotyczyły zarówno II jak i I kwartału ubiegłego roku (rozpoznanie w I kwartale było nieuzasadnione z uwagi na brak przepisów wykonawczych), co spowodowało skumulowanie przychodów za całe półrocze w samym II kwartale znacząco zawyżając wyniki finansowe (w I kwartale nie ujawniono rekompensat i Linia Biznesowa wykazała znaczną stratę). Ponadto, w II kwartale br., podobnie jak w całym półroczu, na marże ze sprzedaży energii miały wpływ dwa negatywne czynniki, tj. pandemia COVID-19 oraz konieczność realizacji sprzedaży energii elektrycznej do części gospodarstw po niekorzystnych cenach wynikających z zatwierdzonej taryfy, co zostało opisane we wcześniejszej części rozdziału.

roku

Elektrownia Wodna Pierzchały
Energa oraz Energa SA w 2019 roku
roku
Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem ("ZSZR") funkcjonuje w Grupie Energa od 2011 roku i jest centralnie nadzorowany przez Energę SA.
ZSZR jest realizowany w oparciu o jednolity w całej Grupie proces zarządzania ryzykiem, bazujący na międzynarodowych standardach (ISO, COSO, FERMA) oraz obejmujący wszystkie poziomy organizacji i linie biznesowe. Proces zarządzania ryzykiem składa się z etapów, które determinują się nawzajem i realizowane są w sposób ciągły. Przebiega on od poziomu komórek organizacyjnych do najwyższego kierownictwa, od poziomu podmiotów Grupy do Energi SA jako Podmiotu Dominującego.

Rysunek 23: Proces zarządzania ryzykiem obowiązujący w Grupie Energa
Podstawowym dokumentem, w oparciu o który w Grupie Energa realizowany jest proces zarządzania ryzykiem, jest Polityka Zarządzania Ryzykiem, określająca m.in. jednolite podejście, zasady zarządzania ryzykiem oraz role w procesie zarządzania ryzykiem.

Zarząd: określa kierunek zarządzania ryzykiem, przyjmuje wyniki raportowania ryzyka, akceptuje apetyt na ryzyko.
Komórka ds. ryzyka: koordynuje proces zarządzania ryzykiem, przeprowadza przeglądy ryzyka i strategii zarządzania ryzykiem, opracowuje raporty z przeglądów ryzyka.

Właściciel Ryzyka: zarządza ryzykiem, opracowuje i wdraża strategię zarządzania ryzykiem, monitoruje ryzyko i raportuje jego aktualny poziom do Komórki ds. ryzyka.

Pracownicy: przekazują informacje nt. ryzyk i zdarzeń.
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej

Komitet Audytu: monitoruje skuteczność systemu zarządzania ryzykiem. Energa oraz Energa SA w 2019 roku

Komórka ds. Audytu i Kontroli: dokonuje niezależnej i obiektywnej oceny systemu zarządzania ryzykiem i uwzględnia wyniki przeglądu ryzyka w realizowanych zadaniach.
W ramach Systemu Zarządzania Ryzykiem Grupa Energa prowadzi następujące działania:
roku

Przegląd ryzyka: polegający na identyfikacji i ocenie ryzyka oraz określeniu strategii zarządzania ryzykiem (w cyklach półrocznych).

Przegląd strategii zarządzania ryzykiem: polegający na aktualizacji sposobu zarządzania ryzykiem oraz weryfikacji działań podejmowanych i planowanych przez Właścicieli Ryzyk w celu ograniczania ryzyka (w cyklach kwartalnych).
Bieżące zarządzanie ryzykiem: polegające na identyfikacji i ocenie ryzyka oraz określeniu strategii zarządzania ryzykiem, w kontekście aktualnych wydarzeń dotyczących Grupy Energa (na bieżąco).
W wyniku cyklicznych przeglądów ryzyka przygotowywana jest informacja na temat ekspozycji Grupy Energa na ryzyko. Na jej podstawie Zarząd Energi SA podejmuje decyzję odnośnie poziomu apetytu na ryzyko oraz akceptuje strategię zarządzania ryzykami. Wyniki przeglądu ryzyka przekazywane są Właścicielom Ryzyk oraz raportowane do Komitetu Audytu.
z inwestycji, utraty przychodów, zwrotu pozyskanego
dofinansowania, skutków wizerunkowych.
Poniżej przedstawione zostały kluczowe ryzyka zidentyfikowane na poziomie Energi SA i podmiotów Grupy, w podziale na 4 obszary wraz z opisem najważniejszych działań mitygujących ryzyko.
Tabela 24: Kluczowe ryzyka strategiczne zidentyfikowane na poziomie Energi i podmiotów Grupy
| Opis ryzyka i potencjalnych skutków | Stosowane mechanizmy kontrolne | ||
|---|---|---|---|
| Ryzyka programów strategicznych | |||
| Ryzyka dot. realizacji Strategii Grupy na lata 2016–2025, w tym m.in. rozbudowy sieci dystrybucyjnej, rozwoju aktywów wytwórczych w obszarze aktywów ciepłowniczych i odnawialnych źródeł energii (CHP i OZE), zapewnienia dostaw ciepła, wdrożenia nowego modelu biznesowego zorientowanego na klientów. Ryzyka prowadzić mogą do niższej EBITDA, utraty części rynku / konkurencyjności, braku zwrotu z inwestycji, pogorszenia wizerunku, skutków społecznych. |
• Prowadzenie programów w strukturach projektowych; • Bieżące monitorowanie postępów realizacji poszczególnych programów; • Bieżące raportowanie ryzyk w ramach projektów; • Realizacja planów inwestycyjnych i planów sprzedaży wybranych aktywów ciepłowniczych. |
||
| Ryzyka projektowe / inwestycyjne | |||
| Ryzyka związane z inwestycjami prowadzonymi w ramach Grupy Energa, w tym dotyczące m.in. nowego bloku w Ostrołęce, instalacji odsiarczania spalin w Ostrołęce, bloku gazowo-parowego w Grudziądzu, programu inwestycyjnego w Elblągu i w Kaliszu czy portfela projektów OZE. Ryzyka dot. również kapitałowego zaangażowania Grupy Energa w inne przedsięwzięcia. Ryzyka prowadzić mogą do braku zwrotu |
• Kontrakty z doświadczonymi i renomowanymi podwykonawcami; • Bieżąca kontrola i monitoring inwestycji na poziomie operacyjnym i strategicznym (Komitety i Najwyższe Kierownictwo); • Stała współpraca z kancelariami prawnymi; |
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej
| Ryzyko rynkowe |
|---|
| Ryzyko związane z handlem energią elektryczną i paliwami oraz prawami majątkowymi, m.in. w kontekście zmienności |
| cen, płynności na rynku terminowym i SPOT, realizacji |
zapotrzebowań klientów czy wymogów regulacyjnych i prawnych. Ryzyka uwzględniają również systematyczny spadek zapotrzebowania PSE na energię wyprodukowaną w wymuszeniu przez aktywa w Ostrołęce. Ryzyka prowadzić mogą do problemów z realizacją celów strategicznych, strat finansowych, utraty klientów, większych kosztów działalności.
Ryzyko związane z prowadzonymi działaniami Grupy Energa wpływającymi na wizerunek, w tym przede wszystkim jako sprzedawcy energii. Ryzyko związane jest m.in. z medialnymi opiniami (w tym w mediach społecznościowych) nt. Energi, kształtowania się cen energii czy obsługi klienta.
Energa oraz Energa SA w 2019 roku
Tabela 25: Kluczowe ryzyka prawno-regulacyjne zidentyfikowane na poziomie Energi i podmiotów Grupy
roku
| Opis ryzyka i potencjalnych skutków | Stosowane mechanizmy kontrolne | ||
|---|---|---|---|
| Ryzyko regulacyjne | |||
| Ryzyko dotyczy zmian legislacyjnych wpływających na funkcjonowanie Grupy Energa i może prowadzić do modyfikacji planów inwestycyjnych, osiągnięcia niższych przychodów czy wyższych kosztów działalności. Ryzyko stanowi też szansę na przyjęcie takich rozwiązań prawnych, które umożliwią pozyskanie dodatkowych środków finansowych lub zagwarantują system wsparcia dla aktywów Grupy. |
• Monitoring zmian w prawie; • Udział w procesie legislacyjnym; • Praca przedstawicieli Grupy w stowarzyszeniach branżowych. |
||
| Ryzyko compliance | |||
| Ryzyko braku zgodności z wymogami mającymi swoje źródła zarówno w regulacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz innych standardach i wytycznych. Ryzyko skutkować może niekorzystnymi konsekwencjami dla organizacji, ale też ich zarządów i pracowników. Konsekwencje mogą przyjąć wymiar prawny, finansowy oraz wizerunkowy. |
System Compliance obejmujący m.in.: • Proces zarządzania zgodnością; • Metodykę i narzędzia monitorowania; • Oceny i raportowania zgodności; • Strukturę organizacyjną systemu; • Monitoring zmian w prawie. |
||
| Ryzyko środowiskowe | |||
| Ryzyka związane z prowadzeniem działalności w zgodności z przepisami i standardami środowiskowymi (EMAS, ISO 14001, ISO 50001). Ryzyka mogą powodować kary, wyższe koszty, pogorszenie wizerunku, a w skrajnych przypadkach odebranie certyfikatów, zamknięcie instalacji wytwórczych. |
• Regulacje wewnętrzne; • Bieżący monitoring zmian w przepisach prawnych • Badania i pomiary emisji; • Kontrole i audyty; • System EMAS wdrożony w Grupie. |
||
| Ryzyko nadużyć | |||
| Ryzyko dotyczy sytuacji i zachowań związanych z nadużyciami, w tym konfliktem interesów, korupcją i defraudacją. Ryzyko obejmuje zarówno procesy operacyjne, jak również nadużycia finansowe w związku z realizacją projektów unijnych. Ryzyko może prowadzić do strat |
• Wewnętrzne regulacje z zakresu nadużyć; • Szkolenia dla pracowników (m.in. w zakresie antykorupcji), w tym e-learning; |
finansowych czy wszczęcia postępowania przez organy ścigania, pogorszenia wizerunku oraz zaufania pracowników do przełożonych i organizacji.
Ryzyko dotyczy prowadzonych przez podmioty Grupy lub przeciwko podmiotom postępowań sądowych i administracyjnych. Ryzyko związane jest również z możliwością wystąpienia masowych roszczeń właścicieli gruntów. Ryzyko może prowadzić do konieczności wypłaty odszkodowań i kar, a także udzielenia odbiorcom bonifikat wynikających z przepisów prawa.
Ryzyko dotyczy zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa informacji podmiotów danych. Ryzyko może prowadzić do utrudnienia prowadzenia działań operacyjnych, sankcji karnych, w tym finansowych i administracyjnych, kontroli organów nadzorujących, kosztów procesowych i odszkodowań.
