AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Energoinstal S.A.

Quarterly Report Nov 29, 2022

5600_rns_2022-11-29_29b610b9-d60a-4836-a759-60ed4f68a661.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 r.

Katowice, 29 listopada 2022 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE

(w tysiącach złotych)

Indeks do Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego za okres 9 miesięcy zakończonego 30 września 2022r

I. INFORMACJE OGÓLNE 4
1. INFORMACJE O SPÓŁCE AKCYJNEJ ENERGOINSTAL 4
2. PODSTAWA SPORZĄDZANIA ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 5
3. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI 6
II. INFORMACJE DODATKOWE O PRZYJĘTYCH ZASADACH (POLITYCE RACHUNKOWOŚCI) 6
1. ZASADY UJMOWANIA I WYCENY ORAZ PREZENTACJI DANYCH FINANSOWYCH 6
2. INFORMACJE LICZBOWE ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES
POPRZEDNI Z DANYMI SPRAWOZDANIA ZA OKRES BIEŻĄCY 6
III. WYBRANE DANE FINANSOWE 7
IV. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 8
V. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 9
VI. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 10
VII. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 11
VIII. INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NOTA 1. ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 12
NOTA 1.1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE STANOWIĄCE ZABEZPIECZENIE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ 13
NOTA 2. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 13
NOTA 3. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH 13
NOTA 4. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 14
NOTA 5. AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 15
NOTA 6. ZAPASY I ZALICZKI NA POCZET DOSTAW 15
NOTA 7. NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 15
NOTA 8. EKSPOZYCJA SPÓŁKI NA RYZYKO KREDYTOWE W ODNIESIENIU DO NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I
USŁUG NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU 16
NOTA 9. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 16
NOTA 10. INFORMACJE
AKCYJNEGO,
EMISJI,
DOTYCZĄCE
KAPITAŁU
WYKUPU
I
SPŁATY
DŁUŻNYCH
I
KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 17
NOTA 11. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY
ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM
ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIE DLA
KAŻDEJ Z OSÓB 18
NOTA 12. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY
ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA
RAPORTU KWARTALNEGO 19
NOTA 13. INFORMACJE O ZMIANIE STANU REZERW 19
NOTA 14. REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 19
NOTA 15. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU 19
NOTA 16. INSTRUMENTY FINANSOWE 20
NOTA 17. KREDYTY I POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE 20
NOTA 18. KREDYTY I POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE 20
NOTA 19. ZOBOWIĄZANIA I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 21
NOTA 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH . 22
NOTA 21. ZMIANY W WARTOŚCIACH SZACUNKOWYCH 22
NOTA 22. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 23
NOTA 23. UMOWY O BUDOWĘ 23
NOTA 24. KOSZTY RODZAJOWE 24
NOTA 25.
NOTA 26.
POZOSTAŁE PRZYCHODY 24
POZOSTAŁE KOSZTY 25

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE

(w tysiącach złotych)

NOTA 28. KOSZTY FINANSOWE 25
NOTA 29. PODATEK DOCHODOWY 26
NOTA 30. ZYSK NA 1 AKCJĘ ORAZ ZYSK ROZWODNIONY NA 1 AKCJĘ 26
NOTA 31. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W
PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE 27
NOTA 32. NIEPEWNOŚĆ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI 27
NOTA 33. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI
POWIĄZANYMI 27
NOTA 31.1. KWOTY TRANSAKCJI ZAWARTYCH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 27
NOTA 34. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 28
NOTA 35. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SKRÓCONE
KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB
WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA 29
NOTA 36. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ,
MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY
MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA 29
NOTA 37. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ
NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU 29
NOTA 38. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY
RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH 29
NOTA 39. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH
ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 30
NOTA 40. OBJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE
SEZONOWOŚCI
LUB
CYKLICZNOŚCI
DZIAŁALNOŚCI
EMITENTA
W
PREZENTOWANYM OKRESIE 30
NOTA 41. RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ, WYNIK
FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB
CZĘSTOTLIWOŚĆ 30
NOTA 42. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI REALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W
STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH 30
NOTA 43. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA
ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 30
NOTA 44. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ
KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ
OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ
CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA 35
NOTA 45. ZMIANY
(POLITYKI)
STOSOWANYCH
ZASAD
RACHUNKOWOŚCI
I
SPOSOBU
SPORZĄDZANIA
JEDNOSTKOWEGO FINANSOWEGO,
SPRAWOZDANIA
DOKONANYCH
W
STOSUNKU
DO
POPRZEDNIEGO
ROKU
OBROTOWEGO (LAT OBROTOWYCH), ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW
FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ 35
NOTA 46. DOKONANIE KOREKTY BŁĘDÓW, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM
SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I
RENTOWNOŚĆ ENERGOINSTAL S.A. 36

Katowice, 29 listopada 2022 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE

(w tysiącach złotych)

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje o Spółce Akcyjnej ENERGOINSTAL

ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 188d, jest spółką akcyjną zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000048929, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Katowic VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie postanowienia z dnia 28 września 2001 roku.

Spółka powstała w roku 1949 jako przedsiębiorstwo państwowe – Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL" w Katowicach. W dniu 16 lipca 1991 roku została przekształcona z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa – INSTAL Spółka Akcyjna.

Następnie spółka została zarejestrowana w rejestrze Handlowym dział B pod nr RHB 6856 przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – Rejestrowy postanowieniem z dnia 16 sierpnia 1991 roku (Sygn. akt: RHB X Rej.H-2533/91).

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności m.in. jest:

  • produkcja wytwornic pary z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (klasyfikacja wg PKD 2530Z),
  • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (klasyfikacja wg. PKD 70.22.Z)
  • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (klasyfikacja wg. PKD 71.12.Z)
  • pozostała działalność profesjonalna; naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (klasyfikacja wg PKD 74.90.Z)

Sektor, w którym Spółka działa według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest przemysł inny. Szczegółowo przedmiotem działalności Spółki są:

  • produkcja [kotłów energetyczno-przemysłowych, a w szczególności odzysknicowe, do spalania biomasy, do utylizacji odpadów, gazowe, olejowe; palników gazowo-olejowych; stacji regulacyjno-pomiarowych; ścian membranowych; konstrukcji stalowych; rur ożebrowanych, rurociągów energetycznych; przewodów wentylacyjnych i odpylających; kanałów powietrza i spalin oraz klap; zbiorników ciśnieniowych; nietypowych urządzeń przemysłowych; maszyn i urządzeń elektrycznych], usługi montażowe i remontowe oraz ze względu na posiadane unikatowe technologie produkcji oraz szerokie kontakty na rynkach europejskich i światowych, dzięki dbałości o zachowanie najwyższych standardów jakościowych jest:
  • wdrażanie rozwiązań, zmierzających do ukierunkowania działań Spółek zależnych na poszczególne przeanalizowane i sprawdzone segmenty rynku,
  • pełnienie funkcje nadzorczo-kontrolne, udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego, udostępnianie wypracowanych przez lata funkcjonowania na rynku krajowym i rynkach zagranicznych know-how, systemów kontrolnych i nadzorczych, w tym w szczególności wdrożone systemy bezpieczeństwa i zarządzania (np. ISO, SCC, ASME), udzielania wsparcia technicznego oraz referencji. Dzięki zdobytemu doświadczeniu pozyskiwanie również zleceń dla Spółek z Grupy Kapitałowej,
  • zapewnianie zasobów kadrowych i rzeczowych do realizacji zadań w następujących obszarach: zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higiena pracy, public relations, zarządzanie strategiczne, ochrona środowiska, zarządzanie majątkiem, wsparcie w systemach zarządczych, wdrożeniowych, nadzorczych, negocjacyjnych, analiz finansowych i prawnych oraz analiz z branży IT.

W celu identyfikacji spółka posiada nadane jej następujące numery:

- numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-012-88-77
- statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 271076705

Dane kontaktowe ENERGOINSTAL S.A.:

Adres siedziby: Al. Roździeńskiego 188 d, 40-203 Katowice, Polska
Główny telefon: +48 32 735 72 00
Numer telefaksu: +48 32 735 72 57
Adres poczty elektronicznej: [email protected]
Strona internetowa: www.energoinstal.pl

Głównym miejscem prowadzenia działalności przez ENERGOINSTAL S.A. jest jej siedziba.

Spółka posiada oddziały samobilansujące się i podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Niemczech i Holandii.

Oddziały Spółki:

ENERGOINSTAL S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE

(w tysiącach złotych)

ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna Oddział Przedsiębiorstwa Schoenefeld, Siedziba Oddziału: Republika Federalna Niemiec, Land Brandenburg, Königs Wusterhausen, 12529 Schoenefeld, Am Dorfanger 1.

ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna, Siedziba Oddziału: Holandia, Fascinatio Boulevard 722, 2909VA Capelle aan den IJssel. [działalność do 31.12.2020 r., za okres 9 miesięcy 2022 ponoszone były koszty zwiazane z prowadzeniem biura w Holandii]

Spółka Akcyjna ENERGOINSTAL została utworzona i działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a jej czas trwania zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Skład osobowy Zarządu Spółki Akcyjnej ENERGOINSTAL na dzień 30.09.2022 r.:

Prezes Zarządu – Michał Więcek,

– Jarosław Więcek,

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Stanisław Więcek,
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Władysław Komarnicki
Członek Rady Nadzorczej - Jan Pyka
Członek Rady Nadzorczej - Henryk Kawalski
Sekretarz Rady Nadzorczej - Artur Olszewski

Spośród Członków Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. w skład Komitetu Audytu weszli:

Przewodniczący Komitetu Audytu - Jan Pyka
Członek Komitetu Audytu - Stanisław Więcek
Członek Komitetu Audytu - Artur Olszewski

2. Podstawa sporządzania śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ENERGOINSTAL obejmujące okres trzech miesięcy od 01 lipca do 30 września 2022 roku oraz analogiczny okres roku ubiegłego zostało sporządzone zgodnie z MSR i MSSF. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne sprawozdań finansowych obejmujących działalność realizowaną w Polsce oraz oddziałów w Niemczech i w Holandii, sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. Sprawozdania finansowe jednostek działających za granicą sporządzane są w walutach obcych.

Dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej podlegają przeliczeniu na walutę polską po obowiązującym na dzień kończący okres sprawozdawczy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, natomiast zyski i straty – po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego ustalonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe na skutek tych przeliczeń różnice wykazywane są w sprawozdaniu finansowym Spółki, w pozycji "Różnice kursowe z przeliczenia", jako składnik pozostałych kapitałów rezerwowych.

ENERGOINSTAL S.A., jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A., sporządza Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku, tj. okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej ("MSSF").

Rokiem obrotowym Spółki Akcyjnej ENERGOINSTAL jest rok kalendarzowy.

Dane w Śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał wykazane zostały w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą dokładnością. Walutą funkcjonalną, jak i sprawozdawczą jest złoty polski (PLN).

Śródroczne Skrócone sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych (w tym instrumentów pochodnych) wycenianych w wartości godziwej przez zyski i straty oraz części środków trwałych, dla których jako zakładany koszt przyjęto wartość godziwą.

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ("MSR 34") w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską ("UE").

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE

(w tysiącach złotych)

3. Założenie kontynuacji działalności

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2022 r. ENERGOINSTAL S.A. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości.

ENERGOINSTAL S.A. planuje kontynuację działalności w obszarach nadzorczo-kontrolnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A., wspierania i ulepszania procesów zarządczych, wsparcia merytorycznego i finansowego dla spółek z Grupy Kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia technicznego oraz referencyjnego.

Spółka jest stroną sporów sądowych, z których istotne zostały opisane szerzej w Nocie 41. W każdym z przypadków Zarząd dokładnie analizuje i szacuje możliwe skutki prowadzonych spraw sądowych. Zarząd Spółki jest świadomy ryzyka niekorzystnego rozstrzygnięcia dla Jednostki toczących się spraw spornych, których następstwa mogłyby wpłynąć negatywnie na sytuację finansową oraz zdolność do kontynuacji działalności przez Spółkę. Na dzień sporządzenia tego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego w ocenie Zarządu prowadzone postępowania sądowe oraz ich przewidywane rozstrzygnięcia nie wpłyną negatywnie na kontynuację działalności. Zarząd Spółki nie przewiduje samodzielnego udziału w postępowaniach przetargowych w zakresie kontraktów GRI/GW. Spółka ENERGOINSTAL S.A. jednak nie wyklucza swojego udziału w w/w kontraktach jako członek konsorcjum lub jako nominowany podwykonawca.

Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez ENERGOINSTAL S.A.

