Torpol S.A. — Interim / Quarterly Report 2017

May 23, 2017

GRUPA TORPOL S.A.

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU

	Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat 3
	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 4
	Skrócony skonsolidowany bilans 5
	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 6
	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 7
	Dodatkowe noty objaśniające 8
1.	Informacje ogólne 8
2.	Skład Grupy 9
3.	Skład Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej 9
4.	Akcjonariat jednostki dominującej 10
5.	Stan posiadania akcji Jednostki dominującej przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostkę 10
6.	Podstawa sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 11
7.	Nowe standardy rachunkowości 11
8.	Zmiana szacunków wyceny kontraktów 12
9.	Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy Torpol za pierwszy kwartał 2017 roku 13
	10. Sezonowość działalności 13
	11. Informacje dotyczące segmentów działalności 14
	11.1. Segmenty operacyjne 15
	11.2. Informacje geograficzne 16
	12. Podatek odroczony 16
	13. Transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz pozostałych aktywów
	niematerialnych 17
	14. Zmiana stanu odpisów aktualizujących 17
	15. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 17
	16. Instrumenty finansowe 17
	17. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 17
	18. Zmiany stanu rezerw 17
	18.1. Zmiany stanu rezerw 18
	18.2. Inne rezerwy 18
	19. Rozliczenia międzyokresowe w pasywach 19
	20. Zobowiązania warunkowe 19
	20.1. Sprawy sądowe 20
	21. Informacje o podmiotach powiązanych 25
	21.1. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 25
	22. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 26
	23. Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 27
	24. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognoz 27
	25. Najważniejsze zdarzenia w okresie I kwartału 2017 roku 28
	26. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 30

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku

		Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017	Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016
	Nota
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży usług		64 257	146 571
Przychody z wynajmu		0	0
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów		89	99
Przychody ze sprzedaży		64 346	146 670
Koszt własny sprzedaży		61 671	137 085
Zysk brutto ze sprzedaży		2 675	9 585
Koszty sprzedaży		103	266
Koszty ogólnego zarządu		6 341	6 197
Zysk ze sprzedaży		-3 769	3 122
Pozostałe przychody operacyjne		345	682
Pozostałe koszty operacyjne		68	149
Zysk z działalności operacyjnej		-3 492	3 655
Przychody finansowe		1 286	1 341
Koszty finansowe		1 535	841
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej		-137	-25
Zysk brutto		-3 878	4 130
Podatek dochodowy		-569	974
Zysk netto za okres		-3 309	3 156
Przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej		-3 290	3 156
Udziały niekontrolujące		-19	0
Zysk na jedną akcję (w złotych):
- liczba akcji w tysiącach sztuk		22 970	22 970
-podstawowy i rozwodniony z zysku za rok obrotowy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej		-0,14	0,14

Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu

Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu

Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu Marta Izdebska Dyrektor Biura Rachunkowości

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku

	Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017	Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016
Nota
Zysk/(strata) netto za okres	-3 309	3 156
Inne całkowite dochody
Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku
zysków i strat:	0	0
Zyski/Straty aktuarialne	0	0
Podatek dochodowy dotyczący składników, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach	0	0
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku
zysków i strat: Różnice kursowe z przeliczenia	0	0
jednostki zagranicznej	-109	49
Inne całkowite dochody netto	-109	49
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES	-3 418	3 205
Całkowity dochód przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej	-3 399	3 205
Udziały niekontrolujące	-19	0

Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu

Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu

Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu Marta Izdebska Dyrektor Biura Rachunkowości