Tabela 26: Kluczowe ryzyka operacyjne zidentyfikowane na poziomie Energi i podmiotów Grupy
roku
| Opis ryzyka i potencjalnych skutków | Stosowane mechanizmy kontrolne | |||
|---|---|---|---|---|
| Ryzyko koronawirusa i jego wpływu na Grupę Energa | ||||
| Ryzyko dotyczy pandemii koronawirusa, a także skutków, wpływających na działalność Grupy Energa. Ryzyko wpływa na zmniejszenie przychodów i EBITDA Grupy oraz może wpłynąć na zdrowie i życie pracowników, jak również interesariuszy Grupy, a także na przerwanie ciągłości krytycznych procesów. |
• Zespół ds. COVID-19; • Sztaby kryzysowe, zespoły robocze; • Środki do dezynfekcji, bezdotykowe termometry itp.; • Materiały e-learningowe; • Możliwość pracy zdalnej; • Ograniczenie wyjazdów służbowych; • Zastępowanie spotkań tradycyjnych narzędziami komunikacji zdalnej; • Ograniczenie dostępu osób postronnych do obiektów należących do Grupy Energa; • Wyznaczenie stref do odbioru przesyłek. |
|||
| Ryzyko bezpieczeństwa osób i mienia | ||||
| Ryzyko związane z nieuprawnionym dostępem do obiektów, w tym do urządzeń energetycznych. Ryzyko dotyczy również bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich przebywających na terenie podmiotów Grupy, a także incydentów o charakterze terrorystycznym i sabotażowym. Ryzyko może wiązać się z zagrożeniem bezpieczeństwa pracy sieci, utratą/zniszczeniem mienia bądź przerwaniem ciągłości działania. |
• Energa Ochrona – specjalistyczna spółka zajmująca się ochroną w Grupie Energa; • Plany ochrony, w tym Plany ochrony infrastruktury krytycznej; • Regulacje wewnętrzne z zakresu bezpieczeństwa; • Plany Ciągłości Działania; • Ubezpieczenie majątkowe, OC i utraty przychodów; • Systemy zabezpieczeń fizycznych i technicznych; • Monitoring incydentów; • Szkolenia pracowników. |
|||
| Ryzyko przerwania ciągłości działania | ||||
| Ryzyko związane z przerwaniem krytycznej działalności w obszarze dystrybucji, tj. ciągłości świadczenia usługi dystrybucyjnej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy systemu dystrybucyjnego. Ryzyko prowadzić może do zagrożenia bezpieczeństwa życia i mienia, niedostępności zasobów (lokalizacji, systemów, pracowników) realizujących procesy krytyczne. |
• Strategia Ciągłości Działania; • Procedury Awaryjne; • Plan Ochrony Infrastruktury Krytycznej; • Zasady postępowania w sytuacji krytycznej; • Lokalizacje zastępcze; • Cykliczne testy. |
Ryzyko związane jest m.in. z brakiem kompletności fakturowania, nieprawidłowym fakturowaniem klientów spowodowanym niepoprawną ewidencją umów, brakiem danych odczytowych, a także obniżeniem wartości wskaźnika NPS. Ryzyko może prowadzić m.in. do obniżenia satysfakcji klienta (wzrost reklamacji), pogorszenia wizerunku, odejść klientów, dodatkowych kosztów usunięcia błędów/nieprawidłowości.
Energa oraz Energa SA w 2019 roku • Monitoring poziomu dostarczonych danych pomiarowych / wystawionych faktur;
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej
Tabela 27: Kluczowe ryzyka finansowe zidentyfikowane na poziomie Energi i podmiotów Grupy
roku
| wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej nabytych instrumentów. |
• Badanie zdolności kredytowej klientów hurtowych Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej i strategicznych; Energa oraz Energa SA w 2019 roku • Limity handlowe; • Pozyskiwanie zabezpieczeń od klientów o niskiej wiarygodności. |
||
|---|---|---|---|
| Ryzyko płynności | |||
| Ryzyko utraty płynności finansowej związane z możliwością utraty zdolności do terminowej obsługi bieżących zobowiązań lub utratą potencjalnych korzyści wynikających z nadpłynności. |
• Okresowe planowanie płynności, uwzględniające terminy wymagalności/zapadalności zarówno zobowiązań inwestycyjnych, jak i posiadanych aktywów i zobowiązań finansowych czy też prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej; • Utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością, a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania (np. kredyty obrotowe i inwestycyjne, obligacje krajowe, euroobligacje); • Bieżący monitoring realizacji kowenantów oraz ich prognoza w okresach długoterminowych. |
||
| Ryzyka windykacyjne | |||
| Ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrahentów z zobowiązań wynikających z zawartych umów (brak płatności lub po terminie) lub prób renegocjowania przez klientów wcześniej ustalonych warunków. Ryzyko może prowadzić do utraty przychodów, większych kosztów (windykacyjnych), zakłócenia przepływów pieniężnych, wzrostu poziomu należności przeterminowanych czy spornych. |
• Funkcjonalności windykacyjne w systemach bilingowych; • Harmonogramy i ścieżki działań windykacyjnych; • Monitoring przepływów pieniężnych; • Ocena wiarygodności klientów; • Bieżąca analiza spraw windykacyjnych; • Zasady zakładania i zdejmowania blokad w systemach bilingowych. |
||
| Ryzyko kształtowania polityki cenowej | |||
| Ryzyko związane z nieprawidłową kalkulacją cen sprzedaży oraz zatwierdzeniem przez Prezesa URE stawek w taryfie na poziomie niegwarantującym opłacalności sprzedaży. Ryzyko może wpłynąć na opłacalność sprzedaży (pokrycie kosztów), zmniejszenie przychodów, utratę udziału w rynku czy konieczność zawiązania rezerw. |
• Bieżące badanie rynku pod kątem zmian otoczenia rynkowego i prawno-regulacyjnego; • Bieżące badanie planowanego wyniku finansowego i innych wskaźników oraz analiza wpływu przyjętych zasad kalkulacji cen na te wskaźniki; • Bieżące badanie mechanizmów ofertowania oraz poprawności funkcjonowania systemów handlowych IT i baz danych; • Audyty i kontrole; • System monitoringu ofertowania. |
roku

roku

Elektrownia wodna Owidz na rzece Wierzycy
Akcje Energi SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 2013 roku. Od początku istnienia Spółki, tj. od 2006 roku do 29 kwietnia 2020 roku, strategicznym akcjonariuszem był Skarb Państwa, którego udział w kapitale zakładowym wynosił 51,5%, co dawało 64,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Energa oraz Energa SA w 2019 roku
roku
| Seria | Rodzaj akcji | Akcje | (%) | Głosy | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | zwykłe na okaziciela | 269 139 114 | 65,00 | 269 139 114 | 48,15 |
| BB | imienne uprzywilejowane* |
144 928 000 | 35,00 | 289 856 000 | 51,85 |
| Razem | 414 067 114 | 100,00 | 558 995 114 | 100,00 |
Tabela 28: Akcje Spółki według serii i rodzajów na dzień 30 czerwca 2020 roku
* Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Właścicielem tych akcji był Skarb Państwa do 29 kwietnia 2020 roku.
W dniu 5 grudnia 2019 roku PKN ORLEN ogłosił Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energę, które uprawniają łącznie do wykonywania głosów na WZA, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na WZ (więcej informacji zostało przedstawionych w rozdziale 2.2. Najważniejsze zdarzenia w I półroczu 2020 roku i po dniu bilansowym).
W dniu 24 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów (tj. do 9 kwietnia 2020 roku włącznie) w ramach Wezwania, zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu ok. 8,1% i ok. 6,0%.
W dniu 30 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w okresie od 10 kwietnia 2020 roku do 22 kwietnia 2020 roku włącznie w ramach Wezwania, zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu 80,01% i 85,20%.
| Tabela 29: Struktura akcjonariatu Spółki Energa według stanu na dzień sporządzenia niniejszego | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprawozdania |
| Nazwa akcjonariusza | Struktura akcjonariatu Spółki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | (%) | Głosy | (%) | |||
| PKN ORLEN | 331 313 082 | 80,01 | 476 241 082 | 85,20 | ||
| Pozostali | 82 754 032 | 19,99 | 82 754 032 | 14,80 | ||
| Razem | 414 067 114 | 100,00 | 558 995 114 | 100,00 |
roku
Tabela 30: Dane dotyczące akcji Spółki Energa na dzień 30 czerwca 2020 roku
| Dane | Wartość |
|---|---|
| Cena emisyjna | 17,00 zł |
| Liczba akcji | 414 067 114 |
| Kurs na koniec okresu | 8,14 zł |
| Kapitalizacja na koniec okresu | 3,4 mld zł |
| Minimum w okresie 6 m-cy | 5,90 zł |
| Maximum w okresie 6 m-cy | 8,40 zł |
| Średnia wartość obrotu w okresie 6 m-cy | 4,02 mln zł |
| Średni wolumen obrotu w okresie 6 m-cy | 548,75 tys. szt. |
| Średnia liczba transakcji w okresie 6 m-cy | 0,48 tys. szt. |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.infostrefa.com


| Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z infostrefa.com | |||
|---|---|---|---|
| ----------------------------------------------------------------- | -- | -- | -- |
Cena akcji Energi na zamknięciu sesji giełdowej w dniu 30 czerwca wyniosła 8,14 zł, co oznacza że w porównaniu z kursem w ostatnim dniu roboczym 2019 roku (tj. 30 grudnia) wzrosła o 15%. Kurs akcji Spółki podlegał wahaniom, co miało związek z ogłoszonym przez PKN ORLEN Wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energę i rozpoczęciem zapisów w dniu 31 stycznia 2020 roku. W kwietniu kurs akcji Spółki uległ podwyższeniu w związku z komunikatem PKN ORLEN o podwyższeniu ceny w Wezwaniu z poziomu 7 zł za jedną akcję do wysokości 8,35 zł (w dniu 15 kwietnia 2020 roku). W omawianym okresie indeks WIG30 zanotował spadek o ok. 18%, a WIG-Energia pozostał na prawie niezmienionym poziomie (ok. -0,2%).
W I półroczu 2020 roku zostało przyznanych 5 rekomendacji "Trzymaj" oraz 3 "Kupuj" dla Spółki. Zestawienie wydanych rekomendacji inwestycyjnych dla Spółki znajduje się na stronie Relacji
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku Inwestorskich Spółki pod adresem https://ir.energa.pl/pl/ir/serwis-relacji-inwestorskich/danefinansowe/rekomendacje.
roku
W dniu 29 maja 2020 roku agencja ratingowa Fitch Ratings obniżyła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta z poziomu "BBB" do poziomu "BBB-" z perspektywą stabilną, rating dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji do poziomu "BBB-", a także rating dla wyemitowanych przez Energę SA obligacji hybrydowych do poziomu "BB". Jednocześnie rating Spółki został usunięty z negatywnej listy obserwacyjnej (tzw. Rating Watch Negative), o umieszczeniu na której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku.