II. INFORMACJE DODATKOWE O PRZYJĘTYCH ZASADACH (POLITYCE RACHUNKOWOŚCI)

1. Zasady ujmowania i wyceny oraz prezentacji danych finansowych

Pozycje zawarte w śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENERGOINSTAL S.A. wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym jednostka prowadzi działalność, tj. w walucie funkcjonalnej. Dane w śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym prezentowane są w złotych polskich ("PLN"), które stanowią walutę funkcjonalną i walutę prezentacji jednostki ENERGOINSTAL S.A., wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.

Spółka stosuje zasady (politykę rachunkowości) zgodną z zasadami przyjętymi do sporządzania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. Szczegółowe zasady omówione zostały w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.

W Spółce ENERGOINSTAL S.A. w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie dokonano zmian okresów użytkowania dla składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych.

W śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

2. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za okres poprzedni z danymi sprawozdania za okres bieżący

Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów i sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022 r. – 30.09.2022 r. są porównywalne z okresem 01.01.2021 r. – 30.09.2021 r., natomiast dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym na 30.09.2022 r. są porównywalne ze stanem na 31.12.2021 r.

Zamieszczone w niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym dane za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku oraz dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku nie były przedmiotem badania lub przeglądu przez biegłego rewidenta. Dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2021 roku były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmujące dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku nie były przedmiotem badania lub przeglądu przez biegłego rewidenta

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE

(w tysiącach złotych)

III. WYBRANE DANE FINANSOWE

3 kwartały
narastająco
2022 okres
01.01.2022
30.09.2022
3 kwartały
narastająco
2021 okres
01.01.2021
30.09.2021
3 kwartały
narastająco
2022 okres
01.01.2022
30.09.2022
3 kwartały
narastająco
2021 okres
01.01.2021
30.09.2021
tys. złotych tys. złotych* tys. EURO tys. EURO*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
17 009 14 837 3 628 3 255
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 462) (3 581) (312) (786)
III. Zysk (strata) brutto (8 883) 466 (1 895) 102
IV. Zysk (strata) netto (8 883) 466 (1 895) 102
V. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
(9 292) (4 815) (1 982) (1 056)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
1 127 1 954 241 429
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
3 700 4 018 789 881
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (4 465) 1 157 (952) 254
Stan na
30.09.2022
Stan na
31.12.2021
Stan na
30.09.2022
Stan na
31.12.2021
IX. Aktywa razem
(na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego
i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
51 027 58 271 10 478 12 669
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
(na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego
i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
XI. Zobowiązania długoterminowe
18 431 16 817 3 785 3 656
(na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego
i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
5 579 4 137 1 146 899
(na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego
i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
XIII. Kapitał własny
12 852 12 680 2 639 2 757
(na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego
i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
XIV. Kapitał zakładowy
32 596 41 454 6 693 9 013
(na koniec III kwartału roku obrotowego i na
koniec poprzedniego roku obrotowego)
1 800 1 800 370 391
XV. Średnioważona liczba akcji 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
(w zł / EURO)
(0,49) 0,03 (0,11) 0,01
XVII. Rozwodniona liczba akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję
(w zł / EURO)
0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł / EURO)
1,81 2,30 0,37 0,50
XX. Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł / EURO)
0,00 0,00 0,00 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł/ EURO)
0,00 0,00 0,00 0,00
Średni kurs
w okresie
Kurs na dzień
kończący okres
sprawozdawczy
01.01. – 30.09.2021 4,5585 31.12.2021 4,5994
01.01. – 30.09.2022 4,6880 30.09.2022 4,8698

*Dane przekształcone, szczegóły opisane w nocie 46

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE

(w tysiącach złotych)

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR I MSSF

IV. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA NOTA Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
A. Aktywa trwałe (długoterminowe) 31 100 42 017
1. Rzeczowe aktywa trwałe 1 11 223 12 517
2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu - -
3. Inne wartości niematerialne 2 39 50
4. Długoterminowe aktywa finansowe 3, 4 4 720 12 987
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 1 933 2 092
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 7 13 185 14 371
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 19 927 16 254
1. Zapasy 6 - -
2. Należności z tytułu dostaw i usług 7,8 11 456 4 728
3. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 7 8 128 6 258
4. Należności z tytułu podatku dochodowego 70 66
5. Udzielone pożyczki - 464
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 273 4 738
C. Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży
- -
Aktywa razem 51 027 58 271
PASYWA Stan na Stan na
30 września 2022 31 grudnia 2021
A. Kapitał własny 32 596 41 454
1. Kapitał podstawowy 10, 11, 12 1 800 1 800
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 70 196 70 196
3. Kapitały rezerwowe i zapasowe 46 395 46 370
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów 617 617
5. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego (86 412) (77 529)
B. Zobowiązania długoterminowe 5 579 4 137
1. Rezerwy 13 52 52
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 1 966 2 125
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 17 1 561 -
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe - 34
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 19 2 000 1 926
C. Zobowiązania krótkoterminowe 12 852 12 680
1. Rezerwy 13 283 2 367
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 18 7 245 4 207
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 15 145 301
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 19 3 871 4 275
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 19 1 308 1 530
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - -
7. Walutowe kontrakty terminowe - -
Pasywa razem 51 027 58 271

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE

(w tysiącach złotych)

V. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY Okres 3
miesięcy
zakończony
30 września
2022
Okres 9
miesięcy
zakończony
30 września
2022
Okres 3 miesięcy
zakończony
30 września
2021
Okres 9
miesięcy
zakończony
30 września
2021*
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
8 053 17 009 3 760 14 837
B. Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 505 14 644 3 484 14 173
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A–B) 1 548 2 365 276 664
D. Koszty sprzedaży - - 10 71
E. Koszty ogólnego zarządu 880 2 925 961 3 498
F. Pozostałe przychody 211 655 1 644 5 740
G. Pozostałe koszty 108 1 557 410 6 416
H. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C-D-E+F-G) 771 (1 462) 539 (3 581)
I. Przychody finansowe 1 181 1 382 96 4 296
J. Koszty finansowe 2 325 8 803 84 249
K. Zysk/strata brutto (H+I-J) (373) (8 883) 551 466
L. Podatek dochodowy - - - -
M. Pozostałe obciążenia zysku brutto - - - -
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (K-L-M) (373) (8 883) 551 466
O. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej - - - -
P. Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+O) (373) (8 883) 551 466
R. Pozostałe dochody całkowite 24 25 (21) 59
1.
Składniki, które zostaną przekwalifikowane na zyski lub
straty po spełnieniu określonych warunków
2.
Składniki, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski
lub straty po spełnieniu określonych warunków 24 25 (21) 59
- różnice kursowe z wyceny jednostek działających za
granicą
24 25 (21) 59
S. Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów
T. Całkowite dochody ogółem (349) (8 858) 530 525
Okres 3 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 3 miesięcy
zakończony
30 września 2021
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2021
Zysk na jedną akcję:
- podstawowy z wyniku finansowego działalności
kontynuowanej
(0,02) (0,49) 0,03 0,03
- podstawowy z wyniku finansowego za rok obrotowy (0,02) (0,49) 0,03 0,03

*Dane przekształcone, szczegóły opisane w nocie 46

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE

(w tysiącach złotych)

VI. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Kapitał
podstawowy
Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej ich wartości
nominalnej
Kapitały
rezerwowe i
zapasowe
Kapitał
rezerwowy z
aktualizacji
wyceny
aktywów
Zysk/ strata z
lat ubiegłych i
roku
bieżącego
Razem
Saldo na dzień 01.01.2022 1 800 70 196 46 370 617 (77 529) 41 454
Dochody całkowite razem w okresie 01.01-30.09.2022 - - 25 - (8 883) (8 858)
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą - - 25 - - 25
Zysk/ strata za rok obrotowy - - - - (8 883) (8 883)
Pozostałe zmiany ujęte w okresie - - - - - -
01.01-30.09.2022
Saldo na dzień 30.09.2022 1 800 70 196 46 395 617 (86 412) 32 596

OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU

Kapitał
podstawowy
Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej ich wartości
nominalnej
Kapitały
rezerwowe i
zapasowe
Kapitał
rezerwowy z
aktualizacji
wyceny
aktywów
Zysk/ strata z
lat ubiegłych i
roku
bieżącego
Razem
Saldo na dzień 01.01.2021 1 800 70 196 46 266 617 (77 562) 41 317
Korekta błędu* - - - - 3 082 3 082
Saldo na dzień 01.01.2021 przekształcone 1 800 70 196 46 266 617 (74 480) 44 399
Dochody całkowite razem w okresie 01.01-30.09.2021 - - 59 - 466 525
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą - - 59 - - 59
Zysk/ strata za rok obrotowy - - - - 466 466
Saldo na dzień 30.09.2021* 1 800 70 196 46 326 617 (74 014) 44 924

* Dane przekształcone, szczegóły opisane w nocie nr 46

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE

(w tysiącach złotych)

VII. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2021*
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/ strata brutto (8 883) 466
Korekty o pozycje: (409) (5 281)
Amortyzacja środków trwałych 1 293 1 514
Amortyzacja wartości niematerialnych 10 24
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych - -
Koszty i przychody z tytułu odsetek 229 (99)
Przychody z tytułu dywidend (973) (4 000)
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej 8 207 351
Zmiana stanu rezerw (2 084) 693
Zmiana stanu zapasów - (11)
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych (7 216) 652
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 100 (4 464)
Inne korekty 25 59
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (9 292) (4 815)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych 836 1 314
Wpływy netto ze sprzedaży aktywów finansowych - -
Wpływy z tytułu odsetek 295 296
Wpływy z tytułu dywidend - 400
Spłata udzielonych pożyczek - -
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (4) (56)
Wydatki na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych - -
Udzielone pożyczki - -
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 1 127 1 954
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z kredytów i pożyczek 350 566
Inne wpływy finansowe [pożyczki od jednostek powiązanych] 4 515 4 034
Spłata kredytów i pożyczek (830)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (190) (245)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki
Zapłacone odsetki (145) (197)
Inne wydatki finansowe [spłat pożyczek od jednostek powiązanych] - (140)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 3 700 4 018
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów
środków pieniężnych
(4 465) 1 157
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku
bieżącym na początek okresu
4 738 4 029
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku
bieżącym na koniec okresu
273 5 187

*Dane przekształcone, szczegóły opisane w nocie 46

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE (w tysiącach złotych)

VIII. INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

NOTA 1. Zmiany wartości brutto środków trwałych (wg grup rodzajowych)

01.01.2022 – 30.09.2022 Budynki,
budowle
Środki
transportu
Maszyny,
Urządzenia
Pozostałe Razem
Wartość brutto na początek okresu 4 509 1 706 41 053 3 689 50 957
Zwiększenia - 45 8 83 136
Zmniejszenia - 119 317 - 436
Wartość brutto na koniec okresu 4 509 1 632 40 744 3 772 50 657
Wartość umorzenia na początek okresu 3 738 1 632 29 498 3 572 38 440
Zwiększenia 311 92 919 104 1 426
Zmniejszenia - 119 313 - 432
Wartość umorzenia na koniec okresu 4 049 1 605 30 104 3 676 39 434
Wartość netto na początek okresu 771 74 11 555 117 12 517
Wartość netto na koniec okresu 460 27 10 640 96 11 223

Zmiany środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu (wg grup rodzajowych)

01.01.2022 – 30.09.2022 Budynki,
budowle
Środki
transportu
Maszyny,
Urządzenia
Razem
Wartość brutto na początek okresu 782 601 685 2 068
Zwiększenia - - - -
Zmniejszenia - 119 - 119
Wartość brutto na koniec okresu 782 482 685 1 949
Wartość umorzenia na początek okresu 747 529 592 1 868
Zwiększenia 28 47 4 79
Zmniejszenia - 119 - 119
Wartość umorzenia na koniec okresu 775 457 596 1 828
Wartość netto na początek okresu 35 72 93 200
Wartość netto na koniec okresu 7 25 89 121

ENERGOINSTAL S.A. nie posiada zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości. Wykazane w aktywach grunty obejmują prawo użytkowania wieczystego gruntu. Wartość netto środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingowych wynosi na dzień 30.09.2022, 31.12.2021, 30.09.2021 wynosiły odpowiednio: 121.859,89 złotych, 200.173,06 złotych i 233.965,60 złotych.

W okresie 01.01.–30.09.2022 r. nakłady inwestycyjne dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń i wyniosły 3.673,17 zł.

ENERGOINSTAL S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE

(w tysiącach złotych)

NOTA 1.1. Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące zabezpieczenie spłaty zobowiązań

ENERGOINSTAL S.A. na dzień 30 września 2022 roku nie posiada obciążeń na nieruchomościach oraz nie posiada obciążeń na rzeczowych aktywach trwałych.