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS

na dzień 31 marca 2017 roku

		31 marca 2017	31 grudnia 2016
AKTYWA	Nota
Aktywa trwałe		154 428	167 728
Rzeczowe aktywa trwałe		109 928	106 725
Nieruchomości inwestycyjne		0	0
Wartość firmy		9 008	9 008
Wartości niematerialne		776	852
Udziały we wspólnych przedsięwzięciach		1 178	1 315
Udziały w pozostałych jednostkach		0	0
Udzielone pożyczki		8	0
Należności długoterminowe		7 408	26 945
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	12	22 726	22 237
Rozliczenia międzyokresowe		3 396	646
Aktywa obrotowe Zapasy		374 412 39 302	513 129 18 537
Należności z tytułu dostaw i usług		104 510	221 508
Rozliczenie kontraktów budowlanych Pozostałe należności finansowe		20 094 3 123	31 195 8 642
Należności z tytułu podatku dochodowego		15 263	14 032
Pozostałe należności niefinansowe		8 626	7 137
Rozliczenia międzyokresowe		4 945	4 973
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		147 849	207 105
Pozostałe aktywa finansowe		30 700	0
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		0	0
SUMA AKTYWÓW		528 840	680 857
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny ogółem		214 594	218 012
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		215 525	218 924
Kapitał podstawowy		4 594	4 594
Pozostałe kapitały rezerwowe		133 457	133 457
Kapitały zapasowe		58 918	58 918
Zyski zatrzymane		19 285	22 575
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej		-911	-802
Kapitał z aktualizacji wyceny (zyski/straty aktuarialne) Udziały niekontrolujące		182 -931	182 -912
Zobowiązania długoterminowe		94 953	93 875
Obligacje długoterminowe		40 000	40 000
Rezerwy		692	692
Pozostałe zobowiązania finansowe		47 979	53 183
Pozostałe zobowiązania		6 282	0
Zobowiązania krótkoterminowe		219 293	368 970
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		96 973	232 627
Pozostałe zobowiązania finansowe		25 612	36 584
Kredyty i pożyczki		21 498	38 984
Obligacje krótkoterminowe		380	0
Rozliczenie kontraktów budowlanych i przychodów przyszłych okresów		22 529	30 513
Pozostałe zobowiązania niefinansowe		31 594	8 608
Rozliczenia międzyokresowe		6 942	8 025
Rezerwy		13 765	13 629
Zobowiązania razem		314 246	462 845
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ		528 840	680 857

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu Marta Izdebska Dyrektor Biura Rachunkowości

Dodatkowe noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 32 stanowią jego integralną część

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku

		Okres 3 miesięcy	Okres 3 miesięcy
		zakończony	zakończony 31
		31 marca 2017	marca 2016
	Nota
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk brutto		-3 878	4 130
Korekty o pozycje:
Amortyzacja		3 824	3 322
Zysk na działalności inwestycyjnej		-107	-563
Zmiana stanu należności		121 240	-54 948
Zmiana stanu zapasów		-20 765	827
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek		-130 713	-117 773
Przychody z tytułu odsetek		-661	-953
Koszty z tytułu odsetek		1 324	770
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-3 804	5 464
Zmiana stanu rezerw		135	1 703
Podatek dochodowy zapłacony		-1 231	-3 364
Pozostałe		-109	73
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		-34 745	-161 312
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		206	665
Sprzedaż inwestycji w nieruchomości		0	55
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		-2 154	-5 234
Nabycie aktywów finansowych		0	-12
Odsetki otrzymane		467	868
Pozostałe		-332	-293
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-1 813	-3 951
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		-4 411	-2 236
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów		3 361	8 521
Emisja dłużnych papierów wartościowych		0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0	0
Spłata pożyczek/kredytów		-20 848	-3 705
Odsetki zapłacone		-800	-396
Pozostałe		0	0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		-22 698	2 184
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		-59 256	-163 079
Środki pieniężne na początek okresu		207 105	342 859
Środki pieniężne na koniec okresu		147 849	179 780
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu Marta Izdebska Dyrektor Biura Rachunkowości

Dodatkowe noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 32 stanowią jego integralną część

GRUPA TORPOL S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku

(w tysiącach PLN)