Obniżenie ratingu Agencja uzasadniła przede wszystkim realizacją przejęcia Spółki - z dniem 30 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN S.A. objął 80,01% udziałów w kapitale zakładowym Energa SA oraz 85,20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W związku z tym, w ocenie Fitch nastąpią działania prowadzące do integracji operacyjnej i strategicznej z PKN ORLEN, co implikuje ograniczenie ratingu Spółki do posiadanego przez PKN ORLEN ("BBB-"). Agencja podkreśliła, że ocena samodzielnego profilu kredytowego Energa SA (standalone credit profile) jest nadal na poziomie "bbb", m.in. dzięki stabilności Linii Biznesowej Dystrybucja, z niskimi ryzykami, wysokim udziałem w EBITDA Grupy Energa oraz przewidywalnością przepływów pieniężnych. Pozytywnie oceniono również koncepcję wstrzymania projektu Ostrołęka C w formule węglowej i rozpatrywanie zmiany formuły na gaz.
Na dzień 30 czerwca 2020 roku i na dzień sporządzenia niniejszej Informacji żaden z Członków Rady Nadzorczej Energi SA oraz żaden z Członków Zarządu Energi SA nie posiadał akcji Spółki, uprawnień do akcji Spółki ani też akcji/ udziałów w jednostkach powiązanych ze Spółką.


Elektrownia Wodna Łyna
roku
Szczegóły dotyczące umów kredytów i pożyczek oraz programu emisji obligacji krajowych opisane zostały między innymi w nocie nr 16 skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku.
Energa oraz Energa SA w 2019 roku
Poniższa tabela przedstawia nominalną wartość objętych przez Energę SA i niewykupionych obligacji w podziale na poszczególnych emitentów będących spółkami Grupy Kapitałowej Energa według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.
| Lp. | Nazwa spółki | Nominalna wartość objętych obligacji |
|---|---|---|
| 1. | Energa Operator SA | 1 066 |
| 2. | Energa OZE SA | 647 |
| 3. | Energa Kogeneracja Sp. z o.o. | 8 |
| Razem | 1 721 |
Na dzień 30 czerwca 2020 roku poręczenia udzielone przez Energę SA za zobowiązania spółek Grupy wyniosły łącznie 6 907 mln zł i obejmowały:
Wszystkie transakcje w ramach Grupy Energa są dokonywane w oparciu o ceny rynkowe dostarczanych towarów oraz koszt wytworzenia produktów lub usług.
Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zamieszczone w nocie 18 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku.
Na dzień 30 czerwca 2020 roku Grupa Energa była stroną 15 439 postępowań sądowych. Jako powód Grupa występowała w 13 785 sprawach, których łączna wartość przedmiotu sporu wyniosła około 547 mln zł. Jako pozwany Grupa występowała w 1 593 sprawach o łącznej wartości przedmiotu sporu około 558,1 mln zł.
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku Na dzień 30 czerwca 2020 roku łączna kwota roszczeń o posadowienie urządzeń elektroenergetycznych na cudzych nieruchomościach bez tytułu prawnego zasądzonych prawomocnym wyrokiem wyniosła około 37,3 mln zł w 683 sprawach. Spraw sądowych w toku było 969, zaś wartość przedmiotu sporu w toku wyniosła około 99 mln zł.
roku
Na podstawie dostępnych danych dotyczących wartości obecnie prowadzonych postępowań, Spółka przyjmuje, że wartość realnie przypadająca do wypłaty w wyniku rozstrzygnięcia powyższych sporów może sięgać 84,8 mln zł, z zastrzeżeniem zmiany w przypadku wytoczenia przeciwko Enerdze Operator SA nowych postępowań dotyczących urządzeń elektroenergetycznych posadowionych na innych gruntach bez tytułu prawnego.
Powyższe dane nie obejmują spraw dotyczących prowadzenia w imieniu i na rzecz Energi Obrotu windykacji sądowo-egzekucyjnej, w celu dochodzenia przez spółkę należności od swoich klientów oraz spraw upadłościowych, za wyjątkiem sprawy z powództwa Energi Obrotu przeciwko Ergo Energy Sp. z o.o. na kwotę około 13 mln zł. Odnośnie powyższej sprawy, w stosunku do informacji zawartych w poprzednich raportach okresowych, nie zaszły żadne zmiany.
Łączna wartość spraw prowadzonych w imieniu i na rzecz Energi Obrotu w zakresie windykacji sądowoegzekucyjnej, w celu dochodzenia przez spółkę należności od swoich klientów oraz spraw upadłościowych, na 30 czerwca 2020 roku, wynosi około 197 mln zł, w tym:
| Rodzaj należności | Saldo na koniec I półrocza 2020 (mln zł) |
|---|---|
| sądowe, egzekucja | 124,2 |
| upadłości | 63,6 |
| pozabilingowe | 7,1 |
| pozabilingowe - upadłości | 2,6 |
| RAZEM | 197,5 |
Poniżej przedstawiono postępowania o największej wartości przedmiotu sporu, które zawisły przed sądem w 2020 roku, bądź których kontynuacja nastąpiła w 2020 roku. Szczegółowe informacje o krokach prawnych podjętych we wcześniejszych latach, znajdują się w poprzednich raportach okresowych Spółki.
Tabela 32: Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
| Określenie stron | Przedmiot sporu i opis sprawy |
|---|---|
| Energa Operator SA (powód), Arcus SA (pozwani) |
Pozew o zapłatę kar umownych wynikających z umów na dostawę oraz uruchomienie infrastruktury licznikowej (dotyczy i etapu AMI). |
| Sąd Okręgowy w Gdańsku; sygnatura IX GC 381/15 | |
| W dniu 7 kwietnia 2015 roku Energa Operator SA wniosła pozew o zapłatę (wartość przedmiotu sporu 23 152 481 zł). W dniu 10 czerwca 2015 roku pozwani złożyli odpowiedź na pozew, domagając się oddalenia powództwa w całości podnosząc, że pozwani nie ponoszą winy w opóźnieniach, zaś część opóźnień zostało zawinionych przez Energę Operatora. Wskazano także na działanie siły wyższej, brak szkody po stronie Energi Operatora oraz rażące wygórowanie kar umownych. Pismem z dnia 18 grudnia 2015 roku pozwani podnieśli zarzut nieważności umów z uwagi na ich nieprecyzyjność oraz nierówność kontraktową stron. Strony złożyły wnioski o powołanie biegłych dla potrzeb sporządzenia opinii. Akta zostały przekazane do biegłych w celu wydania opinii - na dzień na dzień 8 lipca 2020 roku do Energi Operatora wpłynęły 2 opinie: z zakresu metrologii oraz z zakresu meteorologii. |
|
| Arcus SA (powód) | Pozew o stwierdzenie nieważności umowy dotyczącej II etapu AMI |
| Pozew wzajemny o zapłatę kar umownych za II etap AMI |
| roku | |
|---|---|
| Energa Operator SA (pozwany) |
Sąd Okręgowy w Gdańsku; sygnatura IX GC 893/15 Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku W dniu 8 lutego 2016 roku na adres Energi Operatora SA doręczono odpis pozwu wniesiony przez T-Matic Systems SA i Arcus SA. W dniu 7 listopada 2016 roku został złożony pozew wzajemny przeciwko Arcus, T-matic o zapłatę kwoty 157 063 142 zł tytułem zapłaty kar umownych w wysokości 156 060 200 zł oraz kwoty 1 002 942 zł tytułem obniżenia wysokości wynagrodzenia; zgodnie z wezwaniem do zapłaty z dnia 9 listopada 2015 roku. Sąd w dniu 30 stycznia 2017 roku wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego wcześniej, na wniosek stron, postępowania. W dniu 13 czerwca 2017 roku sąd postanowił umorzyć postępowanie zażaleniowe dotyczące oddalenia wniosku Powoda o zabezpieczenie roszczenia w postaci zakazu korzystania z gwarancji ubezpieczeniowej - w związku z wnioskiem o cofnięcie zażalenia. Akta zostały przekazane do Sądu Okręgowego w Gdańsku. w sprawie rozpoczęło się postępowanie dowodowe i przesłuchiwani są kolejni świadkowie. W zakresie pozwu wzajemnego został on doręczony powodom (pozwanym wzajemnym), którzy wnieśli odpowiedź na pozew. Sąd przesłuchał świadków oraz przedstawicieli Arcus SA, T-Matic Systems SA i Energi Operatora SA. Strony złożyły wnioski co do przeprowadzenia dowodów z opinii biegłych, sąd będzie decydował o dopuszczeniu i przeprowadzeniu tych dowodów. Obecnie trwa poszukiwanie przez Sąd biegłych, którzy podjęliby się sporządzenia opinii. |
| Arcus SA (powód) Energa Operator SA |
O zapłatę odszkodowania za czyny niedozwolone/czyny nieuczciwej konkurencji |
| (pozwany) | W dniu 29 stycznia 2018 roku do Energi Operatora wpłynął odpis pozwu Arcus SA i T-Matic Systems SA o zapłatę na rzecz Arcus SA kwoty 174 111 458,96 zł tytułem odszkodowania za czyny niedozwolone, których rzekomo dopuściła się Energa Operator. Odszkodowanie dotyczy szkód wynikających z bezprawnego i zawinionego popełniania przez Energę Operatora czynu niedozwolonego/czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na bezprawnych działaniach lub zaniechaniach związanych z procesem wykonywania umów realizacyjnych dotyczących I oraz II etapu realizacji systemu AMI. Z uzasadnienia pozwu wynika, że szkoda poniesiona przez Arcus SA oraz T-Matic SA związana jest z bezprawnym naliczeniem przez Energę Operatora kar umownych, które to działania doprowadziły do powstania i eskalacji sporu, który przerodził się w liczne postępowania sądowe, w następstwie których doszło do wyrządzenia szkody "która miała związek z zaistnieniem (opisanych w pozwie) okoliczności dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej". Energa Operator kwestionuje zasadność tego powództwa i w odpowiedzi na pozew z dnia 30 kwietnia 2018 roku Sąd na podstawie art. 177 § 1 pkt 1) k.p.c. art. zawiesił postępowanie w sprawie. Postanowienie to Energa Operator zaskarżyła zażaleniem, które zostało oddalone. |
| Arcus SA (powód) | O zapłatę za prace dodatkowe w zakresie I Etapu AMI |
| Energa Operator SA (pozwany) |
W dniu 30 września 2019 roku do spółki wpłynął odpis pozwu złożony przez Arcus SA i T-Matic Systems SA, w którym spółki te domagają się od Energi Operatora zapłaty kwoty 4 710 466 zł tytułem wynagrodzenia, ewentualnie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia, ewentualnie odszkodowania za rzekome prace dodatkowe wykonane w czasie realizacji I Etapu AMI. Spółka kwestionuje zasadność tego powództwa i wniosła o jego odrzucenie, ewentualnie oddalenie. Obecnie spółka złożyła zażalenie na postanowienie o odmowie odrzucenia pozwu. |
| Energa Operator SA (powód); |
Pozew o zapłatę tytułem opłaty systemowej za usługi świadczone temu podmiotowi jako autoproducentowi |
| PKN ORLEN S.A. (pozwany) |
W dniu 30 czerwca 2004 roku, Energa Operator (d. Zakład Energetyczny Płock) skierowała przeciwko PKN ORLEN S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę kwoty 46 mln zł, tytułem opłaty systemowej za usługi świadczone temu podmiotowi jako autoproducentowi. W dniu 25 czerwca 2008 roku, zapadł wyrok oddalający powództwo Energi Operatora. W dniu 2 września 2008 roku, Energa Operator SA wniosła od tego orzeczenia odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 10 września 2009 roku zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził na rzecz Energi Operatora SA kwotę 46 mln zł z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów procesu. W dniu 30 września 2009 roku, PKN ORLEN zapłacił całość zasądzonej kwoty wraz z odsetkami, |
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku tj. 75 mln zł, a także zwrócił koszty procesu. Od tego wyroku PKN ORLEN SA wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W dniu 28 stycznia 2011 roku, Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania. Po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 4 sierpnia 2011 roku, Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego oddalający powództwo Energi Operatora SA i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. W rezultacie przestała istnieć podstawa świadczenia PKN ORLEN na rzecz Energi Operatora. W związku z powyższym Energa Operator SA dokonała zwrotu otrzymanej wcześniej od PKN ORLEN SA kwoty wraz z kosztami procesu. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 27 października 2014 roku ogłosił wyrok w sprawie. Zasądził na rzecz Energi Operatora SA od PKN ORLEN SA całość dochodzonego roszczenia, tj. kwotę 46 mln zł wraz z odsetkami od dnia 30 czerwca 2004 roku. Wyrok nie był prawomocny. Obie strony złożyły wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie i doręczenie każdej z nich. Energa Operator SA otrzymała wyrok z uzasadnieniem w dniu 12 grudnia 2014 roku i w dniu 29 grudnia 2014 roku PKN ORLEN SA wniósł apelację od tego wyroku, na którą Energa Operator SA udzieliła odpowiedzi. W dniu 12 listopada 2015 roku odbyła się rozprawa przed Sadem Apelacyjnym w Warszawie. Wychodząc naprzeciw sugestiom sądu pełnomocnicy zgodzili się na odroczenie rozprawy i zainicjowanie rozmów dotyczących ugody. W wyniku negocjacji strony nie doszły do porozumienia, wobec powyższego Energa Operator poinformował sąd o fiasku rozmów i zawnioskował o wyznaczenie terminu kolejnej rozprawy, która odbyła się 6 kwietnia 2016 roku. W dniu 19 kwietnia 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie sygn. akt i ACa 257/15 ogłosił wyrok w sprawie powództwa Energi Operatora, Oddział w Płocku przeciwko PKN ORLEN S.A., w którym oddalił częściowo apelację pozwanego i tym samym prawomocny stał się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 października 2014 roku, sygn. akt XVI GC 782/11, zasądzający na rzecz powoda kwotę 16,1 mln zł z odsetkami od 30 czerwca 2004 roku. Wyrok jest prawomocny. Energa Operator wystąpiła o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.