NOTA 2. Zmiany wartości niematerialnych

WNI wytworzone we
własnym zakresie
Pozostałe WNI Stan na Stan na
Patenty, znaki
firmowe, prace
rozwojowe
Patenty, znaki
firmowe,
prace
rozwojowe
Inne WNI 30 września
2022
31 grudnia
2021
Wartość brutto na początek okresu 872 153 3 189 4 214 4 214
Zwiększenia - - - - -
Zmniejszenia - - - - -
Przemieszczenie wewnętrzne - - - -
Wartość brutto na koniec okresu 872 153 3 189 4 214 4 214
Wartość umorzenia na początek okresu 236 106 3 187 3 529 3 496
zwiększenia - 8 2 10 32
zmniejszenia - - - - -
Wartość umorzenia na koniec okresu 236 114 3 189 3 539 3 528
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na
początek okresu
636 - - 636 636
Odwrócenie w okresie odpisu aktualizującego z
tytułu utraty wartości
- - - - -
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na
koniec okresu
636 - - 636 636
Wartość uwzględniające umorzenie i odpis z
tytułu utraty wartości
872 114 3 189 4 175 4 156
Wartość netto na koniec okresu - 39 - 39 50

NOTA 3. Inwestycje w jednostkach zależnych

Nazwa jednostki Siedziba Spółki Udział
w kapitale podstawowym (%)
Udział
w prawach głosu (%)
Stan na
30.09.2022
Stan na
31.12.2021
Stan na
30.09.2022
Stan na
31.12.2021
ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. Czechowice
Dziedzice
100%* 0%* 100% 100%
Przedsiębiorstwo Robót
Remontowych EL-GOR Sp. z o.o.
Katowice 100% 100% 100% 100%
ENITEC Sp. z o.o. Katowice 100% 100% 100% 100%
ENITECH TL Sp. z o.o. Katowice 100% 100% 100% 100%

*Zgodnie z umową przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 18.12.2019 r. własność udziałów ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. została przeniesiono na Pana Stanisława Więcka. W ramach umowy prawo wykonywania praw z udziałów ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. oraz pobieranie z nich pożytków w maksymalnym zakresie pozostaje po stronie ENERGOINSTAL S.A. Zapisy umowy wyłączają uprawnienia ENERGOINSTAL S.A. do głosowania nad uchwałami o zmianie umowy spółki, w tym w sprawie zmian w kapitale zakładowym spółki. Umowa zakłada odwrócenie transakcji przewłaszczenia w momencie ustania zabezpieczeń.

Zgodnie z umową zwrotnego przeniesienia własności zawartą w dniu 18 stycznia 2022 r., umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie zawarta w dniu 18.12.2019 r. uległa rozwiązaniu w związku z tym udział procentowy ENERGOINSTAL S.A. w kapitale podstawowym ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. oraz udział w prawach głosu od dnia 18 stycznia 2022 r. wynoszą 100%. Powyższa zmiana na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ENERGOINSTAL S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE

(w tysiącach złotych)

NOTA 4. Długoterminowe aktywa finansowe

Stan na Stan na
30 września 2022 31 grudnia 2021
a) od jednostek powiązanych (z tytułu) 4 720 12 987
- udziały lub akcje 4 720 12 987
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) - -
Długoterminowe aktywa finansowe 4 720 13 505
c) odpisy aktualizujące wartość 12 695 4 428
Długoterminowe aktywa finansowe brutto 17 415 17 415

Posiadane przez ENERGOINSTAL S.A. udziały lub akcje:

  • a) od jednostek powiązanych na 30.09.2022 r. ENERGOINSTAL S.A. posiadał udziały w następujących jednostkach powiązanych:
    • bilansowa wartość brutto udziałów na 30.09.2022 r.: 13.505.477,32 zł
      • a/ ZEC ENERGOSERVICE Spółka z o.o.: 8.267.018,00 zł (100% udział w kapitale)
      • b/ Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL-GOR Spółka z o.o.: 2.138.459,32 zł. (100% udziału w kapitale)
      • c/ ENITEC Spółka z o.o.: 3.050.000,00 zł (zgodnie z aktem notarialnym z dnia 26.06.2017 r. ENERGOINSTAL S.A. objął 100% udziału w kapitale spółki. W dniu 18 grudnia 2019 r. został podwyższony kapitał o 3.000.000,00 zł poprzez utworzenie nowych, równych i niepodzielnych 6.000 udziałów objętych w 100% przez ENERGOINSTAL S.A.)
      • d/ ENITECH TECHNIKI LASEROWE Spółka z o.o.: 50.000,00 zł (zgodnie z aktem notarialnym z dnia 26.06.2017 r. ENERGOINSTAL S.A. objął 100% udziału w kapitale spółki)
    • odpisy aktualizujące na 30.09.2022 r. wynosiły 8.785.477,32 zł, związane są z aktualizacją wartości udziałów spółek:
      • a) Przedsiębiorstwa Robót Remontowych EL-GOR Spółka z o.o., wartość netto udziałów po dokonanym odpisie wynosi: 1.620.000,00 zł. Utworzenie odpisu aktualizującego w 2021 r. w kwocie 518.459,32 zł wynikało z ograniczenia bieżącego zakresu działalności przez jednostkę zależną w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
      • b) ZEC ENERGOSERVICE Spółka z o.o., wartość netto udziałów po dokonanym odpisie wynosi: 0,00 zł. W trzecim kwartale 2022 r. Zarząd ZEC ENERGOSERVICE Spółka z o.o. o podjął decyzję o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego częściowego obejmującego obszar działalność spółki tylko dla projektów prowadzonych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Na tej podstawie Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6.200 tys. zł. Dnia 9 listopada 2022 odbyło się głosowanie wierzycieli nad układem na którym układ nie został przyjęty. W dniu 22.11.2022 Zarząd ZEC Energoservice Sp. z o.o. złożył do Sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Mając na uwadze powyższe zdarzenia Zarząd Spółki podjął decyzję o podwyższeniu odpisu na udziały w ZEC Energoservice Sp. z o.o. do kwoty 8.267.018,00 zł, co stanowi 100% wartości udziałów.

bilansowa wartość netto udziałów na 30.09.2022 r.: 4.720.000,00 zł.

Ograniczenia zbywalności wynikają z ustanowionych zastawów na udziałach na rzecz W.A.M. Spółka z o.o. tytułem zabezpieczenia wszelkich ewentualnych przyszłych roszczeń zastawnika z tytułu udzielonych pożyczek, poręczeń, gwarancji.

  • b) od pozostałych jednostek na. 30.09.2022 r. ENERGOINSTAL S.A. posiadał udziały w następujących jednostkach pozostałych:
    • bilansowa wartość brutto akcji/udziałów na 30.09.2022 r. 3.910.158,00 zł:
      • a/ ENIPRO Spółka z o.o.: 620.158,00 zł
      • b/ WRJ Spółka z o.o.: 3.290.000,00 zł
    • odpisy aktualizujące na 30.09.2022 r. wynosiły 3.910.158,00 zł, w tym:
      • a/ 620.158,00 zł 100% wartości udziałów w ENIPRO Spółka z o.o. wartość posiadanych inwestycji została w latach ubiegłych objęta odpisem aktualizującym ze względu na objęcie zarządu przez Nadzorcę Sądowego,
      • b/ 3.290.000,00 zł 100% wartości udziałów w WRJ Sp. z o.o. wartość posiadanych inwestycji została w latach ubiegłych objęta odpisem aktualizującym ze względu na trwający proces likwidacji WRJ Spółka z o.o.
    • bilansowa wartość netto akcji/udziałów wyniosła na 30.09.2022 r.: 0,00 zł.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE

(w tysiącach złotych)

NOTA 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
środki pieniężne i ich ekwiwalenty – różnice kursowe - -
aktualizacja należności 1 809 1 809
należności – różnice kursowe 50 17
zobowiązania 17 -
zobowiązania – różnice kursowe 17 12
rezerwa na świadczenia pracownicze 73 69
pozostałe rezerwy - 17
aktualizacja zapasów 33 33
wynagrodzenia wypłacone w następnym okresie 31 18
dyskonto należności długoterminowych - 6
korekta dochodu ze sprzedaży środków trwałych (leasing zwrotny) 11 180
strata podatkowa 9 072 7 558
zobowiązanie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - -
odpis aktualizujący aktywa z tytułu podatku odroczonego (9 147) (7 594)
Aktywa brutto z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 966 2 125
obciążenie/uznanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego - -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od zysków aktuarialnych
odniesionych na kapitał rezerwowy
(33) (33)
Aktywa brutto z tytułu odroczonego podatku dochodowego łącznie: 1 933 2 092

NOTA 6. Zapasy i zaliczki na poczet dostaw

Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Wartość brutto
Materiały 173 173
Półprodukty i produkty w toku - -
Produkty gotowe - -
Zaliczki na poczet dostaw
Razem 173 173
Odpis do wartości netto możliwej do uzyskania
Materiały 173 173
Wartość netto możliwa do uzyskania
Materiały - -
Półprodukty i produkty w toku - -
Produkty gotowe - -
Zaliczki na poczet dostaw
Razem - -

NOTA 7. Należności od odbiorców i rozliczenia międzyokresowe

Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Należności z tytułu dostaw i usług: 17 766 13 129
- część długoterminowa - 815
- część krótkoterminowa 17 766 12 314
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych: 4 977 2 246
- część długoterminowa - -
- część krótkoterminowa 4 977 2 246
Przedpłaty: 20 36
- część długoterminowa - -
- część krótkoterminowa 20 36

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE

(w tysiącach złotych)
Pozostałe należności: 14 694 13 968
- część długoterminowa - -
- część krótkoterminowa 14 694 13 968
Pozostałe należności od jednostek powiązanych: 20 150 19 928
- część długoterminowa 13 185 14 208
- część krótkoterminowa 6 965 5 720
Rozliczenia międzyokresowe czynne: 92 244
- część długoterminowa - -
- część krótkoterminowa 92 244
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO 57 699 49 551
Odpisy z tytułu utraty wartości należności na początek okresu 24 194 21 584
Kwoty odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości należności 9 3 290
Odpisy z tytułu utraty wartości należności ujęte w trakcie okresu 745 5 900
Odpisy z tytułu utraty wartości należności na koniec okresu 24 930 24 194
RAZEM WARTOŚĆ NETTO 32 769 25 357

NOTA 8. Ekspozycja Spółki na ryzyko kredytowe w odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30 września 2022 roku

a) bieżące b)
do 1
miesiąca
c)
powyżej 1
miesiąca do
3 miesięcy
d)
powyżej 3
miesięcy do
6 miesięcy
e)
powyżej 6
miesięcy do
1 roku
f)
powyżej 1
roku
RAZEM
Ryzyko wystąpienia
zobowiązania*
0,02% 0,04% 0,97% 1,34% 70% 100%
Wartość brutto należności
narażona na ryzyko
10 140 458 388 415 433 10 897 22 731
Odpis na oczekiwane straty
kredytowe
2 - 4 6 303 10 897 11 212

*Obejmuje standardowe ryzyko ustalane na poziomie danych historycznych oraz dodatkowe odpisy utworzone dla wybranych kontrahentów

NOTA 9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Środki pieniężne w banku 271 4 735
Środki pieniężne w kasie 2 3
Inne -
Razem 273 4 738

NOTA 10. Informacje dotyczące kapitału akcyjnego, emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie objętym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym wykup lub spłata zarówno dłużnych papierów wartościowych jak również kapitałowych papierów wartościowych nie wystąpiły.

Na dzień 30 września 2022 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 1.800.000 złotych i dzielił się na 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złoty każda:

30.09.2022 Rodzaj akcji Rodzaj
uprzywilejowania
akcji
Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji
Liczba akcji Wartość nominalna
jednej akcji w
złotych
Wartość serii /
emisji wg wartości
nominalnej w tys.
złotych
Sposób
pokrycia
kapitału
Data rejestracji Prawo do
dywidendy (od
daty)
Seria A na okaziciela brak brak 9 016 360 0,10 901 wkłady
pieniężne
16.08.1991 16.08.1991
Seria B na okaziciela brak brak 2 677 090 0,10 268 wkłady
pieniężne
05.12.1997 01.01.1998
Seria C na okaziciela brak brak 2 706 550 0,10 271 wkłady
pieniężne
29.09.2006 01.01.2007
Seria D na okaziciela brak brak 3 600 000 0,10 360 wkłady
pieniężne
15.10.2007 01.01.2008
Liczba akcji razem 18 000 000
Kapitał zakładowy, razem 1 800

W kapitale podstawowym Spółki nie ma akcji uprzywilejowanych.