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku

	Nota	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe*	Kapitał zapasowy - Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy - pozostały	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	Kapitał z aktualizacji wyceny(zyski/straty aktuarialne)	Razem kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
Na dzień 1 stycznia 2017 roku		4 594	133 457	54 617	4 301	22 575	-802	182	218 924	-912	218 012
- Zysk roku		0	0	0	0	-3 290	0	0	-3 290	-19	-3 309
-Inne całkowite dochody netto		0	0	0	0	0	-109	0	-109	0	-109
Całkowity dochód za okres		0	0	0	0	-3 290	-109	0	-3 399	-19	-3 418
Na dzień 31 marca 2017 roku		4 594	133 457	54 617	4 301	19 285	-911	182	215 525	-931	214 594
Na dzień 1 stycznia 2016 roku		4 594	117 305	54 617	4 301	44 245	-1 489	-11	223 562	-672	222 890
- Zysk roku		0	0	0	0	3 156	0	0	3 156	0	3 156
-Inne całkowite dochody netto		0	0	0	0	0	49	0	49	0	49
Całkowity dochód za okres		0	0	0	0	3 156	49	0	3 205	0	3 205
Na dzień 31 marca 2016 roku		4 594	117 305	54 617	4 301	47 401	-1 440	-11	226 767	-672	226 095
Na dzień 1 stycznia 2016 roku		4 594	117 305	54 617	4 301	44 245	-1 489	-11	223 562	-672	222 890
- Zysk roku		0	0	0	0	10 331	0	0	10 331	-240	10 091
-Inne całkowite dochody netto		0	0	0	0	0	687	193	880	0	880
Całkowity dochód za okres		0	0	0	0	10 331	687	193	11 211	-240	10 971
Podział wyniku		0	16 152	0	0	-16 152	0	0	0	0	0
Dywidenda		0	0	0	0	-15 849	0	0	-15 849	0	-15 849
Na dzień 31 grudnia 2016 roku		4 594	133 457	54 617	4 301	22 575	-802	182	218 924	-912	218 012

Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu

Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu

Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Wiceprezes Zarządu Marta Izdebska Dyrektor Biura Rachunkowości

Tomasz Krupiński

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Informacje ogólne

Grupa kapitałowa Torpol składa się z Torpol S.A. ("jednostka dominująca", "spółka", "Torpol") i jej spółek zależnych. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku wraz z danymi porównawczymi na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Torpol Spółka z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 30 listopada 1999 roku. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000156087. Spółce nadano numer statystyczny REGON 639691564.

Dnia 2 stycznia 2012 roku Torpol Spółka z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną pod firmą Torpol Spółka Akcyjna. Postanowieniem Sadu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30 grudnia 2011 roku spółka Torpol S.A. została zarejestrowana w dniu 2 stycznia 2012 roku w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000407013. Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 551 § 1 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, ze skutkami określonymi w art. 553 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym spółce Torpol S.A. (jako spółce przekształconej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki Torpol Spółka z o.o. (spółki przekształcanej).

1 lipca 2014 roku nastąpił przydział akcji Torpol S.A. w ramach pierwszej oferty publicznej, w której dotychczasowy właściciel Polimex – Mostostal sprzedał wszystkie posiadane walory. W ramach oferty publicznej inwestorom zostało zaoferowanych 15 570 000 akcji serii A, tj. wszystkie akcje należące dotychczas do Polimex – Mostostal S.A. oraz 7 400 000 akcji serii B. Cena nominalna oferowanych akcji to 8 złotych.

Pierwsze notowanie walorów Torpol S.A. oraz PDA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbyło się 8 lipca 2014 roku.

W dniu 22 sierpnia 2014 roku Spółka powzięła informację z danych Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o wydaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 7 400 000 akcji serii B oraz wykreśleniu dotychczasowego, jedynego akcjonariusza Polimex-Mostostal S.A.. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 594 tys. zł i dzieli się na 15 570 000 akcji serii A oraz 7 400 000 akcji serii B (łącznie 22 970 000 akcji) o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu (61-052), ul. Mogileńska 10G. Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

Podstawowym przedmiotem działania Grupy jest realizacja projektów generalnego wykonawstwa w zakresie budowy dróg szynowych i kołowych. Grupa wykonuje również roboty ogólnobudowlane w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych – linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, realizuje usługi projektowe.