roku
W dniu 29 września 2016 roku Energa Operator złożyła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 kwietnia 2016 roku do Sądu Najwyższego. W dniu 24 października 2016 roku pełnomocnikowi Energi Operatora doręczono skargę kasacyjną PKN ORLEN wniesioną od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd Najwyższy oddalił skargę pozwanego PKN ORLEN, natomiast uwzględnił skargę Energi Operatora SA, uchylając zaskarżone orzeczenie Sądu Apelacyjnego i przekazując mu sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny, rozpoznając ponownie sprawę, wyrokiem z dnia 15 listopada 2017 roku uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego z dnia 27 października 2014 roku w części zasądzającej od PKN ORLEN kwotę 30 093 882,82 zł i w tym zakresie przekazał temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.
W dniu 26 listopada 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok, zasądzając od PKN ORLEN na rzecz Energi Operatora kwotę 16 036 400 zł z odsetkami ustawowymi od 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2015 roku i odsetkami za opóźnienie od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. W pozostałej części powództwo oddalił. Sąd wskazał, że Powód wygrał sprawę w 70%, a Pozwany obronił się w 30%, zatem koszty procesu Sąd rozdzielił w ten sposób, że 70% ponosi Pozwany, a 30% Powód.
Wyrok nie jest prawomocny, Strony zapowiedziały wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie. Energa Operator wniosek taki złożyła. W dniu 30 marca 2020 roku Sąd doręczył odpis wyroku wraz z uzasadnieniem. Od tego dnia rozpoczął się bieg terminu do wniesienia apelacji. W wyniku ustawy antykryzysowej bieg tego terminu został zawieszony od 31 marca 2020 do czasu zakończenia okresu epidemii. Mimo to apelacja została sporządzona i w dniu 10 kwietnia 2020 roku nadana listem poleconym do SO w Warszawie. W związku z aktualnym stanem sprawy Grupa ujawniła aktywo warunkowe w kwocie 11,7 mln zł.
| Energa Operator SA (strona); |
Kara pieniężna nałożona przez organ |
|---|---|
| Energa Operator otrzymała decyzję z dnia 21 grudnia 2016 roku, w której Prezes | |
| URE nałożył na Energę Operatora SA karę pieniężną w wysokości 11 mln zł | |
| za wprowadzenie w błąd Prezesa URE. Spółka odwołała się od ww. decyzji i wniosła |
| roku | |
|---|---|
| PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI (organ) |
o jej uchylenie w całości, ewentualnie na wypadek jej nieuchylenia w całości Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej o zmianę decyzji poprzez odstąpienie od wymierzenia kary lub jej obniżenie do Energa oraz Energa SA w 2019 roku 50 tys. zł. W dniu 24 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie XVII AmE 224/17, wydał wyrok, w którym obniżył orzeczoną karę pieniężną do kwoty 5,5 mln zł. W sprawie obie strony wniosły apelacje. |
| Energa Operator SA (strona); |
Kara pieniężna nałożona przez organ |
| PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI (organ) |
Sąd Okręgowy w Warszawie; sygnatura XVII AmE 68/18 Energa Operator otrzymała decyzję z dnia 6 listopada 2017 roku w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych w łącznej wysokości 13 600 000 zł za naruszenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej poprzez: (1) komunikowanie się z przedsiębiorstwami obrotu za pomocą kodów innych, aniżeli przewidziane w IRiESD; (2) nieprzestrzeganie terminów przekazywania przedsiębiorstwom obrotu danych pomiarowych; (3) nieprzestrzeganie terminów rozpoznawania reklamacji przedsiębiorstw obrotu; (4) nieprzestrzeganie terminów weryfikacji zgłoszeń zmiany sprzedawcy; (5) nieprzestrzeganie terminów końcowego rozliczenia umów sprzedaży energii; (6) niewznowienie dostaw energii u jednego z odbiorców. Spółka odwołała się od tej decyzji wnosząc o jej uchylenie, ewentualnie zmianę przez odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej, ewentualnie zmianę poprzez obniżenie kary pieniężnej. Pierwsza rozprawa odbyła się w dniu 3 marca 2020 roku, kolejny termin nie jest wyznaczony. |
| Energa Kogeneracja Sp. | Pozew o zapłatę z tytułu obniżenia ceny kontraktowej |
| z o.o. (powód) | Sąd Okręgowy w Gdańsku; sygnatura IX Gc 494/17 |
| Mostostal Warszawa SA (pozwany) |
W dniu 22 czerwca 2017 roku Energa Kogeneracja Sp. z o.o. wniosła pozew przeciwko Mostostal Warszawa SA o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 106 417 065,12 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Przedmiotem pozwu jest obniżenie ceny kontraktowej przysługującej Enerdze Kogeneracji Sp. z o.o. z tytułu wykonania Kontraktu nr EKO/86/2011 o kwotę 90 286 722,15 zł (podstawa prawna art. 637 § 2 kc w zw. z art. 656 § 1 kc). W dniu 15 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia dowodu w postaci opinii biegłego (instytutu). Skierowane przez Sąd zapytania o możliwość sporządzenia stosownej opinii spotkały się z odmową instytutów. W dniu 22 grudnia 2017 roku wpłynęła do Energi Kogeneracji Sp. z o.o. odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym na kwotę 7 753 230 zł. Skarb Państwa, w imieniu którego działa Minister Energii, zgłosił się do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Energi Kogeneracji Sp. z o.o. |
| Pismem z dnia 27 kwietnia 2018 roku Mostostal Warszawa SA podtrzymał opozycję i przedstawił dalsze stanowisko. Pismem z dnia 13 czerwca 2018 roku Mostostal Warszawa SA wniósł o uchylenie postanowienia o zabezpieczenie dowodu i dopuszczenie dowodu z opinii instytutu naukowo-badawczego w trybie zwykłym, tj. po przesłuchaniu świadków. Mostostal Warszawa wniósł również o to, aby opinia została wykonana przez instytut zagraniczny i wskazał 2 instytuty z Wielkiej Brytanii. W odpowiedzi na to pismo, Energa Kogeneracja Sp. z o.o. wniosła o oddalenie wniosku Mostostal Warszawa S.A. o uchylenie postanowienia z dnia 23 sierpnia 2017 roku, rozszerzenie postanowienia z 23 sierpnia 2017 roku o dalsze okoliczności wskazane w pismach procesowych, a w razie uwzględnienia wniosku Mostostal Warszawa S.A. i uchylenia postanowienia z dnia 23 sierpnia 2017 roku, Energa Kogeneracja Sp. z o.o. wniosła o skierowanie zapytania o przeprowadzenie opinii w pierwszej kolejności do Politechniki Wrocławskiej, a dopiero po uzyskaniu odmowy, zwrócenie się z zapytaniem o możliwość sporządzenia opinii do instytutów zagranicznych, przy czym Energa Kogeneracja wskazała 5 instytutów, z czego wyróżniła instytut duński. Pismem z dnia 7 września 2018 roku Energa Kogeneracja Sp. z o.o. rozszerzyła powództwo o kwotę 7 969 194,27 zł z tytułu kar umownych za |
| opozycja Mostostal Warszawa S.A. została oddalona. Sąd wezwał Energę Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Kogenerację sp. z o.o. do oświadczenia, czy ze względu na zakończenie remontu Energa oraz Energa SA w 2019 roku Bloku oraz brak chętnych instytutów w Polsce do przeprowadzenia opinii, cofa wniosek o zabezpieczenie dowodu z opinii biegłego/instytutu. Pismem z dnia 8 lipca 2019 roku Energa Kogeneracja Sp. z o.o. podtrzymała wniosek o zabezpieczenie dowodu z opinii biegłego/instytutu oraz wniosła o zwrócenie się do wskazanych instytutów zagranicznych z pytaniem o możliwość sporządzenia opinii. Sąd postanowił zwrócić się do instytutu duńskiego z pytaniem o możliwość sporządzenia opinii w sprawie, przewidywany termin jej sporządzenia oraz przewidywane koszty z tym związane. Do 14 lipca 2020 roku instytut duński nie udzielił odpowiedzi. Do sprawy wpłynęły tłumaczenia pisma organu doręczającego oraz wiadomości e-mail dołączonych do pisma organu doręczającego. Strony obecnie prowadzą negocjacje celem zawarcia ugody. |
|
|---|---|
| Mostostal Warszawa | Pozew o zapłatę z tytułu wynagrodzenia |
| S.A. (powód) | Sąd Okręgowy w Gdańsku; sygnatura IX Gc 190/18 |
| Energa Kogeneracja Sp. z o.o. (pozwany) |
Mostostal Warszawa S.A. wniósł o zasądzenie od Energi Kogeneracji Sp. z o.o. kwoty 26 274 037,16 zł tytułem wynagrodzenia (w części). W dniu 2 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w sprawie sygn. akt IX GNc 125/18, w którym należność główna zasądzona od Energi Kogeneracji na rzecz Mostostal Warszawa S.A. wynosi 26 274 037,16 zł. |
| W sprzeciwie od nakazu zapłaty z dnia 23 lutego 2018 roku Energa Kogeneracja Sp. z o.o. wniosła o oddalenie pozwu w całości. Pismem z dnia 22 czerwca 2018 roku Mostostal Warszawa S.A. przedstawił propozycje ugody (wyłącznie w zakresie odsetek). Pismem z dnia 25 czerwca 2018 roku Energa Kogeneracja Sp. z o.o. poinformowała o braku możliwości ugodowego zakończenia sporu. |
|
| Na rozprawie w dniu 22 lipca 2020 r. przesłuchani zostali kolejni świadkowie a Sąd zezwolił stronom na złożenie do dnia 31 sierpnia 2020 roku załącznika do protokołu rozprawy, w którym strony podsumują dotychczasowy przebieg postępowania dowodowego. |
|
| Termin kolejnej rozprawy zostanie wyznaczony z urzędu. | |
| Strony obecnie prowadzą negocjacje celem zawarcia ugody. | |
| Boryszewo Wind Invest Sp. z o.o. (powód) Energa Obrót SA (pozwany) |
Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonywania przez Energę Obrót SA części umowy zakupu praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE. |
| Sąd Okręgowy w Gdańsku; sygnatura IX GC 701/17 | |