NOTA 11. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób

Zestawienie zmian i stanu
posiadania akcji spółki
ENERGOINSTAL S.A. przez osoby
zarządzające i nadzorujące spółkę
za okres 30.09.2022 – 29.11.2022
Sprawowana funkcja w
jednostce
ENERGOINSTAL S.A.
Ilość posiadanych akcji
wg stanu na
30.09.2022
Zwiększenia
ilości akcji
Zmniejszenia
ilości akcji
Ilość posiadanych
akcji wg stanu na
30.09.2022
Zwiększenia
ilości akcji
Zmniejszenia
ilości akcji
Ilość posiadanych akcji
wg stanu na
29.11.2022
W.A.M. Spółka z o.o. * Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
11 259 117 - - 11 259 117 - - 11 259 117
Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu 910 581 - - 910 581 - - 910 581
Michał Więcek Prezes Zarządu 909 000 - - 909 000 - - 909 000
Razem 13 078 698 - - 13 078 698 - - 13 078 698

* Udziałowcy spółki; Stanisław Więcek, Michał Więcek, Jarosław Więcek.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku

sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

NOTA 12. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego

Wykaz akcjonariuszy posiadających w dniu
29.11.2022 roku, co najmniej 5% liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu
Ilość
posiadanych
akcji
% posiadanego
kapitału
Ilość
posiadanych
głosów na WZA
% posiadanych
głosów
W.A.M. Spółka z o.o. 11 259 117 62,55 11 259 117 62,55
Jarosław Więcek 910 581 5,06 910 581 5,06
Michał Więcek 909 000 5,05 909 000 5,05
Razem 13 078 698 72,66 13 078 698 72,66

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie była w posiadaniu akcji własnych.

NOTA 13. Informacje o zmianie stanu rezerw

01.01.2022 – 30.09.2022 Rezerwy na
naprawy
gwarancyjne
Rezerwy na
świadczenia
pracownicze i tym
podobne
Pozostałe
rezerwy
Razem
Wartość na początek okresu, w tym: - 159 2 260 2 419
Krótkoterminowe na początek okresu - 107 2 260 2 367
Długoterminowe na początek okresu - 52 - 52
Zwiększenia - - 176 176
Zmniejszenia - - 2 260 2 260
Wartość na koniec okresu, w tym: - 159 176 335
Krótkoterminowe na koniec okresu - 107 176 283
Długoterminowe na koniec okresu - 52 - 52

NOTA 14. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Środki trwałe 1 756 1 987
Niewymagalne należności z wyceny kontraktów długoterminowych - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – różnice kursowe - 13
Należności – różnice kursowe 48 25
Zobowiązania – różnice kursowe - 4
Naliczone odsetki 106 40
Zarachowane, nie otrzymane odszkodowania 56 56
Pozostałe - -
Rezerwa brutto z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 966 2 125

NOTA 15. Zobowiązania z tytułu leasingu

Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
do 1 roku 145 301
od 1 roku do 2 lat - 34
od 2 roku do 5 lat - -
powyżej 5 lat - -
Wartość bieżąca opłat leasingowych 145 335

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

NOTA 16. Instrumenty finansowe

Wartość bilansowa Wartość godziwa
Kategoria Stan na
30 września
2022
Stan na
31 grudnia
2021
Stan na
30 września
2022
Stan na
31 grudnia
2021
Aktywa finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług WwgZK 11 456 4 728 11 456 4 728
Pozostałe należności WwgZK 21 383 20 696 21 383 20 696
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty WwgZK 273 4 738 273 4 738
Razem 33 112 30 162 33 112 30 162
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu leasingu wg MSSF16 145 335 145 335
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PZFwgZK 3 871 4 275 3 871 4 275
Kredyty i pożyczki PZFwgZK 8 806 4 207 8 806 4 207
Pozostałe zobowiązania PZFwgZK 3 308 3 456 3 308 3 456
Razem 16 130 12 273 16 130 12 273

WwgZK – Wyceniane według zamortyzowanego kosztu

PZFwgZK – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

WwWGpWF – Aktywa / zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Wartość godziwa instrumentów finansowych, jakie Spółka posiadała na dzień 30 września 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanej w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata z następujących powodów:

  • w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny,
  • instrumenty te dotyczą transakcji zawieranych na warunkach rynkowych.

NOTA 17. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Termin spłaty Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Pożyczka od spółki powiązanej EL-GOR Spółka z o.o. 31.12.2023 1 561 -
1 561 -

Na dzień 30.09.2022 r. Spółka posiadała zaciągnięte pożyczki w EL-GOR Spółka z o.o. w kwotach:

a) 1 000.000,00 złotych – umowa z dnia 22.03.2022 r. z terminem spłaty na dzień 31.12.2023 r.

b) 620.000,00 złotych – umowa z dnia 28.03.2022 r. z terminem spłaty na dzień 31.12.2023 r.

Kwoty pożyczek oprocentowane są według stawki WIBOR 3M+2% p.a. Odsetki płatne jednorazowo wraz ze spłatą całości pożyczki. Zabezpieczeniem pożyczek są wystawione przez ENERGOINSTAL S.A. weksle gwarancyjne opatrzone klauzulą "bez protestu" płatny w Katowicach

NOTA 18. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

Termin spłaty Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
mBank S.A. Kredyt 0,5 mln zł w rachunku bieżącym 25.08.2023 350 246
Pożyczka od spółki powiązanej W.A.M. Spółka z o.o. 30.06.2023 6 895 3 961
7 245 4 207

Na dzień 30.09.2022 r. oraz po dniu bilansowym ENERGOINSTAL S.A. posiadała Umowę w formie Linii na finansowanie bieżącej działalności zawarta z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 11.06.2010 r. ENERGOINSTAL S.A. zawarł z BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) umowę kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na podstawie której Bank przyznał Spółce prawo do korzystania z poszczególnych

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

Produktów w ramach Linii do maksymalnej wysokości 6.000.000,00 PLN. Warunki finansowania w ramach w/w umowy kredytu ulegały zmianom w oparciu o zawierane aneksy, o których Emitent informował odrębnymi komunikatami. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny, oparty o wskaźnik bazowy WIBOR.

Zgodnie z zapisami Aneksu nr 34/22 z dnia 26.10.2022 r. sublimit na kredyt w rachunku bieżącym został przedłużony na kwotę nieprzekraczającą wartość 500.000 PLN z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu obniża się co miesiąc o 50.000 PLN z ostatecznym terminem spłaty kredytu przypadającym na 25.08.2023 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec ENERGOINSTAL S.A. z dniem 26.10.2022 r. stanowią:

  • a) hipoteka umowna do kwoty 150% udzielonego finansowania na nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy al. Roździeńskiego 188d, 40-203 Katowice, oraz na nieruchomości budynkowej posadowionej na tym gruncie,
  • b) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  • c) zobowiązanie się ENERGOINSTAL S.A. do ubezpieczania nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania Limitu w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości 3.500.000,00 zł oraz każdorazowo do scedowania wierzytelności z tego tytułu na rzecz Banku,
  • d) oświadczenie ENERGOINSTAL S.A. o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 5.250.000,00 zł,
  • e) oświadczenie Dłużnika hipotecznego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 5.250.000,00 zł

Na dzień 30.09.2022 r. Spółka posiada zaciągniętą pożyczkę w W.A.M. Sp. z o.o. w kwocie 740.000,00 złotych oraz 681.000,00 euro z terminem spłaty na dzień 31.12.2021 r. Kwota pożyczki jest oprocentowana według stawki WIBOR 3M + 2%p.a. Odsetki od pożyczki są płatne jednorazowo wraz ze spłatą całości pożyczki. Zabezpieczeniem niniejszej umowy pożyczki jest zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz W.A.M. Sp. z o.o. na środkach trwałych będących własnością ENERGOINSTAL S.A.

Dnia 16.12.2021 r. podpisano Aneks nr 1 wydłużający termin spłaty do dnia 31.12.2022 r. Dnia 16.09.2022 r. podpisano Aneks nr 2 wydłużający termin spłaty do dnia 30.06.2023 r.

NOTA 19. Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe

Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
od jednostek pozostałych: 1 729 2 439
- część długoterminowa 335 289
- część krótkoterminowa 1 394 2 150
od jednostek powiązanych: 2 141 1 836
- część długoterminowa - -
- część krótkoterminowa 2 141 1 836
Przedpłaty: 186 185
- część długoterminowa - -
- część krótkoterminowa 186 185
Pozostałe zobowiązania: 1 008 838
- część długoterminowa 173 -
- część krótkoterminowa 835 838
Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 2 115 2 313
- część długoterminowa 1 827 1 926
- część krótkoterminowa 288 387
Rozliczenia międzyokresowe bierne: - 120
- część długoterminowa - -
- część krótkoterminowa - 120
Razem 7 179 7 731

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

NOTA 20. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych

Zobowiązania warunkowe

Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
1. Zobowiązania warunkowe 27 712 31 783
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 15 832 15 546
- udzielonych gwarancji i poręczeń 15 832 15 546
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 15 980 16 237
- udzielonych gwarancji i poręczeń 15 980 16 237
- wekslowe - -
Pozycje warunkowe razem 31 812 31 783

Główne pozycje zobowiązań warunkowych stanowią udzielone gwarancje i poręczenia na rzecz podmiotu powiązanego zarządzanego przez kluczowych członków kadry zarządzającej ustanowione w związku z udzielonymi zabezpieczeniami na ich majątku umów kredytowych, gwarancji bankowych i korporacyjnych oraz zobowiązania z tytułu udzielonych przez bank gwarancji.

Zabezpieczenia umów handlowych na dzień 30.09.2022 r. wyniosły 31.812.414,95 zł, co oznacza wartościowy spadek zobowiązań warunkowych w stosunku do 31.12.2020 roku o 29.508,77 zł.

W zobowiązaniach warunkowych w kwocie 15.832.384,75 zł zawarte są poręczenia udzielone na mocy Umowy Poręczenia zawartej w dniu 05.12.2019 r. pomiędzy ENERGOINSTAL S.A. a W.A.M. Sp. z o.o. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 05.06.2020 r., na mocy których ENERGOINSTAL S.A. udzielił poręczeń do wysokości:

9.000.000,00 zł tytułem zabezpieczenia umowy pożyczki zawartej w dniu 17.04.2019 r. pomiędzy ENITEC Sp. z o.o.(Spółka z Grupy ENERGOINSTAL S.A.) a W.A.M. Sp. z o.o. wraz z Aneksem 9 z dnia 29.08.2022 r., której termin spłaty przypada na 31.12.2025 r.

1.680.000,00 zł tytułem zabezpieczenia umowy pożyczki zawartej w dniu 05.05.2020 r. pomiędzy ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. (Spółka z Grupy ENERGOINSTAL S.A.) a W.A.M. Sp. z o.o. wraz z Aneksem nr 5 z dnia 30.11.2021 r, której termin spłaty przypada na 31.12.2022r.

5.152.384,75 zł tytułem zabezpieczenia na rzecz W.A.M. Sp. z. o.o. za wypłatę ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji koncernowej należytego wykonania umowy z dnia 27.04.2020 r na rzecz Standardkessel Baumgarte GmbH (705.352,00 EUR) za zobowiązania ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o., ważne do 31.08.2022 r.

Poręczenie do wysokości 15.832.384,75 zł, wygasa w terminie 3 lat od daty, kiedy zobowiązania odpowiednio ENITEC Sp. z o.o. i ZEC ENERGOSERVICE Sp. z. o.o. staną się wymagalne.

Na dzień 30.09.2022 r. w Spółce nie występują aktywa warunkowe.

NOTA 21. Zmiany w wartościach szacunkowych

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF wymaga od Zarządu Spółki użycia ocen i szacunków, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz wykazywane aktywa, pasywa, przychody oraz koszty.

Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.

Podstawowe osądy i szacunki dokonane w procesie stosowania zasad rachunkowości i mające największy wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu finansowym obejmowały:

Ujmowanie przychodów

Spółka stosuje metodę procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych. Stopień zaawansowania usługi mierzy się udziałem kosztów poniesionych do całości szacowanych kosztów kontraktu. Wyceny bieżącego stopnia zaawansowania kontraktów ujmuje się na kontach rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów.

Stawki amortyzacyjne

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywalnego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. ENERGOINSTAL S.A. weryfikuje przewidywane okresy użytkowania ekonomicznego składników pozycji rzeczowych aktywów trwałych na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego.

Wycena rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku

sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych, które bazują na przyjętych przez aktuariusza założeniach.

Składniki aktywów z tytułu podatku odroczonego

Spółka rozpoznaje składniki aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.