2. Skład Grupy

W skład Grupy wchodzi Torpol S.A. wraz z zarejestrowanym w grudniu 2010 roku przedstawicielstwem w Norwegii Torpol Norge NUF oraz założonym w 2012 roku oddziałem w Republice Serbii TORPOL S.A. ORGANAK oraz następujące spółki zależne:

Lp.	Jednostka	Siedziba	Zakres działalności	% udział Torpol S.A. w kapitale	Cena nabycia w tys. złotych
				31 marca 2017	31 grudnia 2016
1	Afta Sp. z o.o. (*)	ul. Sarmacka 7, Poznań	unieszkodliwianie odpadów	100,00%	100,00%	61
2	Torpol Norge A.S.(*)	Brobekkveien 80a, Oslo	rozwój kolei, zarówno nad i pod ziemią	100,00%	100,00%	5 567
3	Torpol Oil&Gas Sp. z o.o.* wcześniej Dimark Oil&Gas Sp. z o.o.	ul. Długa 5, Wysogotowo	działalność w zakresie specjalistycznego projektowania	90,93%	90,93%	2 004
4	Torpol d.o.o. za usluge	Medimurska 21, 10000 Zagreb	wykonywanie usług kolejowych	100,00%	100,00%	12
*	jednostka konsolidowana metodą pełną

W dniu 18 lutego 2016 roku w Chorwacji została zarejestrowana Spółka Torpol d.o.o. za usługę, w której jednostka dominująca posiada 100% udział w kapitale.

Na dzień 31 marca 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek.

Grupa posiada udział we wspólnych przedsięwzięciach i wspólnych działaniach:

Lp.	Jednostka	Siedziba	Zakres działalności	% udział Torpol S.A. w kapitale	Cena nabycia w tys. złotych
				31 marca 2017	31 grudnia 2016
1	Lineal Sp. z o.o.	ul. Sarmacka 7, Poznań	usługi specjalistycznego projektowania	50,00%	50,00%	506
2	NLF Torpol Astaldi spółka cywilna	Pl. B. Sałacińskiego 1, Łódź	projekt Nowa Łódź Fabryczna	50,00%	50,00%	5

3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej

W skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 31 marca 2017 roku wchodzili:

-	Pan Grzegorz Grabowski	-	Prezes Zarządu
-	Pan Krzysztof Miler	-	Wiceprezes Zarządu
-	Pan Michał Ulatowski	-	Wiceprezes Zarządu

W roku 2017 nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu. Pomiędzy datą bilansową a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego zmiany w składzie Zarządu również nie wystąpiły.

W skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej na dzień 31 marca 2017 roku wchodzili:

-	Pani Jadwiga Dyktus	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
-	Pani Monika Domańska	-	Sekretarz Rady Nadzorczej
-	Pan Tadeusz Kozaczyński	-	Członek Rady Nadzorczej
-	Pan Jerzy Suchnicki	-	Członek Rady Nadzorczej
-	Pan Jacek Srokowski	-	Członek Rady Nadzorczej
-	Pan Adam Pawlik	-	Członek Rady Nadzorczej
-	Pan Tomasz Hapunowicz	-	Członek Rady Nadzorczej

W okresie od dnia bilansowego 31 marca 2017 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy do publikacji skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

4. Akcjonariat jednostki dominującej

Według posiadanych przez Torpol S.A. informacji, struktura akcjonariatu Torpol S.A. na dzień 31 marca 2017 r. przedstawia się następujący sposób:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	% udział w kapitale zakładowym
TF Silesia Sp. z o.o.	8 728 600	8 728 600	38,00%
Nationale – Nederlanden OFE	2 200 000	2 200 000	9,58%
PKO TFI**	1 973 000	1 973 000	8,59%
Pozostali	10 068 400	10 068 400	43 83%
RAZEM	22 970 000	22 970 000	100,00%

** dotyczy akcji będących w posiadaniu zarządzanych przez podmiot funduszy

5. Stan posiadania akcji Jednostki dominującej przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostkę

Akcje Torpol S.A. będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania prezentuje poniższa tabela:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Liczba akcji 31 marca 2017 r.	Liczba akcji 31 grudnia 2016
Grzegorz Grabowski	Prezes Zarządu	0	0
Krzysztof Miler	Wiceprezes Zarządu	7 523	7 523
Michał Ulatowski	Wiceprezes Zarządu	2 332	2 332
Tomasz Krupiński	Wiceprezes Zarządu	0	0

Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają udziałów w jednostkach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

6. Podstawa sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych oraz nieruchomości inwestycyjnych, które są wyceniane według wartości godziwej.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych ("zł"), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych.