| W dniu 25 sierpnia 2017 roku Boryszewo Wind Invest wniosła przeciwko Enerdze Obrotowi SA pozew o zapłatę kwoty 31 931 614,78 zł wraz z odsetkami z tytułu odszkodowania za niewykonanie w części Ramowej Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia Nr W/HH/210/2010/1, które polegało na złożeniu oświadczenia o częściowym rozwiązaniu umowy oraz odmowie nabywania praw majątkowych ze Świadectw Pochodzenia. Na kwotę roszczenia składają się "straty" poniesione przez powoda w związku z koniecznością sprzedaży praw majątkowych na TGE wraz z odsetkami ustawowymi (25 694 540,08 zł) oraz kwota dodatkowych kosztów w związku z obsługą zadłużenia z umowy kredytowej (6 282 074,70 zł). Na rozprawie w dniu 27 grudnia 2017 roku Boryszewo Wind Invest |
|
| cofnęła pozew w zakresie 150 000,00 zł. | |
| W dniu 28 listopada 2018 roku został wydany wyrok sądu I instancji - Sąd zasądził od Energi Obrotu na rzecz Powoda kwotę w wysokości 17 796 755 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26 lipca 2017 roku, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, tj. co do kwoty 13 984 860 zł oraz zasądził od Energi Obrót na rzecz Powoda zwrot kosztów procesu w kwocie 58 596 zł. |
|
| W dniu 5 lutego 2019 roku Energa Obrót złożyła apelację. | |
| W dniu 28 października 2019 roku został wydany wyrok sądu II instancji - Sąd oddalił apelację Energi Obrotu oraz zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda zwrot kosztów procesu w kwocie 18 750 zł. |
roku
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku W dniu 30 kwietnia 2020 roku wpłynęło uzasadnienie wyroku sądu II instancji. Spółka planuje wnieść skargę kasacyjną od wyroku.
roku
Powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, który miał powstać wskutek zawarcia
| przez Energę Obrót SA umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (CPA) |
||
|---|---|---|
| Energa Obrót SA (powód) "MEGAWATT BALTICA" SA (pozwany 1), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (pozwany 2) |
Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie, sygnatura SA 128/17 W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. Strony złożyły odpowiedź na pozew wzajemny. W dniu 29 stycznia 2018 roku przy udziale Megawatt Baltica SA odbyło się posiedzenie w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej. Do zawarcia ugody nie doszło. W dniu 1 września 2018 roku Megawatt Baltica SA złożyła zaktualizowany pozew wzajemny. Kwota dochodzonego roszczenia wynosi 16 969 401,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W dniu 27 grudnia 2018 roku został wydany wyrok końcowy zasądzający kary umowne. Zasądzona kwota kar umownych została zmiarkowana o 10% (tj. 15 272 462 zł). W dniu 26 września 2019 roku odbyły się rozprawy w/s ze skarg o uchylenie wyroku częściowego i wyroku końcowego. W dniu 10 października 2019 roku Sąd wydał wyrok oddalający skargę Energi Obrotu na wyrok końcowy i zasądził na rzecz przeciwnika zwrot kosztów procesu w kwocie 2 417 zł. W dniu 11 października 2019 roku Energa Obrót złożyła wniosek o uzasadnienie wyroków. Decyzją spółki skarga kasacyjna w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku częściowego nie została wniesiona, natomiast skarga kasacyjna dotycząca skargi o uchylenie wyroku końcowego została wniesiona 17 lutego 2020 roku. W dniu 24 marca 2020 roku przeciwnik złożył odpowiedź na skargę kasacyjną. |
|
| Energa Obrót SA (powód) EOLICA KISIELICE sp. z o.o. (pozwany 1), RAIFFEISEN BANK POLSKA SA (pozwany 2) |
Sąd Okręgowy w Gdańsku; sygnatura IX GC 739/17 W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. W dniu 12 marca 2018 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. złożył pozew wzajemny o zapłatę (w.p.s. 3 104 430 zł). W dniu 22 lipca 2019 roku zawarto ugodę. Energa Obrót cofnęła pozew, a Raiffeisen cofnął pozew wzajemny. W dniu 1 sierpnia 2019 roku sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w zakresie pozwu głównego i pozwu wzajemnego. |
|
| Energa Obrót SA (powód) PGE ENERGIA ODNAWIALNA SA (pozwany) |
Sąd Okręgowy w Warszawie; sygnatura XX GC 839/17 W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. W dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyła się rozprawa, na której PGE ENERGIA ODNAWIALNA SA złożyła pozew wzajemny o zapłatę kar umownych (w.p.s. 9 175 362 zł). Sąd skierował strony do mediacji, która nie doprowadziła do ugody - niemniej jednak strony kontynuują rozmowy ugodowe. Podczas kolejnych rozpraw nastąpiło m.in. złożenie przez PGE ENERGIĘ ODNAWIALNĄ SA rozszerzenia pozwu wzajemnego o zapłatę kar umownych, złożenie przez Energę Obrót repliki odpowiedzi na pozew oraz przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. W dniu 5 listopada 2019 roku Energa Obrót SA złożyła odpowiedź na rozszerzenie pozwu wzajemnego. W dniu 3 marca 2020 roku Energa Obrót SA cofnęła powództwo. W dniu 9 marca 2020 roku PGE Energia Odnawialna S.A. cofnęła powództwo wzajemne. W dniu 12 marca 2020 roku Energa Obrót cofnęła wniosek o zasądzenie kosztów procesu w sprawie z powództwa wzajemnego. W dniu 27 lutego 2020 roku Energa Obrót SA zawarła z PGE Energia Odnawialna S.A. ugodę i zakończyła spory dotyczące trzech ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. W dniu 12 marca 2020 r. Energa Obrót SA cofnęła wniosek o zasądzenie kosztów procesu w sprawie z powództwa wzajemnego. Postanowieniem z dnia 30 marca 2020 roku sąd umorzył postępowanie. |
| roku | |
|---|---|
| Energa Obrót SA (powód) C&C WIND sp. z o.o. (pozwany 1), Bank Ochrony Środowiska SA (pozwany 2) |
Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie; sygnatura SA 127/17 Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. Strony złożyły odpowiedź na pozew wzajemny, z tym, że w dniu 29 grudnia 2017 roku Energa Obrót SA cofnęła pozew w odniesieniu do BOŚ. Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie postanowieniem z dnia 16 stycznia 2018 roku umorzył postępowanie wobec pozwanego BOŚ SA z uwagi na cofnięcie pozwu w tym zakresie. W dniu 1 września 2018 roku C&C Wind Sp. z o.o. złożyła zaktualizowany pozew wzajemny (kwota dochodzonego roszczenia wynosi 7 767 619,14 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie). W dniu 10 października 2018 roku. Energa Obrót uiściła należność z tytułu kar umownych z zastrzeżeniem zwrotu 90% zapłaconej kwoty, tytułem rażącego zawyżenia kar umownych. C&C Wind cofnęła powództwo wzajemne, na co Energa Obrót nie wyraziła zgody w zakresie kwoty, co do której dokonała zastrzeżenia zwrotu. C&C Wind cofnęła cofnięcie pozwu co do kwoty, co do której Energa Obrót się sprzeciwiła, a także zmieniła powództwo o zapłatę na powództwo o ustalenie, że Enerdze Obrotowi nie przysługuje prawo zwrotu kar umownych. Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2018 roku sąd ustalił, że nie istnieje obowiązek zwrotu przez C&C Wind na rzecz Energi Obrotu uiszczonych kar umownych w kwocie 6 578 480 zł. W dniu 8 marca 2019 roku Energa Obrót złożyła skargę o uchylenie wyroku końcowego, a dnia 6 sierpnia 2019 roku C&C Wind Sp. z o.o. złożyło na nią odpowiedź. W dniu 19 czerwca 2020 roku zostało złożone pismo procesowe Energa Obrót SA w/s ze skargi o uchylenie wyroku częściowego. Termin rozprawy nie został wyznaczony. |
| Energa Obrót SA (powód) BORYSZEWO WIND INVEST Sp. z o.o. (pozwany 1), mBank SA (pozwany 2) |
Sąd Okręgowy w Warszawie; sygnatura XVI GC 799/17 W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. Strony złożyły odpowiedź na pozew wzajemny i wymieniły się pismami procesowymi. We wrześniu 2018 roku Sąd zamknął przewód sądowy i wydał wyrok oddalający powództwo, na co w dniu 2 listopada 2018 roku Energa Obrót złożyła apelację. W dniu 21 grudnia 2018 roku Boryszewo Wind Invest złożyła odpowiedź na apelację, a 28 grudnia 2018 roku - mBank SA. |
| Energa Obrót SA (powód) JEŻYCZKI WIND INVEST sp. z o.o. (pozwany 1), mBank SA (pozwany 2) |
Sąd Okręgowy w Warszawie; sygnatura XVI GC 805/17 W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. Strony złożyły odpowiedź na pozew wzajemny i wymieniły się pismami procesowymi, następnie odbyła się rozprawa, podczas której w dniu 6 czerwca 2018 roku sąd wydał wyrok oddalający powództwo, na co Strony wniosły apelację. Termin rozprawy apelacyjnej nie został wyznaczony. |
| Energa Obrót SA (powód) WIND INVEST sp. z o.o., (pozwany 1), mBank SA (pozwany 2) |
Sąd Okręgowy w Warszawie; sygnatura XVI GC 798/17 W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. Ogłoszenie wyroku nastąpiło w dniu 19 września 2019 roku. Sąd oddalił powództwo Energi Obrotu. W dniu 27 listopada 2019 roku Energa Obrót złożyła apelację. |
| Energa Obrót SA (powód) STARY JAROSŁAW WIND INVEST sp. z o.o. (pozwany 1), mBank SA (pozwany 2) |
Sąd Okręgowy w Warszawie; sygnatura XVI GC 802/17 W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. W dniu 17 listopada 2017 roku Pozwani złożyli odpowiedzi na pozew, nastąpiła wymiana pism procesowych oraz przesłuchano świadków. Wyrokiem z dnia 24 września 2019 roku sąd oddalił powództwo o ustalenie. W dniu 17 grudnia 2019 roku Energa Obrót złożyła apelację od wyroku. W dniu 19 marca 2020 roku Stary Jarosław Wind Invest złożył odpowiedź na apelację. W dniu 23 marca 2020 roku mBank złożył odpowiedź na apelację. |
| roku | |
|---|---|
| Energa Obrót SA | Sąd Okręgowy w Warszawie; sygnatura XX GC 842/17 Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej |
| (powód/pozwany wzajemny) PGE ENERGIA ODNAWIALNA SA (pozwany/powód wzajemny) |
Energa oraz Energa SA w 2019 roku W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. W dniu 27 marca 2018 roku PGE Energia Odnawialna S.A. złożyła odpowiedź na pozew, Sąd skierował Strony do mediacji i wyznaczył mediatora. |