Informacje o zmianach pozycji ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, na które mogły mieć wpływ osądy i szacunki w stosunku do końca 2021 roku przedstawione zostały poniższej tabeli:

Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
zmiana
Odpisy aktualizujące wartość aktywów: 39 223 30218 9 005
- wartości niematerialne 636 636 -
- środki trwałe - - -
- inwestycje długo- i krótkoterminowe 13 484 5 217 8 267
- zapasy 173 173 -
- należności długo- i krótkoterminowe 24 930 24 192 738
Skumulowane odpisy amortyzacyjne 82 139 80 836 1 303
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 933 2 092 (159)
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 1 966 2 125 (159)
Rezerwy: 335 2 419 (2 084)
- na naprawy gwarancyjne - - -
- na świadczenia pracownicze i tym podobne: 159 159 -
- odprawy emerytalne i rentowe 66 66 -
- urlopy 93 93 -
- pozostałe rezerwy: 176 2 260 (2 084)

NOTA 22. Przychody ze sprzedaży

(struktura rzeczowa – rodzaje działalności) Okres 9 miesięcy
zakończony
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022 30 września 2021
a) produkty, towary i materiały 44 115
b) usługi 16 965 14 722
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 17 009 14 837
- w tym: od jednostek powiązanych 2 921 3 493

NOTA 23. Umowy o budowę

Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2021
Łączna kwota poniesionych kosztów 12 886 10 909
Łączna kwota ujętych zysków i strat 837 355
- -
Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Kwota otrzymanych zaliczek - -
Kwota należności od klientów z tytułu prac wynikających z umów 5 380 995
- -
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2021
Przychody z wyceny - -
Przychody zrealizowane 13 724 11 265
Przychody razem 13 724 11 265

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku

sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

ENERGOINSTAL S.A. przy wycenie kontraktów długoterminowych stosuje metodę procentowego zaawansowania kontraktu. Dla ustalenia stopnia zaawansowania realizacji umowy służy metoda ustalania proporcji kosztów umowy poniesionych z tytułu prac wykonanych do danego momentu w stosunku do szacowanych łącznych (całkowitych) kosztów umowy. Przychody z tytułu umowy ustala się metodą procentowego zaawansowania realizacji umowy oraz marżą możliwą do uzyskania. W przypadku trudności w zakresie wiarygodnego oszacowania marży/wyniku, stosuje się metodę zerowego zysku, tj. przychody ujmuje się wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów umowy, dla których istnieje prawdopodobieństwo ich odzyskania. Jako kontrakty istotne dla spółki, dla celów niniejszego sprawozdania, ujęto kontrakty o wartości spodziewanego przychodu powyżej 100 tys. zł.

Straty z tytułu utraty wartości w zakresie aktywów wynikających z umów z klientami nie wystąpiły.

W okresie od 01.01.2022 do 30.09.2022 ENERGOINSTAL S.A. realizował kontrakt, którego przedmiotem był montaż kotłowni INEOS dla Standardkessel GmbH, Köln, Niemcy, kontrakt został podzlecony spółce ZEC ENERGOSERVICE sp. z o.o.

NOTA 24. Koszty rodzajowe

Okres 9 miesięcy Okres 9 miesięcy
zakończony zakończony
30 września 2022 30 września 2021
Amortyzacja środków trwałych 1 293 1 514
Amortyzacja wartości niematerialnych 10 24
Koszty świadczeń pracowniczych 1 574 2 206
Zużycie surowców i materiałów pomocniczych 125 223
Koszty usług obcych 14 112 13 573
Koszty podatków i opłat 215 164
Zmiana stanu produkcji i produkcji w toku 4 (299)
Pozostałe koszty 192 224
Razem koszty rodzajowe 17 525 17 629
Koszty marketingu i dystrybucji - 71
Koszty ogólnego zarządu 2 925 3 498
Koszty sprzedanych produktów 14 600 14 060
Koszty sprzedanych towarów i materiałów 44 113
Razem 17 569 17 742

NOTA 25. Pozostałe przychody

Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2021
Dotacje rządowe 197 306
Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 61 545
Odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych
aktywów trwałych
Odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości należności 6 1
Rozwiązanie rezerw na naprawy gwarancyjne - 304
Otrzymane kary i grzywny - 311
Odszkodowania i refundacje 2 17
Zwrot kosztów sądowych 156 7
Przychody z tytułu zwrotów za szkolenia - -
Naliczenie kar i grzywien - 4 208
Odsetki 1 10
Dyskonto należności 32 30
Wynik na różnicach kursowych 143 -
Pozostałe 57 1
Razem 655 5 740

ENERGOINSTAL S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

Do pozostałych przychodów spółka akcyjna ENERGOINSTAL zalicza przychody i zyski nie związane w sposób bezpośredni z jej działalnością operacyjną. Do tej kategorii zaliczane są przede wszystkim przychody z tytułu dotacji, zysk z tytułu różnic kursowych, odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości zapasów oraz odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości należności oraz odszkodowania i refundacje.

NOTA 26. Pozostałe koszty

Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2021
Strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Odpisy na roszczenia sporne, odpisy na należności 805 5 492
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów - 304
trwałychy
Koszty zapłaconych odszkodowań
- 17
Odpisany VAT naliczony 17 -
Koszty napraw pokryte odszkodowaniem - -
Koszty postępowania sądowego 534 290
Koszty z tytułu roszczeń spornych 176 -
Odsetki handlowe 1 79
Dyskonto zobowiązań - 172
Zobowiązania podatkowe 24 -
Wynik na różnicach kursowych - 46
Pozostałe - 16
Razem 1 557 6 416

Do pozostałych kosztów ENERGOINSTAL S.A. zalicza koszty i straty nie związane w sposób bezpośredni z działalnością operacyjną. Kategoria ta obejmuje stratę ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, utworzone odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, strata z tytułu różnic kursowych, koszty napraw pokryte odszkodowaniem oraz koszty postępowania sądowego.

NOTA 27. Przychody finansowe

Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2021
Przychody z tytułu odsetek 409 296
Przychody z dywidend 973 4 000
Przychody z inwestycji - -
Przychody leasing - -
Razem 1 382 4 296

*Dane przekształcone, szczegóły opisane w nocie 46

Do przychodów finansowych klasyfikowane są przychody z tytułu odsetek oraz z tytułu dywidend.

NOTA 28. Koszty finansowe

Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2021
Koszty odsetek: 390 2
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu 24 51
Odpis aktualizujący wartość udziałów 8 267 -
Udzielone skonta 18 -
Prowizje od kredytów i gwarancji bankowych 102 196
Pozostałe 2 -
Razem 8 803 249

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku

sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

Do kosztów finansowych klasyfikowane są koszty z tytułu wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania, odsetki płatne z tytułu umów leasingu finansowego, prowizje od kredytów i gwarancji bankowych oraz odpisy aktualizujące wartość udziałów. Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego obejmują odsetki wynikające z umowy.

NOTA 29. Podatek dochodowy

Bieżące obciążenie podatkowe obliczane jest na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. Zastosowanie tych przepisów różnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego zysku (straty) netto, w związku z wyłączeniem przychodów nie podlegających opodatkowaniu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

Obciążenie/uznanie podatkowe od innych całkowitych dochodów nie wystąpiło.

W związku z przejściowymi różnicami między podstawą opodatkowania, a zyskiem (stratą) wykazaną w sprawozdaniu finansowym tworzony jest podatek odroczony. Odroczony podatek został wykazany w tabeli przed dokonaniem kompensaty aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku.

Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2021
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 2 125 2 818
- zwiększenia / zmniejszenia (159) 997
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 1 966 3 815
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 2 092 2 793
- zwiększenia / zmniejszenia (126) 997
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 1 966 3 790
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od zysków aktuarialnych
odniesionych na kapitał rezerwowy
(33) 25
Aktywa brutto z tytułu odroczonego podatku dochodowego łącznie 1 933 3 815

NOTA 30. Zysk na 1 akcję oraz zysk rozwodniony na 1 akcję

Zysk przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za rok obrotowy przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu roku obrotowego.

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję:

Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2021*
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej przypadający(a) na akcjonariuszy
jednostki dominującej
(8 883) 466
Zysk/strata na działalności zaniechanej przypadający(a) na akcjonariuszy jednostki
dominującej
- -
Zysk/strata netto przypadający(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej (8 883) 466
Zysk/strata netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do
obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję
(8 883) 466

*Dane przekształcone, szczegóły opisane w nocie 46

Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2021
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia
podstawowego zysku/straty na jedną akcję
18 000 000 18 000 000
Wpływ rozwodnienia - -
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia
rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję
18 000 000 18 000 000

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku

sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

Zysk na jedną akcję: Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2021*
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (0,49) 0,03
- rozwodniony z wyniku finansowego działalności kontynuowanej - -

*Dane przekształcone, szczegóły opisane w nocie 46

NOTA 31. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej ) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

Płatności dywidend na rzecz akcjonariuszy Spółki ujmuje się jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym w okresie, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Spółki.

Na dzień 30.09.2022 roku, 31.12.2021 oraz 30.09.2021 roku nie występowały przedłożone do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dywidendy z akcji zwykłych nie ujęte jako zobowiązania.

NOTA 32. Niepewność kontynuacji działalności

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie występuje niepewność co do kontynuowania działalności ENERGOINSTAL S.A.

NOTA 33. Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Na dzień 30 września 2022 roku w skład jednostek powiązanych wchodziły:

  • ENITEC Sp. z o.o.1
  • ENITECH TL Sp. z o.o.1
  • ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. ,1
  • Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL-GOR Sp. z o.o.,1
  • Stanisław Więcek (działalność gospodarcza),2
  • W.A.M. Sp. z o.o. (Stanisław Więcek Przewodniczący Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A., Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu ENERGOINSTAL S.A. i Michał Więcek – Prezes Zarządu ENERGOINSTAL S.A. – współwłaściciele spółki).2
  • W.A.M. Consulting Sp. z o.o.,3
  • ENIZO Sp. z o.o.3

1Jednostki zależne

2 Podmioty powiązane zarządzane przez kluczowych członków kadry kierowniczej jednostki (dominującej)

3Pozostałe podmioty powiązane

NOTA 31.1. Kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi

Kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi

SPRZEDAŻ KOSZTY
Podmiot powiązany Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2021
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2022
Okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2021
Jednostki zależne1 4 285 3 477 13 513 10 979
Podmioty powiązane zarządzane przez
kluczowych członków kadry
kierowniczej jednostki (dominującej)2
11 75 867 302
Pozostałe podmioty powiązane3 69 55 232 271
Razem 4 365 3 607 14 612 11 552

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

Kwoty rozrachunków z podmiotami powiązanymi

Należności od podmiotów powiązanych Zobowiązania wobec podmiotów
powiązanych
Podmiot powiązany Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Stan na
30 września 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Jednostki zależne1 19 792 24 759 3 490 1 668
Podmioty powiązane zarządzane przez
kluczowych członków kadry
kierowniczej jednostki (dominującej)2
- 4 7 005 3 970
Pozostałe podmioty powiązane3 3 31 101 279
Razem 19 795 24 794 10 596 5 918

Transakcje ze Stanisławem Więckiem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. wyniosły po stronie zakupów ENERGOINSTAL S.A. netto:

w okresie 01.01.-30.09.2022 372.937,62 złotych,

w okresie 01.01.-30.09.2021 301.623,45 złotych,

Przedmiotem transakcji były usługi dzierżawy.

Transakcje ze Stanisławem Więckiem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. wyniosły po stronie sprzedaży ENERGOINSTAL S.A. netto:

w okresie 01.01.-30.09.2022 10 632,00 złotych,
w okresie 01.01.-30.09.2021 74.923,49 złotych,

Przedmiotem transakcji były m.in. refaktury kosztów energii, ogrzewania i wody

Transakcje z W.A.M. Sp. z o.o. (Stanisław Więcek – Przewodniczący Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A., Jarosław Więcek – Wiceprezes Zarządu ENERGOINSTAL S.A. i Michał Więcek – Prezes Zarządu ENERGOINSTAL S.A. – współwłaściciele spółki ) wyniosły po stronie sprzedaży ENERGOINSTAL S.A. netto:

w okresie 01.01.-30.09.2022 552,15 złotych,
w okresie 01.01.-30.09.2021 524,58 złotych,

Przedmiotem transakcji były usługi dzierżawy.