W związku z zaokrągleniem danych do tysięcy w niektórych przedstawionych w sprawozdaniu tabelach suma kwot w danej kolumnie lub wierszu może różnić się nieznacznie od wartości łącznej podanej dla danej kolumny lub wiersza.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Torpol S.A. za pierwszy kwartał roku 2017 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 – "Śródroczna sprawozdawczość finansowa".

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.

7. Nowe standardy rachunkowości

Następujące standardy i interpretacje zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jednak nie weszły jeszcze w życie:

• MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014 roku) do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później.
• MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowano dnia 12 kwietnia 2016 roku), obejmujący zmiany do MSSF 15 Data wejścia w życie MSSF 15 (opublikowano dnia 11 września 2015 roku) – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później.
• MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później.

Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego Grupa nie rozpoczęła prac nad analizą wpływu MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16 na sytuację finansową i wyniki Grupy. Grupa planuje rozpocząć analizę II kwartale w 2017 roku.

MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później,

• Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony,
• Zmiany do MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe łącznie z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano 12 września 2016 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
• Zmiany do MSR 12 Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikających z nierozliczonych strat podatkowych (opublikowano dnia 19 stycznia 2016 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później,
• Zmiany do MSR 7 Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji (opublikowano dnia 29 stycznia 2016 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później,
• Zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji (opublikowano dnia 20 czerwca 2016 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później.
• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2014-2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – Zmiany do MSSF 12 mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później, natomiast Zmiany do MSSF 1 oraz MSR 28 mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
• Interpretacja KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej i zaliczki (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
• Zmiany do MSR 40: Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później.

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej.

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości.

8. Zmiana szacunków wyceny kontraktów

Zarząd jednostki dominującej, w oparciu o swą najlepszą wiedzę na moment sporządzenia sprawozdań finansowych dokonuje szeregu szacunków. Szacunki te obarczone są niepewnością i podlegają rewizji w kolejnym roku obrotowym. Skutek zmiany szacunku odnoszony jest prospektywnie w wynik kolejnego roku obrotowego.

W pierwszym kwartale roku 2017 zmianie uległ planowany budżet przychodów i kosztów dotyczący realizowanego kontraktu:

1) Rewizja budżetu spowodowana była zmianą przedmiarów robót. Wskutek opisanej zmiany nastąpiło zmniejszenie przychodów oraz zysku brutto ze sprzedaży w kwocie 279 tysięcy złotych.

Powyższą zmianę obliczono porównując rozpoznane w 2017 roku przychody i zyski z przychodami i zyskami, które Grupa rozpoznałaby, gdyby budżet nie podlegał weryfikacji. Zmiany powyższe miały wpływ na wynik I kwartału 2017 roku zaprezentowany w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

9. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy Torpol za pierwszy kwartał 2017 roku

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy była dobra mimo poniesionej straty netto w I kwartale 2017 roku, która wynikała z niskiego poziomu sprzedaży Grupy. Posiadany potencjał finansowy, kadrowy i techniczny pozwala na wysoką aktywność w pozyskiwaniu projektów budowlanych. Głównym celem Zarządu jednostki dominującej jest budowanie rentownego portfela zamówień na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych oraz utrzymanie kluczowej kadry inżynierskiej.

Spadek przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2017 rdr. wynika z niskiej kontraktacji na skutek braku rozstrzygnięć zasadniczych postępowań w 2016 roku, w wyniku czego Grupa nie zawarła nowych istotnych umów na realizację projektów budowlanych. Ponadto w okresie zimowym (szczególnie w styczniu i lutym) prace budowlane na kontraktach prowadzone były w ograniczonym zakresie. Działalność Grupy podlega sezonowości i często I kwartał jest najsłabszym okresem w roku obrotowym, w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Niski przerób własny spowodował również spadek kosztu własnego sprzedaży, na skutek czego poziom zysku brutto na sprzedaży był niższy o 72,1% i wyniósł 2 675 tysięcy złotych. Taka sytuacja miała również bezpośredni wpływ na poziom poniesionych strat w I kwartale 2017 roku.

Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży Grupy utrzymały się na takim samym poziomie, ponieważ wzrost kosztów ogólnego zarządu w jednostce dominującej (+14,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016) wynikający z utrzymania kluczowej kadry został skompensowany działaniami optymalizacyjnymi w spółkach zależnych. W efekcie zysk ze sprzedaży Grupy spadł o 6 891 tysiące złotych w porównaniu z I kwartałem 2016 roku, do poziomu -3 769 tysięcy złotych.