| Postępowanie mediacyjne zakończyło się 15 grudnia 2018 roku. Strony nie doszły do porozumienia. |
|
| W dniu 22 maja 2019 roku odbyła się rozprawa, podczas której przesłuchano świadka, a PGE złożyła pozew wzajemny, na który Energa Obrót złożyła odpowiedź w dniu 12 czerwca 2019 roku. Termin rozprawy wyznaczony na 4 września 2019 roku został odroczony na zgodny wniosek stron motywowany prowadzeniem rozmów ugodowych. |
|
| W dniu 3 marca 2020 roku Energa Obrót cofnęła powództwo. W dniu 9 marca 2020 roku PGE Energia Odnawialna S.A. cofnęła powództwo wzajemne. W dniu 12 marca 2020 roku Energa Obrót SA cofnęła wniosek o zasądzenie kosztów procesu w sprawie z powództwa wzajemnego. |
|
| Ugoda została zawarta w dniu 27 lutego 2020 roku. | |
| Energa Obrót SA | Sąd Okręgowy w Warszawie; sygnatura XVI GC 803/17 |
| (powód) | W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót SA wniosła pozew. Strony złożyły |
| KRUPY WIND INVEST sp. z o.o. (pozwany 1), mBank SA (pozwany 2) |
odpowiedzi na pozew. 10 kwietnia 2019 roku odbyła się rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał Stronę Pozwaną i zamknął przewód sądowy. W dniu 8 maja 2019 roku sąd wydał wyrok oddalający powództwo, który Energa Obrót SA zaskarżyła apelacją. |
| W dniu 14 sierpnia 2019 roku Krupy Wind Invest złożyła odpowiedź na apelację. W dniu 16 sierpnia 2019 roku mBank złożył odpowiedź na apelację. |
|
| Termin rozprawy apelacyjnej wyznaczony na 17 kwietnia 2020 roku został odwołany z uwagi na stan epidemii. Nowy termin rozprawy wyznaczono na 27 sierpnia 2020 roku. |
|
| Energa Obrót SA | Sąd Okręgowy w Warszawie; sygnatura XX GC 841/17 |
| (powód) | W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. |
| PGE ENERGIA NATURY Sp. z o.o. (pozwany) |
W dniu 26 lutego 2018 roku Sąd skierował Strony do mediacji. Postępowanie mediacyjne zakończyło się 15 grudnia 2018 roku - Strony nie doszły do porozumienia, niemniej kontynuują rozmowy ugodowe. |
| W dniu 20 sierpnia 2019 roku PGE ENERGIA NATURY Sp. z o.o. złożyła pozew | |
| wzajemny, na który w dniu 14 listopada 2019 roku Energa Obrót złożyła odpowiedź. | |
| W dniu 3 marca 2020 roku Energa Obrót SA cofnęła powództwo. W dniu 9 marca 2020 roku PGE Energia Odnawialna S.A. cofnęła powództwo wzajemne. |
|
| W dniu 12 marca 2020 roku Energa Obrót SA cofnęła wniosek o zasądzenie kosztów procesu w sprawie z powództwa wzajemnego. |
|
| Ugoda została zawarta w dniu 27 lutego 2020 roku. | |
| Postanowieniem z dnia 23 marca 2020 roku Sąd umorzył postępowanie. Termin rozprawy wyznaczony na 28 maja 2020 roku został odwołany. |
|
| Energa Obrót SA | Sąd Okręgowy w Warszawie; sygnatura XXVI GC 711/17 |
| (powód) | W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. |
| "WINDVEST - POLAND" Sp. z o.o. (pozwany 1), RAIFFEISEN BANK |
W dniu 20 listopada 2019 roku strony zawarły ugodę, a Energa Obrót cofnęła pozew i złożyła wniosek o umorzenie postępowania. |
| POLSKA SA (pozwany 2) |
Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku Sąd umorzył postępowanie. |
| roku | |
|---|---|
| Energa Obrót SA (powód) "SAGITTARIUS SOLUTIONS" Sp. z o.o. (pozwany 1), RAIFFEISEN BANK POLSKA SA (pozwany 2) |
Sąd Okręgowy w Warszawie; sygnatura XVI GC 804/17 Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. Strony złożyły odpowiedzi na pozew, nastąpiła wymiana pism procesowych oraz przesłuchano świadków. W dniu 8 maja 2020 roku strony zawarły ugodę pozasądową. W dniu 11 maja 2020 roku Energa Obrót SA cofnęła powództwo i wniosła o umorzenie postępowania. |
| Energa Obrót SA (powód/pozwany wzajemny) "EW CZYŻEWO" sp. z o.o. (pozwany 1/powód wzajemny), BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (pozwany 2) |
Sąd Okręgowy w Gdańsku; sygnatura IX GC 736/17 W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. Wraz z odpowiedzią na pozew EW Czyżewo Sp. z o.o. złożyła pozew wzajemny. W dniu 4 grudnia 2018 roku sąd wydał wyrok oddalający powództwo o ustalenie i zasądzający od Energi Obrotu kary umowne w wysokości 4 065 769 zł wraz z odsetkami ustawowymi. W dniu 6 lutego 2019 roku Energa Obrót S.A. złożyła apelację, a 18 marca 2019 roku apelację złożyły EW Czyżewo Sp. z o.o. i BGŻ BNP Paribas S.A. W dniu 28 listopada 2019 roku nastąpiło ogłoszenie wyroku, na mocy którego sąd II instancji zmienił wyrok sądu II instancji w ten sposób, że zasądził od Energi Obrotu na rzecz EW Czyżewo Sp. z o.o. kwotę 2 439 461 zł (zamiast 4 065 769 zł) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i oddalił powództwo wzajemne w pozostałym zakresie oraz zasądził od Energi Obrotu na rzecz EW Czyżewo Sp. z o.o. kwotę 62 160 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w Ii instancji (zamiast 130 000 zł). W pozostałym zakresie sąd oddalił apelację i zasądził od Energi Obrotu na rzecz Banku BGŻ BNP PARIBAS SA kwotę 11 250 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego oraz od EW Czyżewo Sp. z o.o. na rzecz Energi Obrotu kwotę 26 500 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Złożono wniosek o uzasadnienie wyroku. W dniu 4 lutego 2020 roku wpłynęło uzasadnienie wyroku. W dniu 6 kwietnia 2020 roku została wniesiona skarga kasacyjna. W dniu 8 lipca 2020 roku doręczono odpowiedź BGŻ BNP na skargę kasacyjną. |
| Energa Obrót SA (powód) ELEKTROWNIA WIATROWA EOL sp. z o.o. (pozwany 1), BANK ZACHODNI WBK SA (pozwany 2) |
Sąd Okręgowy w Warszawie; sygnatura XXVI GC 712/17 W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. W dniu 6 lutego 2018 roku Sąd skierował Strony do mediacji na co Pozwani nie wyrazili zgody. Wyrokiem z dnia 21 lutego 2020 roku Sąd oddalił powództwo Energi Obrotu. Został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku. W dniu 16 czerwca 2020 roku doręczono wyrok sądu I instancji. |
| Energa Obrót SA (powód) WIELKOPOLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE sp. z o.o. (pozwany 1), BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (pozwany 2) |
Sąd Okręgowy w Gdańsku; sygnatura IX GC 735/17 W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. W dniu 6 grudnia 2018 roku sąd wydał wyrok oddalający powództwo o ustalenie. Energa Obrót złożyła apelację. W dniu 13 sierpnia 2019 roku Sąd ogłosił wyrok oddalający apelację Energi Obrotu i zasądzający koszty zastępstwa na rzecz pozwanych. Wyrok jest prawomocny. W dniu 5 czerwca 2020 roku doręczono wyrok sądu II instancji wraz z uzasadnieniem. |
| roku | |
|---|---|
| Energa Obrót SA | Sąd Okręgowy w Gdańsku; sygnatura IX GC 738/17 Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej |
| (powód) "EW KOŹMIN" sp. z o.o. (pozwany 1), BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (pozwany 2) |
W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót SA wniosła pozew. Pozwana farma Energa oraz Energa SA w 2019 roku wiatrowa złożyła przeciwko spółce powództwo wzajemne o zapłatę kar umownych. |
| W dniu 30 sierpnia 2018 roku sąd wydał wyrok oddalający powództwo o ustalenie i zasądzający kary umowne. Energa Obrót SA złożyła apelację. |
|
| Rozprawa apelacyjna, pierwotnie wyznaczona na dzień 17 marca 2020 roku, została przeniesiona na 1 czerwca 2020 roku z uwagi na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym. W dniu 1 czerwca odbyła się rozprawa apelacyjna. |
|
| W dniu 24 czerwca 2020 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok, na mocy którego: |
|
| 1. Zmienił zaskarżony wyrok w zakresie powództwa wzajemnego o zapłatę w ten sposób, że: |
|
| a. W pkt 1 zasądził od Powódki Pozwanej wzajemnie Energa Obrót SA w Gdańsku na rzecz Powoda Pozwanego wzajemnego EW Koźmin sp. z o.o. w Poznaniu |
|
| • kwotę 101 496,07 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14.12.2017 roku do dnia zapłaty, |
|
| • kwotę 273 385,25 zł wraz z ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty, | |
| • kwotę 746 017,24 zł wraz z ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty, | |
| I oddalił powództwo wzajemne w pozostałym zakresie. | |
| b. W pkt 2 zasądził od Powoda Pozwanego Wzajemnie Energi Obrót SA w Gdańsku na rzecz Pozwanego Powoda wzajemnego EW Koźmin sp. z o.o. w Poznaniu kwotę 53 465 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. |
|
| 2. Oddalił apelację w pozostałym zakresie. | |
| 3. Zasądził od Powoda na rzecz Pozwanego BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie kwotę 11 250 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. |
|
| 4. Zasądził od Pozwanego Powoda wzajemnego EW Koźmin sp. z o.o. w Poznaniu na rzecz Powoda Pozwanego wzajemnego Energa Obrót SA w Gdańsku kwotę 13 490 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. |
|
| Energa Obrót SA (powód/pozwany wzajemny) |
Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie; sygnatura SA 129/17 |
| W dniu 11 września 2017 roku Energa Obrót wniosła pozew. Pozwani złożyli odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym. |
|
| "WIATROWA BALTICA" sp. z o.o. (pozwany |
W dniu 4 czerwca 2018 roku został wydany wyrok częściowy oddalający powództwo Energi Obrotu o ustalenie. |
| 1/powód wzajemny), Raiffeisen Bank Polska SA (pozwany 2) |
W dniu 1 września 2018 roku Raiffeisen Bank złożył zaktualizowany pozew wzajemny. Kwota dochodzonego roszczenia wyniosła 1 352 533,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. |