NOTA 34. Polityka zarządzania ryzykiem

Do głó wnych instrumentó w finansowych, z któ rych korzysta ENERGOINSTAL S.A. należą środki pieniężne, kredyt bankowy, leasing finansowy, udziały i akcje oraz inne instrumenty finansowe. Głó wnym celem tych instrumentó w jest pozyskanie środkó w finansowych na działalność jednostki oraz wspomagająco na potrzeby działalności Spó łek z Grupy Kapitałowej. Spó łka posiada także inne instrumenty finansowe, do któ rych należą należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, któ re jednak powstają bezpośrednio w toku prowadzonej działalności. Głó wne ryzyka wynikające z instrumentó w finansowych obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe oraz kredytowe:

a) ryzyko walutowe – w związku z prowadzoną działalnością eksportową (udział przychodó w z rynku zagranicznego stanowi 75 % ogó łu przychodó w) spó łka akcyjna ENERGOINSTAL narażona jest na ryzyko walutowe (kursowe). Występuje ono przede wszystkim w zakresie wykonywanych prac montażowych dla INEOS Kö ln, Niemcy dla Standardkessel GmbH. Ryzyko to może wpłynąć na wysokość przyszłych przepływó w pieniężnych oraz wynik finansowy. Działania Spó łki w kierunku zabezpieczania tego ryzyka obejmowały odpowiednią kalkulację kosztó w uwzględniającą w/w ryzyko i zakładającą odpowiedni bufor marż na możliwe zmiany kursó w walut i wynikających z nich zmian przepływó w i kosztó w

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku

sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

b) ryzyko finansowe tj. kredytowe i przepływu środkó w pieniężnych – na któ re może być narażona Spó łka z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności – ograniczane poprzez przyjętą politykę wspó łpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Przy wspó łpracy z nowymi kontrahentami, zapisy kontraktowe przewidują przedstawianie gwarancji, akredytyw oraz płatności zaliczek. Spó łka nie jest narażona na szczegó lnie wysoką koncentrację ryzyka kredytowego i ryzyko przepływu środkó w pieniężnych

c) ryzyko stopy procentowej występuje głó wnie z uwagi na umowy leasingu finansowego oraz posiadane linie kredytowe. Spó łka nie stosuje instrumentó w zabezpieczających ryzyko stopy. W ocenie Zarządu, ze względu na stosunkowo niewielki udział zobowiązań narażonych na to ryzyko w ogó le zobowiązań Spó łki, wpływ zmian stopy procentowej jest niewysoki

d) ryzyko związane z płynnością rozumiane jako ryzyko utraty zdolności do regulowania zobowiązań w określonych terminach. Spó łka utrzymuje zasoby środkó w pieniężnych wystarczające do regulowania wymagalnych zobowiązań . Zarząd nie widzi ryzyka utraty płynności finansowej.

NOTA 35. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

Po dniu na który sporządzono skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy 2022 roku, nie wystąpiły istotne zdarzenia nie ujęte w tym sprawozdaniu a mogące w znaczący sposób wpływać na przyszłe wyniki emitenta.

NOTA 36. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

Sytuacja kadrowa Spółki jest stabilna, jednakże ze względu na zaniechanie produkcji oraz ograniczenie prac montażowych zmniejszono zatrudnienie – Emitent ograniczył zatrudnienie dostosowując jego poziom do aktualnych potrzeb.

W okresie 01.01. – 30.09.2022 roku ENERGOINSTAL S.A. wygenerowała stratę brutto w wysokości 8.883 tys. zł:

  • w zakresie wyniku na działalności podstawowej spółka wypracowała zysk w wysokości 2.365 tys. zł,

  • w zakresie wyniku na pozostałej działalności operacyjnej stratę w wysokości 7.421 tys. zł,

  • w zakresie wyniku na działalności finansowej zysk w wysokości 902 tys. zł.

Zysk na działalności podstawowej wynikała przede wszystkim z realizowanego kontraktu na terenie Niemiec.

Strata na pozostałej działalności operacyjnej wygenerowana została w głównej mierze poprzez zawiązanie odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce ZEC Energoservice Sp. z o.o. oraz wartości należności od spółki ZEC Energoservice Sp. z o.o.

Strata na działalności finansowej wynikała głównie z zarachowanych odsetek od otrzymanych pożyczek.

Poza tym nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian oraz ocenę możliwości realizacji zobowiązań.

NOTA 37. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Jako czynnik, mogący mieć wpływ na przyszłe wyniki, jakie osiągnięte zostaną w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału, należy zaliczyć kształtowanie się kursu złotego do euro.

NOTA 38. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

W omawianym okresie w zakresie działań Emitenta nie miały miejsca istotne dokonania lub niepowodzenia.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

NOTA 39. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W omawianym okresie trzeciego kwartału 2022 r. nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze, które miałyby istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

NOTA 40. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie

Działalność ENERGOINSTAL S.A. w prezentowanym okresie nie charakteryzowała się sezonowością lub cyklicznością.

NOTA 41. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość

W trzecim kwartale 2022 roku ENERGOINSTAL S.A. nie odnotował pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy pieniężne, które byłyby nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość.

NOTA 42. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości realizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Prognozy wyników finansowych ENERGOINSTAL S.A. na rok 2022 nie były publikowane.

NOTA 43. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

  1. Największe postępowanie odnośnie zobowiązań dotyczy sprawy z powództwa JSW KOKS S.A. o zapłatę kary umownej. W dniu 1 grudnia 2015 roku JSW KOKS S.A. wniósł do Sądu Okręgowego w Katowicach powództwo przeciwko ENERGOINSTAL S.A. o zapłatę kary umownej w wysokości 8.235.836,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 sierpnia 2015 roku za 76 dni zwłoki w realizacji umowy PI/U/45/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku dotyczącej budowy bloku energetycznego w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Wartość przedmiotu sporu wynosi 8.235.837 zł. Podstawą powództwa JSW KOKS S.A. jest twierdzenie, że protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy został podpisany po terminie wskazanym w umowie jako termin, do którego przedmiot umowy powinien zostać wykonany, co uzasadnia zdaniem JSW KOKS S.A., powództwo o zapłatę kary umownej za zwłokę w jego wykonaniu. Pozew JSW KOKS S.A. został doręczony ENERGOINSTAL S.A. w dniu 20 stycznia 2016 roku. Emitent wdając się w ww. spór, odmówił uznania roszczeń JSW KOKS S.A. kwestionując je co do zasady, jak i wysokości i wniósł o oddalenie powództwa w całości, ewentualnie z ostrożności procesowej o miarkowanie kary umownej. Emitent stoi na stanowisku, że podpisanie protokołu odbioru końcowego po terminie ustalonym w ww. umowie było spowodowane okolicznościami niezawinionymi przez ENERGOINSTAL S.A., przy czym przedmiot umowy został oddany JSW KOKS S.A. do eksploatacji w terminie umownym. Zatem ENERGOINSTAL S.A. nie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy, która jest warunkiem bezwzględnym możliwości żądania zapłaty kary umownej.

W dniu 23 lutego 2017 roku ENERGOINSTAL S.A. złożył powództwo wzajemne przeciwko JSW KOKS S.A. o zapłatę 9.521.369,36 zł, na którą składa się kwota 1.691.685,37 zł tytułem kary umownej za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, kwota 5.118.331,20 zł tytułem wykonania instalacji odazotowania spalin, kwota 2.431.593,40 zł tytułem wykonania robót dodatkowych, kwota 9.099,98 zł tytułem kosztów poniesionych przez ENERGOINSTAL S.A. w związku z nieprawidłowym działaniem JSW KOKS S.A., kwota 12.300,00 zł tytułem ekspertyzy dotyczącej zawartości cyjanowodoru w gazie koksowniczym oraz kwota 258.359,41 zł tytułem przedłużenia gwarancji jakości na kocioł. Pozew wzajemny został doręczony JSW KOKS.A. na rozprawie w dniu 23 marca 2017r. Jednocześnie Sąd zakreślił JSW KOKS S.A. termin 30 dni na wniesienie odpowiedzi na pozew wzajemny.

W związku z doręczeniem pozwu wzajemnego rozprawa uległa odroczeniu do dnia 13 czerwca 2017 r. Pismem z dnia 21 kwietnia 2017 roku JSW KOKS S.A. złożył odpowiedź na pozew wzajemny żądając oddalenia powództwa wzajemnego. JSW KOKS S.A. uzasadnił swoje stanowisko wskazując, że brak jest podstaw do naliczenia przez ENERGOINSTAL S.A. kary umownej za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, ponieważ JSW KOKS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

nieterminowe przystąpienie do odbiorów. W kwestii żądania wynagrodzenia za koszty związane z wykonaniem instalacji odazotowania (w tym również kwoty 12.300 zł tytułem ekspertyzy dotyczącej zawartości cyjanowodoru w gazie koksowniczym oraz kwoty 258.359,41 zł tytułem przedłużenia gwarancji jakości na kocioł) JSW KOKS S.A. podniósł, że wykonanie instalacji odazotowania spalin leżało w gestii ENERGOINSTAL S.A., więc wszystkie koszty z tym związane powinny obciążyć ENERGOINSTAL S.A. W zakresie roszczenia o wynagrodzenie za roboty dodatkowe JSW KOKS S.A. odmówił ich uznania ze względu na fakt, że ich wartość nie przekracza 2% wartości umowy, a ponadto zakwestionował część prac wskazując, że nie stanowiły robót dodatkowych, a prace objęte kontraktem.

Następnie ENERGOINSTAL S.A. złożył pismo procesowe z dnia 1 czerwca 2017 roku, w którym przedstawił dodatkowe argumenty przemawiające za uznanie pozwu wzajemnego za zasadny, w odpowiedzi, na które JSW KOKS S.A. złożyło pismo procesowe z dnia 27 czerwca 2017 roku.

Podczas dotychczas prowadzonych posiedzeń Sądu Okręgowego trwają przesłuchania świadków zgłoszonych przez stronę powodową i pozwaną. Kolejny termin posiedzenia został wyznaczony na 23 kwietnia 2020 roku. Miały na nim być kontynuowane przesłuchania świadków. Rozprawa z powodu zaistniałej sytuacji związane z pandemią nie odbyła się w wyznaczonym terminie. Po przesłuchaniu świadków konieczne będzie również wydanie opinii przez biegłych posiadających wiadomości specjalne.

Po wznowieniu pracy Sądu były kontynuowane przesłuchania świadków.

W ocenie Zarządu rezultat tego postępowania nie wpłynie negatywnie na wyniki Spółki w związku z czym Zarząd Spółki nie widzi konieczności tworzenia rezerwy w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok z tytułu powyższej sprawy.

We wrześniu 2022 roku został powołany przez Sąd Okręgowy w Katowicach biegły, z udziałem którego w dniu 3 listopada 2022 roku na terenie Koksowni "Przyjaźń" zostały przeprowadzone oględziny instalacji z udziałem Stron postępowania. 2. Sprawa z powództwa KAEFER S.A. przeciwko ENERGOINSTAL S.A. prowadzona przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. XX GC 1055/19, wps: 136.919,51 zł.

KAEFER S.A. pozwem z dnia 6 sierpnia 2019 roku wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy o zapłatę kwoty 136.919,51 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od 10 lipca 2018 roku do dnia zapłaty, kwoty 2.442,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 lipca 2018 roku do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów postępowania. KAEFER S.A. roszczenie o zapłatę kwoty 136.919,51 zł opiera na rzekomym obowiązku ENERGOINSTAL S.A. do zwrotu kaucji gwarancyjnej zatrzymanej przez ENERGOINSTAL S.A. jako zabezpieczenie okresu gwarancji i rękojmi udzielonego w związku z wykonaniem prac na budowie bloku energetycznego na zasadzie Budowy kompletnego obiektu pod klucz dla Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, a roszczenie o zapłatę kwoty 2.442,50 zł opiera o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy w dniu 30 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygn. XXVI GNc 913/19 wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, którym w całości nakazał zapłacić ENERGOINSTAL S.A. na rzecz KAEFER S.A. dochodzone roszczenie.

ENERGOINSTAL S.A. pismem z dnia 23 września 2019 roku złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 30 sierpnia 2019 roku, zaskarżając go w całości.

W sprawie zostali przesłuchani zgłoszeni świadkowie.

Sprawa ta nie ma wpływu na wyniki bieżący Spółki. Firma ENERGOINSTAL S.A. wystawiła na rzecz firmy KAEFER S.A. dwie noty obciążeniowe nr 24/19 na kwotę 155.870,70 zł oraz notę 25/19 a kwotę 155.870,70 zł.

Na mocy potrąceń wzajemnych należności i zobowiązań w dniu 24.12.2019 roku doszło do częściowej kompensaty.

Na dzień dzisiejszy to firma KAEFER S.A. pozostaje w zwłoce z zapłatą na rzecz EENERGOINSTAL S.A. z tytułu w/w not w wysokości 97.181,17 zł.

W lutym 2022 roku w ramach postępowania sygn. akt XX GC 1055/19 została wydana przez powołanego biegłego opinia, potwierdzająca nieprawidłowe wykonanie prac przez KAEFER S.A. Mając na uwadze zasadę ostrożności na koniec 2021 roku należność od KAEFER S.A. w kwocie 97.181,17 zł została objęta odpisem aktualizującym.

W dniu 27.07.2022 roku został do ENERGOINSTAL S.A. doręczony odpis drugiego pozwu o zapłatę KAEFER S.A. złożonego w Sądzie Okręgowym w Katowicach pod sygn. akt XIII GC 209/22 na kwotę 96.518 zł, stanowiącą pozostałą część do rzekomego rozliczenia z tytułu zwrotu kaucji gwarancyjnej zatrzymanej przez ENERGOINSTAL S.A. W sierpniu br. ENERGOINSTAL S.A. złożył odpowiedź na pozew i do chwili obecnej brak jest jakichkolwiek informacji o dalszym biegu sprawy.

Jednocześnie ENERGOINSTAL S.A. w rzeczonej odpowiedzi zawarł wniosek o połączenie spraw do wspólnego prowadzenia lub zawieszenie biegu drugiej sprawy, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia pierwszego postępowania.

  1. Sprawa z powództwa REFRARENT Sp. z o.o. przeciwko ENERGOINSTAL S.A. zawisła przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach pod sygn. VI GC 387/21, wps: 31.734 zł.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku

sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

Pozwem z dnia 31 grudnia 2020 roku REFRARENT Sp. z o.o. złożonym do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach zażądała zasądzenia od ENEREGOINSTAL S.A. kwoty 31.734 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia za wykonane prace na zadaniu Budowa kogeneracyjnego bloku fluidowego CFB o mocy brutto 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ SA w Jastrzębiu Zdroju.

W odpowiedzi na pozew z dnia 21 czerwca 2021 roku ENERGOINSTAL S.A. zażądał oddalenia powództwa w całości, ponieważ Powód nie miał zawartej umowy z ENERGOINSTAL S.A. a był jedynie jednym z podwykonawców zatrudnionych przy wykonaniu innego rodzaju prac niż roboty budowlane, nie jest więc objęty solidarną odpowiedzialnością z art. 6471 k.c. W naszej opinii powództwo jest niezasadne i powinno zostać oddalone, jednak w sprawie nie przeprowadzono jeszcze postępowania dowodowego, a więc nie są znane wszystkie fakty, co uniemożliwia prognozowanie jej wyniku. W ocenie Zarządu rezultat tego postępowania nie wpłynie negatywnie na wyniki Spółki w związku z czym Zarząd Spółki nie widzi konieczności tworzenia rezerwy w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok z tytułu powyższej sprawy.

W dniu 25.11.2022 zapadł wyrok w nin. sprawie – powództwo zostało oddalone w całości. Wyrok nie jest prawomocny. 4. Sprawa z powództwa B&B Sp. z o.o. przeciwko ENERGOINSTAL S.A. i PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. zawisła przed Sądem Okręgowym w Katowicach pod sygn. XIV GC 444/20, wps: 566.460 zł.

Pozwem z dnia 15 marca 2020 roku B&B Sp. z o.o. złożonym do Sądu Okręgowego w Katowicach zażądała zasądzenia od pozwanych kwoty 566.459,29 zł tytułem wynagrodzenia za wykonane prace w oparciu o umowę nr LBZ/SEJ/22/2015 z 11 maja 2015 roku na wykonanie robót budowlanych na zadaniu Budowa kogeneracyjnego bloku fluidowego CFB o mocy brutto 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ SA w Jastrzębiu Zdroju, której inwestorem był PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.

W odpowiedzi na pozew z dnia 24 sierpnia 2021 roku ENEERGOINSTAL S.A. zażądała oddalenia powództwa w całości, ponieważ Powód nie wykonał robót, za które żąda wynagrodzenia. W naszej opinii powództwo jest niezasadne i powinno zostać oddalone, jednak w sprawie nie przeprowadzono jeszcze postępowania dowodowego, a więc nie są znane wszystkie fakty, co uniemożliwia prognozowanie jej wyniku. Zarząd Spółki nie widzi konieczności tworzenia rezerwy w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok z tytułu powyższej sprawy.

Pierwsza rozprawa odbyła się 24 maja 2022 roku. Została przesłuchana pierwsza część świadków.

  1. Sprawa z powództwa B&B Sp. z o.o. przeciwko ENERGOINSTAL S.A. i PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. zawisła przed Sądem Okręgowym w Katowicach pod sygn. XIV GC 535/20, wps: 303 169 zł

Pozwem z dnia 25 marca 2020 roku B&B Sp. z o.o. złożonym do Sądu Okręgowego w Katowicach zażądała zasądzenia od pozwanych kwoty 303.169 zł tytułem zwrotu kaucji gwarancyjnych ustanowionych w ramach umowy nr LBZ/SEJ/22/2015 z 11 maja 2015 roku na wykonanie robót budowlanych na zadaniu Budowa kogeneracyjnego bloku fluidowego CFB o mocy brutto 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ SA w Jastrzębiu Zdroju, której inwestorem był PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.

W odpowiedzi na pozew z dnia 28 października 2021 roku ENERGOINSTAL S.A. zażądała oddalenia powództwa w całości. Złoży również wniosek o połączenie spraw do wspólnego rozpoznania – sprawy zawisłej przed Sądem Okręgowym w Katowicach pod sygn. XIV GC 535/20 oraz zawisłej przed Sądem Okręgowym w Katowicach pod sygn. XIV GC 444/20, gdyż obie sprawy pozostają ze sobą w związku i mogły by być objęte jednym pozwem. W spawach zostały praktycznie zgłoszone identyczne wnioski dowodowe.

W naszej opinii powództwo jest niezasadne i powinno zostać oddalone, jednak w sprawie nie przeprowadzono jeszcze postępowania dowodowego, a więc nie są znane wszystkie fakty, co uniemożliwia prognozowanie jej wyniku.

Pierwsza rozprawa odbyła się 25 kwietnia 2022 roku, kolejna 8 czerwca 2022 roku. Została przesłuchana pierwsza część świadków.

  1. W grudniu 2021 roku ENERGOINSTAL S.A. otrzymał zawiadomienie z Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział Gospodarczy o wniesieniu przez akcjonariusza spółki pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2021 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, a także sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2020. Złożono odpowiedź na pozew. W ocenie Emitenta roszczenie jest bezpodstawne. W lutym 2022 roku w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych pojawiła się informacja o wyznaczeniu terminu rozprawy na dzień 8 sierpnia 2022 roku. Termin ten został zniesiony ze względu na przejście Pani Sędziny w stan spoczynku. Nowy termin rozprawy został wyznaczony na 15 marca 2023 roku.

  2. W dniu 22 czerwca 2022 roku – ENERGOINSTAL S.A. otrzymał z Sądu Okręgowego w Katowicach nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn. akt XIV GNc 260/22 kwoty 176.096,51 złotych należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami oraz 12.422 złotych kosztów procesu, na skutek pozwu wniesionego przez Syndyka Masy Upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach. Pozwem zostały objęte kaucje gwarancyjne zatrzymane z należnych

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku

sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

ELEKTROBUDOWA S.A. płatności z tytułu realizacji Umowy Nr LBZ/IK/SEJ/112/13 z 27 marca 2014 roku na wykonanie prac z zakresu branży elektrycznej, dostaw i usług w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa Bloku kogeneracyjnego CFB w EC Zofiówka.

Po zakończeniu zadania inwestycyjnego w kwietniu 2020 roku, ENERGOINSTAL S.A., w związku z nieusunięciem przez ELEKTROBUDOWA S.A. wad, błędów i braków w dokumentacji jakościowej – stanowiącej część przedmiotu Umowy – naliczył kary umowne w łącznej wysokości 3.059.863,08 złotych, objęte notą obciążeniową nr 13/20, która w dniu 2 kwietnia 2020 roku została przesłana do ELEKTROBUDOWA S.A. Nadto w dniu 27 kwietnia 2020 roku ENERGOINSTAL S.A. przesłał do ELEKTROBUDOWA S.A. oświadczenie o potrąceniu zobowiązania ENERGOINSTAL S.A. w wysokości łącznej 1.426.723,37 zł (z tytułu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych) z należnością z tytułu kar umownych w łącznej wysokości 3.059.863,08 zł. Jednocześnie ELEKTROBUDOWA S.A. została wezwana do zapłaty na dobro ENERGOINSTAL S.A. pozostałej kwoty, tj. 1.633.139, 17 zł.

Rzeczonym pozwem z czerwca 2022 roku Syndyka Masy Upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. dochodzi roszczenia wynikającego z zatrzymanych kaucji gwarancyjnych w wysokości 176.096,51 zł z 4 faktur sprzedaży, wobec zobowiązania potrąconego przez ENERGOINSTAL S.A. w wysokości łącznej 1.426.723,37 zł ze 170 faktur sprzedaży.

W dniu 7 lipca 2022 roku ENERGOINSTAL S.A. przesłał do Sądu Okręgowego w Katowicach sprzeciw od nakazu zapłaty. Postępowanie prowadzone jest obecnie w Sądzie Okręgowym w Katowicach pod sygn. akt XIV GC 304/22.)

  1. Sprawa sygn. akt IX GC 798/20 zawisła przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z powództwa złożonego 22 czerwca 2020 roku przez JSW KOKS S.A. przeciwko ERGO HESTIA S.A. wps: 738.175,08 zł. ENERGOINSTAL S.A. został poinformowany o tym postępowaniu pismem z 12 lutego 2021 roku przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. W dniu 17 marca 2021 roku ENERGOINSTAL S.A. zgłosił wniosek o przystąpienie do sprawy jako Interwenient Uboczny. JSW KOKS S.A. zażądała zasądzenia od ERGO HESTIA S.A. kwoty 738.175,08 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2 października 2018 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu tytułem wypłaty kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania nr PI/U/45/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku dotyczącej budowy bloku energetycznego w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej na zlecenie ENERGOINSTAL S.A. przez ERGO HESTIA S.A. nr 280000038814.

W dniu 31 marca 2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok, w którym zasądził od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA Spółki Akcyjnej w Sopocie na rzecz powoda JSW KOKS S.A. kwotę 738.175,08 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 października 2018 roku do dnia zapłaty kwotę 36.909,00 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz 10.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

ENEERGOISNAL S.A. jako interwenient uboczny w dniu 26 czerwca 2022 roku złożył od powyższego wyroku apelację, która została zarejestrowana przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku pod sygn. I AGa 136/22. Nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy apelacyjnej.

W niniejszym postępowaniu ENERGOINSTAL S.A. nie ma statusu Strony, jest uczestnikiem postępowania.

  1. Sprawa z powództwa ENERGOINSTAL S.A. przeciwko JSW KOKS S.A. prowadzona przed Sądem Okręgowym w Gliwicach pod sygn. X GC 460/19, a następnie przez Sądem Apelacyjnym w Katowicach pod sygn. V AGa 426/20, wps: 1.290.325,32 zł.

W dniu 22 października 2019 roku ENERGOINSTAL S.A. złożył pozew do Sądu Okręgowego w Gliwicach przeciwko JSW KOKS S.A. o zapłatę kwoty 209.260,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 marca 2014 roku tytułem zapłaty kwoty wynagrodzenia za wykonanie prac w ramach umowny nr PI/U/45/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku dotyczącej budowy bloku energetycznego w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej (kwota ta nie została zapłacona na rzecz ENERGOINSTAL S.A. ponieważ JSW KOKS S.A. dokonała jej potrącenia z wzajemnymi wierzytelnościami JSW KOKS S.A. w stosunku do ENERGOINSTAL S.A. z tytułu bezpośredniej zapłaty, na zasadzie odpowiedzialności solidarnej wynikającej z art. 647¹ § 5 k.c., z wynagrodzenia dalszym podwykonawcom robót budowlanych, którzy nie otrzymali wynagrodzenia ze względu na upadłość likwidacyjną ich bezpośredniego kontrahenta, a jednocześnie podwykonawcy ENERGOINSTAL S.A., tj. PBO SKOBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej).

Pismem z dnia 14 stycznia 2020 roku ENERGOINSTAL S.A. rozszerzyła ww. powództwo o kwotę 1.081.064,80 zł.

W dniu 6 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy wydał wyrok sygn. akt X GC 460/19, w którym w całości uwzględnił roszczenie ENERGOINSTAL S.A.

W dniu 14 czerwca 2022 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie o sygn. V AGa 428/20 (na skutek wniesionego zażalenia przez JSW KOKS S.A.), zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo zasądzając od ENERGOINSTAL S.A. na rzecz Pozwanego kwotę 10.817 złotych tytułem kosztów procesu za pierwsza instancję i kwotę 72.617 złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

ENERGOINSTAL S.A. wystąpi w niniejszej sprawie ze skargą kasacyjną, zaskarżając wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 czerwca 2022 roku, wydany w sprawie o sygn. V AGa 428/20.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

Skarga kasacyjna jest zasadna ze względu na istotne zagadnienie prawne występujące w sprawie budzące poważne wątpliwości (które zauważył Sąd Apelacyjny w Katowicach, dając temu wyraz w ustnych motywach uzasadnienia wyroku apelacyjnego na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2022 roku i zachęcając stronę do złożenia skargi kasacyjnej). Zasądzone koszty postępowania wraz z odsetkami zostały zapłacone w sierpniu 2022 roku.