| Wyrokiem końcowym z dnia 27 grudnia 2018 roku zasądzona została kwota kar umownych, zmiarkowana o 10% (tj. 1 019 280,31 zł). |
|
| W dniu 8 marca 2019 roku Energa Obrót złożyła skargę o uchylenie wyroku końcowego. Pozwani nie złożyli odpowiedzi na skargę, a termin rozprawy nie został wyznaczony. |
|
| Wielkopolskie | Sąd Okręgowy w Gdańsku; sygnatura IX GC 719/19 |
| Elektrownie Wiatrowe sp. z o.o. (powód), Energa Obrót SA (pozwany) |
W dniu 14 sierpnia 2019 roku Wielkopolskie Elektrownie Wiatrowe (WEW) wniosła pozew o zapłatę przez Energę Obrót SA kar umownych z tytułu niewykonywania CPA. |
| Sąd skierował strony do mediacji - spotkanie mediacyjne odbyło się w dniu 14 stycznia 2020 roku. Strony nie doszły do porozumienia. |
|
| Mediacja zakończyła się, ugody nie zawarto. Należy spodziewać się wyznaczenia terminu pierwszej rozprawy po zakończeniu stanu epidemii. Podczas rozpraw będzie przeprowadzane postępowanie dowodowe (dowody z zeznań świadków). |
|
| W dniu 19 maja 2020 roku Energa Obrót złożyła duplikę. Sąd wyznaczył datę posiedzenia na dzień 29 lipca 2020 roku. |
| Elektrownia Wiatrowa Zonda sp. z o.o. (powód), Energa Obrót SA (pozwany) |
Sąd Okręgowy w Gdańsku; sygnatura IX GC 735/19 Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA w 2019 roku W dniu 19 sierpnia 2019 roku, Elektrownia Wiatrowa Zonda wniosła pozew o zapłatę przez Energę Obrót odszkodowania z tytułu niewykonywania CPA. W dniu 8 października 2019 roku Energa Obrót złożyła odpowiedź na pozew. Sąd skierował strony do mediacji, jednak żadna ze stron nie wyraziła na to zgody. W dniu 31 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie przygotowawcze, na którym ustalono harmonogram przesłuchania świadków. Z uwagi na stan epidemii terminy przesłuchania świadków i stron zostały odwołane. Nowe terminy wyznaczono na 13- 14 lipca 2020 roku. |
|---|---|
| Elektrownia Wiatrowa EOL sp. z o.o. (powód), Energa Obrót SA (pozwany) |
Sąd Okręgowy w Gdańsku; sygnatura IX GC 740/19 W dniu 20 sierpnia 2019 roku Elektrownia Wiatrowa EOL wniosła do pozew o zapłatę przez Energę Obrót kar umownych z tytułu niewykonywania CPA. W dniu 23 września 2019 roku Energa Obrót złożyła odpowiedź na pozew, na którą, w dniu 18 grudnia 2019 roku, Elektrownia Wiatrowa EOL złożyła replikę. W dniu 23 stycznia 2020 roku SO w Gdańsku postanowił o zawieszeniu sprawy o zapłatę z powództwa Elektrowni Wiatrowej EOL Sp. z o.o. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o ustalenie (SO w Warszawie, XXVI GC 712/17). |
roku
Łączne zatrudnienie w ramach umów o pracę w Grupie Energa na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 9 938 pracowników, podczas gdy na koniec ubiegłego roku kształtowało się na poziomie 9 957 pracowników. Główną przyczyną zmian w poziomie zatrudnienia w I półroczu br. (spadek o 19 osób) była rotacja naturalna. W II kwartale 2020 roku nie wystąpiły istotne zmiany w poziomie zatrudnienia (spadek o 4 osoby).
W I półroczu 2020 roku w spółkach Grupy nie przeprowadzano zwolnień grupowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Według przekazywanych przez związki zawodowe danych (w cyklu półrocznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) do związków zawodowych na dzień 30 czerwca 2020 roku należało 5 845 pracowników Grupy Energa.
Na koniec czerwca 2020 roku w Grupie Energa aktywne są dwa spory zbiorowe:
Spór zbiorowy prowadzony u pracodawcy Energa Elektrownie Ostrołęka SA wszczęty wystąpieniami organizacji związkowych z dnia 22 sierpnia oraz 8 września 2017 roku dotyczący m.in. zawarcia Umowy Społecznej dla pracowników Energa Elektrownie Ostrołęka SA. Spór znajduję się obecnie na etapie mediacji.
Spór zbiorowy prowadzony u pracodawcy Energa Elektrownie Ostrołęka SA wszczęty wystąpieniami organizacji związkowych z dnia 7 lutego 2019 roku, dotyczący wprowadzenia u pracodawcy PPE. Spór znajduję się obecnie na etapie mediacji.
Gdańsk, 29 lipca 2020 roku
Zarząd Energi SA niniejszym oświadcza i informuje, że:
(1) wedle najlepszej wiedzy, Skrócone śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Energa oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energa zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń;
Energa oraz Energa SA w 2019 roku
roku
(2) KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energa i Skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Energi SA za I półrocze 2020 roku został wybrany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania ww. sprawozdania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej
| Energa oraz Energa SA w 2019 roku Tabela 1: Stan realizacji programu inwestycyjnego w I półroczu 2020 roku 15 |
|
|---|---|
| Tabela 2: Średnie poziomy indeksów praw majątkowych notowanych na Towarowej Giełdzie Energii 24 | |
| Tabela 3: Zestawienie aktów prawnych mających istotny wpływ na Grupę 26 | |
| Tabela 4: Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat (mln zł)29 | |
| Tabela 5: Poziom EBITDA skorygowany o wpływ istotnych zdarzeń jednorazowych* (mln zł) 32 | |
| Tabela 6: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (mln zł) 33 | |
| Tabela 7: Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (mln zł)35 | |
| Tabela 8: Wskaźniki finansowe Grupy Energa 36 | |
| Tabela 9: Wyniki EBITDA Grupy Energa w podziale na Linie Biznesowe (mln zł) 39 | |
| Tabela 10: Dystrybucja energii elektrycznej według grup taryfowych (GWh)39 | |
| Tabela 11: Wielkość wskaźników SAIDI I SAIFI 40 | |
| Tabela 12: Wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja (mln zł) 41 | |
| Tabela 13: Produkcja energii elektrycznej brutto (GWh) 43 | |
| Tabela 14: Produkcja ciepła brutto (TJ) 44 | |
| Tabela 15: Wolumen i koszt zużycia kluczowych paliw 44 | |
| Tabela 16: Wyniki Linii Biznesowej Wytwarzanie (mln zł) 45 | |
| Tabela 17: EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w podziale na Obszary Wytwarzania (mln zł)46 | |
| Tabela 18: Wyniki Obszaru Wytwarzania Woda (mln zł) 47 | |
| Tabela 19: Wyniki Obszaru Wytwarzania Wiatr (mln zł) 47 | |
| Tabela 20: Wyniki Obszaru Wytwarzania Elektrownia w Ostrołęce (mln zł) 48 | |
| Tabela 21: Wyniki Obszaru Wytwarzania Pozostałe i korekty (mln zł)48 | |
| Tabela 22: Sprzedaż energii elektrycznej (GWh) 48 | |
| Tabela 23: Wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż (mln zł) 49 | |
| Tabela 24: Kluczowe ryzyka strategiczne zidentyfikowane na poziomie Energi i podmiotów Grupy 54 | |
| Tabela 25: Kluczowe ryzyka prawno-regulacyjne zidentyfikowane na poziomie Energi i podmiotów Grupy 55 | |
| Tabela 26: Kluczowe ryzyka operacyjne zidentyfikowane na poziomie Energi i podmiotów Grupy 56 | |
| Tabela 27: Kluczowe ryzyka finansowe zidentyfikowane na poziomie Energi i podmiotów Grupy 57 | |
| Tabela 28: Akcje Spółki według serii i rodzajów na dzień 30 czerwca 2020 roku 60 | |
| Tabela 29: Struktura akcjonariatu Spółki Energa według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania 60 | |
| Tabela 30: Dane dotyczące akcji Spółki Energa na dzień 30 czerwca 2020 roku61 | |
| Tabela 31: Nominalna wartość objętych przez Energę SA i niewykupionych obligacji w podziale na poszczególnych emitentów według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku (mln zł)64 |
|
| Tabela 32: Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej .65 |
roku
| Rysunek 1: Lokalizacja działalności i główne aktywa Grupy 6 | |
|---|---|
| Rysunek 2: Uproszczony schemat struktury organizacyjnej Grupy Energa według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku 7 | |
| Rysunek 3: Roczna dynamika PKB, popytu krajowego, spożycia indywidualnego i inwestycji 19 | |
| Rysunek 4: Produkcja energii elektrycznej w Polsce w I półroczu 2020 roku (TWh) 21 | |
| Rysunek 5: Zużycie energii elektrycznej w Polsce w I półroczu 2020 roku (TWh) 21 | |
| Rysunek 6: Miesięczne wolumeny wymiany międzysystemowej w Polsce w I półroczu 2020 roku (TWh) 22 | |
| Rysunek 7: Ceny energii na rynku SPOT w Polsce i wybranych krajach sąsiadujących w I półroczu 2020 roku (zł/MWh) 22 | |
| Rysunek 8: Indeks TGeBase w I półroczu 2020 roku (zł/MWh) 23 | |
| Rysunek 9: Cena kontraktu terminowego pasmo z dostawą na 2021 rok w I półroczu 2020 roku 23 | |
| Rysunek 10: Ceny uprawnień EUA w I półroczu 2020 roku (Euro/tona) 24 |
| roku |
|---|
| Rysunek 11: Zestawienie cen na rynku bilansującym i rynku SPOT (giełda) w I półroczu 2020 roku zł/MWh) 25 Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej |
| Rysunek 12: cen oraz zdolności wytwórczych stanowiących operacyjną rezerwę mocy w I półroczu 2020 roku 25 Energa oraz Energa SA w 2019 roku |
| Rysunek 13: Czynniki istotne dla rozwoju Grupy Energa w perspektywie kolejnego kwartału 27 |
| Rysunek 14: EBITDA bridge w podziale na linie biznesowe (mln zł) 30 |
| Rysunek 15: Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (mln zł) 35 |
| Rysunek 16: Struktura aktywów i pasywów 36 |
| Rysunek 17: Wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja Grupy Energa (mln zł) 40 |
| Rysunek 18: EBITDA Bridge Linii Biznesowej Dystrybucja (mln zł) 41 |
| Rysunek 19: Wyniki Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy Energa (mln zł) 45 |
| Rysunek 20: EBITDA bridge Linii Biznesowej Wytwarzanie (w mln zł) 46 |
| Rysunek 21: Wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż (mln zł) 49 |
| Rysunek 22: EBITDA Bridge Linii Biznesowej Sprzedaż (mln zł) 50 |
| Rysunek 23: Proces zarządzania ryzykiem obowiązujący w Grupie Energa 53 |