Skarga kasacyjna została przez ENERGOINSTAL S.A. przesłana do Sądu Najwyższego w dniu 23 września 2022 roku. 10. W dniu 19.08.2022 roku ENERGOINSTAL S.A. złożył w Sądzie Okręgowym w Gliwicach pozew o zapłatę p-ko PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju, wartość przedmiotu sporu łącznie 17.187.219,18 zł. Rzeczone koszty wyniknęły w trakcie realizacji kontraktu na budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka, której właścicielem jest PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. – i stanowiły kwoty:

  • a) 1.584.674,63 zł z tytułu bezzasadnie potrąconej kary umownej w grudniu 2014 roku (roszczenie nieprzedawnione);
  • b) 695.000,00 zł z tytułu naprawy syfonu;
  • c) 2.300.000,00 zł naprawa ECO i Luvo;
  • d) 12.255.401,01 zł koszty wydłużonego pobytu;
  • e) 352.143,54 zł naprawy na postoju w 2021 roku spowodowane błędami eksploatacyjnymi i złą jakością paliw.

Koszty opisane w pkt. b) do e) wynikały z usuwania przez ENERGOINSTAL S.A. wad i usterek oraz usuwania awarii zawinionych przez Zamawiającego, a spowodowanych stosowaniem przez Zamawiającego złej jakości paliw oraz błędami eksploatacyjnymi obsługi. Kwota z pkt. a) obejmuje roszczenie z tytułu bezzasadnego obciążenia ENERGOINSTAL S.A. karą umowną za opóźnienie w uruchomieniu kotła parowego OP-140, które to opóźnienie nie miało żadnego związku z działaniami ENERGOINSTAL S.A. Rzeczona kara umowna została bezzasadnie potrącona przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z należności przysługującej ENERGOINSTAL S.A. z faktury bieżącej za grudzień 2014 roku. Roszczenie to nie jest przedawnione, w 2018 roku odbyło się posiedzenie w przedmiocie zawezwania PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. do próby ugodowej, a ponadto roszczenie to było przedmiotem mediacji prowadzonych pomiędzy Stronami, a zakończonych w marcu 2022 roku.

  1. W dniu 21 września 2022 roku ENERGOINSTAL S.A. skierował do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze pozew o zapłatę przeciwko B&B Sp. z o.o. – wartość przedmiotu sporu 807.778,84 zł. B&B Sp. z o.o. realizowała prace montażowe na inwestycji o nazwie Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w SEJ Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. W związku z nieterminową realizacją prac i znacznymi opóźnieniami skutkującymi brakiem dostępu do frontów robót dla innych podwykonawców, na podstawie umowy nr LBZ/SEJ/22/2015 przez ENERGOINSTAL S.A. naliczona kara umowna w wysokości łącznej 944.521,13 zł. Rzeczona kara umowna została objęta notą obciążeniową nr 42/18 z 24 października 2018 roku i przesłana do B&B Sp. z o.o. z żądaniem zapłaty, która nie nastąpiła. Jednocześnie z rzeczonej kary umownej została przez ENERGOINSTAL S.A. potrącona kwota 136.742,29 zł tytułem kaucji długoterminowych wstrzymanych jako zabezpieczenie na wykonanie prac objętych umową nr LBZ/SEJ/22/2015 z 11 maja 2015 roku. W międzyczasie – w 2021 roku – ENERGOINSTAL S.A. złożył w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim zawezwanie od próby ugodowej p-ko B&B Sp. z o.o., wynikające z braku zapłaty noty obciążeniowej nr 42/18; rozprawa odbyła się w marcu 2022 roku, do ugody jednak nie doszło. Natomiast został przerwany bieg przedawnienia, umożliwiając złożenie rzeczonego pozwu o zapłatę.

  2. W dniu 12 września 2022 roku ENERGOINSTAL S.A. przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę kwoty 97.181,17 zł (wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 grudnia 2019 roku do dnia zapłaty) przeciwko KAEFER S.A. Pozwany na podstawie dwóch umów, miał wykonać prace izolacyjne na rurociągach i zbiornikach jako podwykonawca ENERGOINSTAL S.A. na realizacji inwestycji w Polkowicach i Głogowie, której Inwestorem był KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Dwukrotnie zgłaszano pozwanemu wady wykonanej izolacji, skutkujące przekroczeniem dopuszczalnych temperatur na płaszczach izolacji urządzeń i rurociągów, potwierdzonych badaniami termicznymi wykonanymi przez Inwestora oraz ENERGOINSTAL S.A. KAEFER S.A. od zgłoszenia wad jedynie markował działania naprawcze, w rzeczywistości nie podejmując działań, które ostatecznie doprowadziłyby do rozwiązania problemu, o czym świadczy fakt, że izolacja nie została naprawiona w całości, a jedynie punktowo została zmieniona przez pozwanego. Inwestor eksploatujący BGP Polkowice i BGP Głogów obwiniał ENERGOINSTAL S.A. za opieszałość w usuwaniu wad i wyznaczył EENEERGOINSTAL S.A. ostateczny termin rozwiązania problemu przegrzania pomieszczeń, w tym usunięcia wad izolacji, za które odpowiadał KAEFER S.A., na okres postoju bloków na jesieni 2019 roku. Nieprzeprowadzenie wszystkich prac w tym terminie spowodowałoby, że wymianę izolacji trzeba byłoby odłożyć na nieznaną przyszłość, a nadto ENERGOINSTAL S.A. zostałby obciążony przez KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. kosztami wykonawstwa zastępczego oraz karami umownymi i odszkodowaniem za szybsze zużycie urządzeń pracujących w zawyżonych temperaturach. Postój planowany na październik 2019 roku (Głogów) i listopad 2019 roku (Polkowice), był najbliższym i jednocześnie ostatecznym terminem na usunięcie wad izolacji. Pozwany natomiast odmówił wykonania prac co wymagało

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

zastosowania przez powoda wykonawstwa zastępczego. ENERGOINSTAL S.A., na podstawie zapisów § 12 ust. 5 obu umów, skorzystał z możliwości zlecenia zastępczego usuwania wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko KAEFER S.A. o czym pozwany został wcześniej lojalnie poinformowany, ze wskazaniem potencjalnych kosztów wykonawstwa zastępczego. Prace naprawcze w zastępstwie KAEFER S.A., na zlecenie ENERGOINSTAL S.A. przeprowadził ENIZO Sp. z o.o. w oparciu o wcześniej złożone oferty. Po wykonaniu prac ENERGOINSTAL S.A. wystawił notę obciążeniową nr 25/19 na KAEFER S.A., w której obciążył KAEFER S.A. kwotą 155.870,70 zł kosztów poniesionych na zastępcze usunięcie wady, która jest częściowo objęta niniejszym powództwem do kwoty 97.181,17 zł, ze względu na uregulowanie przez potrącenie pozostałej części wzajemnych wierzytelności pomiędzy powodem i pozwanym.

  1. W dniu 29 września 2022 roku – ENERGOINSTAL S.A. otrzymał z Sądu Okręgowego w Katowicach nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn. akt XIV GNc 196/22 kwoty 1.242.497 zł należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu, na skutek pozwu wniesionego przez Syndyka Masy Upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach. Pozwem zostały objęte zatrzymane kaucje gwarancyjne, które w kwietniu 2020 roku zostały przez ENERGOINSTAL S.A. potrącone z należnością z tytułu kar umownych (vide pkt. 7).

W dniu 13 października 2022 roku ENERGOINSTAL S.A. przesłał do Sądu Okręgowego w Katowicach sprzeciw od nakazu zapłaty, wnosząc jednocześnie o zawieszenie biegu postępowań sygn. akt XIV GC 304/22 oraz sygn. akt XIV GNc 196/22 do czasu ustalenia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach pod sygn. X GUp 45/20 oraz rozpoznania wniosków złożonych w tym postępowaniu przez Syndyka Masy Upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. oraz sprzeciwu, co do odmowy uznania na liście wierzytelności przysługującej ENERGOINSTAL S.A., który to sprzeciw ENERGOINSTAL S.A. złożył w dniu 18 listopada 2022 roku.

  1. W dniu 18 października 2022 roku ENERGOINSTAL S.A. otrzymał z Sądu Okręgowego w Katowicach pozew o zapłatę od PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju, wartość przedmiotu sporu 33.700.760,96 zł. Pozwem (o którym informowano w Raporcie Bieżącym nr 10/22 z dnia 20 października 2022 roku), zostały objęte kary umowne wyliczone za rzekome nieosiągnięcie gwarantowanego poziomu dyspozycyjności w I oraz w II roku eksploatacji Bloku CFB w EC Zofiówka. Powyższe dotyczy kontraktu nr 145/2013 z dnia 14.10.2013 roku zawartego przez ENERGOINSTAL S.A. a spółką energetyczną JASTRZĘBIE S.A. (obecnie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.) na Budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ SA. W ocenie ENERGOINSTAL S.A. pozew o zapłatę kar umownych jest bezpodstawny, a stosowane stanowisko w tym zakresie zostanie przedstawione w odpowiedzi na pozew, w terminie wyznaczonym przez Sąd.

NOTA 44. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta

Spółka Akcyjna ENERGOINSTAL nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

NOTA 45. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

W Spółce w III kwartale 2022 roku, w stosunku do roku 2021 nie dokonano zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku

sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

NOTA 46. Dokonanie korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność ENERGOINSTAL S.A.

W związku z rozpoznaniem w danych finansowych za okres 01.01. – 30.09.2021 r. przychodu z tytułu dywidendy od spółki zależnej ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą nr 5 z dnia 11.05.2021 r. w kwocie 1.556.000,00 zł oraz jednoczesną zmianą podziału wyniku finansowego ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. za rok 2020 zgodnie z uchwałą nr 1 z dnia 14.12.2021 w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 11.05.2021 r. Spółka dokonała retrospektywnego przekształcenia danych finansowych za okres 01.01. – 30.09.2021 r. polegającego na zmniejszeniu wartości przychodów finansowych z tytułu dywidend o kwotę 1.556.000,00 zł.

Poniżej zaprezentowano wpływ wprowadzonej korekty na sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021 – 30.09.2021.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY 01.01.2021
30.09.2021
Opublikowane
Korekta 01.01.2021
30.09.2021
Przekształcone
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A–B) 664 - 664
H. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C-D-E-+F-G) (3 581) - (3 581)
I. Przychody finansowe 5 852 (1 556) 4 296
K. Zysk/strata brutto (H+I-J) 2 022 (1 556) 466
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (K-L) 2 022 (1 556) 466
O. Zysk/strata netto za rok obrotowy 2 022 (1 556) 466
S. Całkowite dochody ogółem 2 081 (1 556) 525

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

01.01.2021
30.09.2021
Opublikowane
Korekta 01.01.2021
30.09.2021
Przekształcone
Zysk / strata za rok obrotowy 2 022 (1 556) 466
Zysk / strata z lat ubiegłych i roku bieżącego na
30.09.2021
(72 458) (1 556) (74 014)
Kapitał własny na dzień 30.09.2021 46 480 (1 556) 44 924

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA 01.01.2021
30.09.2021
Opublikowane
Korekta 01.01.2021
30.09.2021
Przekształcone
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk netto 2 022 (1 556) 466
Korekta o pozycje (6 837) 1 556 (5 281)
Przychody z tytułu dywidend (5 556) 1 556 (4 000)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
operacyjnej
(4 815) - (4 815)

W śródrocznym skróconym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym Zarząd Spółki wykazał również korektę błędu dotyczącą przekształcenia danych finansowych na dzień 1 stycznia 2021 roku związaną z błędnym rozliczaniem

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca do 30 września 2022 roku

sporządzone zgodnie z MSR i MSSF

dofinansowania wartości niematerialnych (332 tys. zł) oraz z błędnym ujęciem sprzedaży dofinansowanych aktywów trwałych (2.750 tys. zł). Powyższe korekty wpłynęły na zwiększenie wartości kapitału własnego oraz zysków zatrzymanych na dzień 1 stycznia 2021 roku o kwotę 3.082 tys. zł. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian został przedstawiony w nocie nr 48 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.

Podpisy Członków Zarządu:

Michał Więcek Prezes Zarządu

Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie:

Barbara Obrzut Główny Księgowy Grupy Kapitałowej

Podpis

Podpis

Podpis

Katowice, 29 listopad 2022 r.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.