| Rysunek 24: Zmiana kursu akcji Energi SA w porównaniu do zmian indeksów WIG, WIG30 i WIG-ENERGIA 61 |
| AMI (ang. Advanced Metering) Infrastucture |
Zintegrowany zbiór elementów: inteligentnych liczników energii elektrycznej, modułów i systemów komunikacyjnych umożliwiających gromadzenie danych o zużyciu energii określonych odbiorców. |
|---|---|
| Billing (ang.) | Rachunek szczegółowy, zestawienie wszystkich opłat za usługi dodane, jakie abonent przeprowadził w danym okresie rozliczeniowym. |
| Biomasa | Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze. |
| CAPEX (ang. Capital Expenditures) | Nakłady inwestycyjne. |
| CBRF | Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya, powołane w celu realizacji Strategii Innowacji przyjętej przez Energę na lata 2017-2020, z perspektywą 2025+. |
| CO2 | Dwutlenek węgla. |
| EBI (ang. European Investment Bank) | Europejski Bank Inwestycyjny |
| EBITDA (ang. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) |
Energa SA definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. W związku ze zmianą definicji EBITDA począwszy od roku 2016, EBITDA dla okresów porównywalnych (2013-2015) została rekalkulowana według nowej definicji. |
| EBIT (ang. Earnings before interest and taxes) |
Zysk operacyjny. |
| EBOR (ang. European Bank for Reconstruction and Development) |
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju |
| Emitent, emitent | Spółka Energa SA |
| EMTN | The Euro Medium Term Note (EMTN) programme |
| Energa SA, Spółka Energa, Energa SA |
Spółka dominująca w ramach Grupy Kapitałowej Energa. |
| Energa Operator, Energa Operator SA, EOP |
Energa Operator SA, spółka zależna od Energa SA będąca Podmiotem Wiodącym Linii Biznesowej Dystrybucja w Grupie Energa. |
| Energa Obrót, Energa Obrót SA, EOB | Energa Obrót SA, spółka zależna od Energa SA będąca liderem Podmiotem Wiodącym Linii Biznesowej Sprzedaż w Grupie Energa |
| Energa OZE, Energa OZE SA | Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa OZE SA, spółka zależna od Energa SA będąca liderem Podmiotem Wiodącym Linii Biznesowej Wytwarzanie w Grupie Energa. W dniu 3 września 2019 Energa oraz Energa SA w 2019 roku roku nastąpiła zmiana nazwy spółki z Energa Wytwarzanie SA na Energa OZE SA. |
|---|---|
| Program emisji euroobligacji średnioterminowych EMTN. | |
| ESG | Ang. ESG:Environmental, Social, Governance, czynniki społeczno-środowiskowe. |
| EU (ang. European Union), UE | Unia Europejska. |
| EUR | Euro, waluta stosowana w krajach należących do strefy euro Unii Europejskiej. |
| GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA |
| Grupa Kapitałowa Energa, Grupa Energa, Grupa Energa, Grupa, Energa |
Grupa kapitałowa zajmująca się dystrybucją obrotem i wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej. Prowadzi również działalność związaną z oświetleniem ulicznym, projektowaniem, zaopatrzeniem materiałowym, wykonawstwem sieciowym i transportem specjalistycznym oraz usługami hotelowymi i informatycznymi. |
| Grupa taryfowa | Grupa odbiorców pobierających Energię elektryczną lub ciepło lub korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w Energię elektryczną lub ciepło, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny. |
| GW | Gigawat, jednostka mocy w układzie SI, 1 GW = 109 W. |
| GWe | Gigawat mocy elektrycznej. |
| GWh | Gigawatogodzina. |
| IRS (ang. Interest Rate Swap) | Umowa wymiany płatności odsetkowych pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej. |
| KNF | Komisja Nadzoru Finansowego. |
| Kogeneracja, CHP | Proces technologiczny równoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego. |
| Kowenanty | Zabezpieczające klauzule umowne, zwłaszcza w umowach kredytowych. |
| KRS | Krajowy Rejestr Sądowy. |
| KSE | Krajowy system Elektroenergetyczny |
| kWh | Kilowatogodzina, jednostka energii elektrycznej wytworzonej lub zużytej przez urządzenie o mocy 1 kW w ciągu 1 godziny; 1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ. |
| MEW | Mała elektrownia wodna. |
| MSP | Ministerstwo Skarbu Państwa. |
| MW | Jednostka mocy w układzie SI, 1 MW = 106 W. |
| MWe | Megawat mocy elektrycznej. |
| MWh | Megawatogodzina. |
| MWt | Megawat mocy cieplnej. |
| NBP | Narodowy Bank Polski, bank centralny w Polsce. |
| NFOŚiGW | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. |
| NIB | Nordycki Bank Inwestycyjny |
| NWZ | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA. |
| Odnawialne źródła energii, OZE | Źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania Energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz Energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego |
roku
| roku | |
|---|---|
| w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej szczątek roślinnych i zwierzęcych. Energa oraz Energa SA w 2019 roku |
|
| OSD, Operator systemu dystrybucyjnego |
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi. |
| OSP, Operator systemu przesyłowego |
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi. |
| OZEX_A | Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMOZE_A na sesji giełdowej. |
| PGE | PGE Polska Grupa Energetyczna SA. |
| PGG | Polska Grupa Górnicza SA |
| PKB | Produkt Krajowy Brutto. |
| PLN | Polski złoty, waluta krajowa. |
| PMI | Wskaźnik wyprzedzający polskiego przemysłu |
| PMOZE_A | Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, której określony w świadectwie pochodzenia okres produkcji rozpoczął się od 1 marca 2009 roku. |
| p.p. | Punkt procentowy. |
| PPE | Punkt poboru energii |
| PPG | Punkt poboru gazu |
| Prawa majątkowe | Zbywalne i stanowiące towar giełdowy prawa wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii i w kogeneracji. |
| PSE | Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197596; spółka wyznaczona decyzją Prezesa URE Nr DPE-47- 58(5)/4988/2007/BT z dnia 24 grudnia 2007 roku na operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 1 lipca 2014 roku. |
| r/r | Rok do roku. |
| RDN | Rynek Dnia Następnego |
| SAIDI (ang. System Average Interruption Duration Index) |
Systemowy wskaźnik średniego (przeciętnego) rocznego czasu trwania przerw. |
| SAIFI (ang. System Average Interruption Frequency Index) |
Systemowy wskaźnik średniej liczby (częstości) trwania przerw na osobę. |
| Smart Grid | System elektroenergetyczny integrujący w sposób inteligentny działania wszystkich uczestników procesów generacji, przesyły, dystrybucji i użytkowania, w celu dostarczania energii elektrycznej w sposób ekonomiczny, trwały i bezpieczny. To kompleksowe rozwiązania energetyczne, pozwalające na łączenie, wzajemną komunikację i optymalne sterowanie rozproszonymi dotychczas elementami sieci energetycznych. |
| SPOT | Rynek dnia następnego (RDN) - rynek energii działający w przedziale czasu "dnia następnego" (DN) zapewniający dostawy energii w dniu D. |
| Świadectwo pochodzenia | Świadectwo pochodzenia ze źródeł odnawialnych oraz świadectwo pochodzenia z kogeneracji. |
| Świadectwo pochodzenia z kogeneracji |
Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Dokument wydawany przez Prezesa URE zgodnie z art. 9I Prawa Energetycznego, Energa oraz Energa SA w 2019 roku potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji wytwarzanej w: (i) jednostce kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW (tzw. żółty certyfikat), (ii) jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy (tzw. fioletowy certyfikat), albo (iii) w innej jednostce kogeneracji (tzw. czerwony certyfikat). |
|---|---|
| Świadectwo pochodzenia ze źródeł odnawialnych, zielony certyfikat |
Dokument wydawany przez Prezesa URE zgodnie z art. 9e Prawa Energetycznego, potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii (tzw. zielony certyfikat). |
| Taryfa G | Grupa taryfowa dla odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych. |
| Towarowa Giełda Energii, TGE | Towarowa Giełda Energii SA, giełda towarowa na której przedmiotem obrotu są towary giełdowe dopuszczone do obrotu na giełdzie, tj. Energia elektryczna, paliwa ciekłe lub gazowe, gaz wydobywczy, limity wielkości emisji zanieczyszczeń oraz prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny energii elektrycznej, paliw ciekłych lub gazowych i wielkości emisji zanieczyszczeń. |
| TPA (ang. Third Party Access) | Zasada polegająca na udostępnieniu przez właściciela bądź operatora osobom trzecim swojej infrastruktury sieciowej w celu dostarczenia usług klientom. W przypadku energii elektrycznej oznacza to możliwość korzystania z sieci lokalnego dystrybutora energii w celu dostarczenie do wskazanej lokalizacji energii zakupionej u dowolnego sprzedawcy. |
| TWh | Terawatogodzina, jednostka wielokrotna jednostki energii elektrycznej w układzie SI. 1 TWh to 109 kWh. |
| UE | Unia Europejska. |
| URE | Urząd Regulacji Energetyki. |
| WACC (ang. weighted average cost of capital) |
Średni ważony koszt kapitału. |
| WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) |
Międzybankowa stopa procentowa. |
| Współspalanie | Wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła w oparciu o proces wspólnego, jednoczesnego, przeprowadzanego w jednym urządzeniu spalania biomasy lub biogazu z innymi paliwami; część energii wyprodukowanej w powyższy sposób może być uznana za Energię wytworzoną w odnawialnym źródle energii. |
Y
roku
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.