Saldo pozostałej działalności operacyjnej było dodatnie (277 tysięcy złotych w I kwartale 2017 roku wobec 533 tysięcy złotych w tym samym okresie roku 2016) i nie miało wpływu na podstawową działalność Grupy. W konsekwencji strata z działalności operacyjnej wyniosła -3 492 tysiące złotych, co oznacza spadek o 7 147 tysiące złotych rdr.

W badanym okresie Grupa zanotowała wyraźny wzrost kosztów finansowych, co spowodowane było głównie kosztami odsetkowymi z tytułu umów leasingowych, ujemnych różnic kursowych oraz odsetek od kredytów i pożyczek.

Wynik finansowy brutto Grupy w okresie sprawozdawczym wyniósł -3 878 tysięcy złotych, co oznacza spadek o 8 008 tysiące złotych rdr. Natomiast zysk netto wyniósł -3 309 tysięcy złotych (wobec 3 156 tysięcy złotych za I kwartał 2016 roku).

10. Sezonowość działalności

Prowadzenie prac budowlano-montażowych jest silnie uzależnione od panujących warunków atmosferycznych. Dlatego też poziom przychodów w tym sektorze zmienia się w zależności od pory roku.

W efekcie oddziaływania zjawiska sezonowości możliwe są okresowe wahania przychodów ze sprzedaży, co może w krótkim okresie wpływać na wyniki finansowe osiągane przez Grupę.

Oprócz sezonowości wpływ na przychody ze sprzedaży oraz koszty ma portfel kontraktów.

11. Informacje dotyczące segmentów działalności

Dla celów zarządczych Grupa została podzielona na części w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi. Istnieją zatem następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne:

Drogi kolejowe	– generalne wykonawstwo kompleksowych usług
	budowy i modernizacji obiektów w branży
	budownictwa kolejowego. Odbiorcami usług są PKP
	PLK S.A., Bane Nor (Norweskie Koleje Państwowe).
Drogi tramwajowe	– generalne wykonawstwo kompleksowych usług
	budowy i modernizacji obiektów w branży
	budownictwa tramwajowego. Odbiorcami usług są
	Zarządy Dróg Miejskich, Sporveien Oslo AS, Oslo
	kommune (kontrakty w Norwegii).
Pozostałe	– urządzenia elektryczne, usługi projektowe, pozostałe
	usługi nie ujęte w innych segmentach

Zarząd monitoruje wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk lub strata brutto na sprzedaży. Koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu, pozostałe koszty i przychody operacyjne, jak również skutki finansowania Grupy (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów. Zarząd również nie analizuje aktywów Grupy w podziale na segmenty. Część aktywów trwałych ze względu na swą specyfikę wykorzystywana jest w różnych segmentach Grupy.

Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.

11.1. Segmenty operacyjne

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku, 31 marca 2016 roku.

		Działalność kontynuowana	Wyłączenia	Działalność ogółem
Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku	Drogi kolejowe	Drogi tramwajowe	Pozostałe	Razem
Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów
zewnętrznych	54 327	7 446	2 573	64 346		64 346
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu ogółem	54 327	7 446	2 573	64 346		64 346
Wyniki
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży segmentu	2 870	-1 005	810	2 675		2 675

		Działalność kontynuowana	Wyłączenia	Działalność ogółem
Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku	Drogi kolejowe	Drogi tramwajowe	Pozostałe	Razem
Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	120 840	18 581	7 249	146 670		146 670
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu ogółem	120 840	18 581	7 249	146 670		146 670
Wyniki
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży segmentu	7 129	1 861	595	9 585		9 585

Ze względu na fakt, że Spółka nie przeprowadza oceny wyników segmentów oraz nie podejmuje decyzji na podstawie analizy aktywów i zobowiązań według segmentów odstąpiono od ujawnienia przypisania aktywów i zobowiązań do segmentów.

11.2. Informacje geograficzne

Grupa zaangażowana jest w prowadzenie projektów generalnego wykonawstwa w branży budownictwa kolejowego i tramwajowego w Polsce i w Norwegii. Poniżej zaprezentowano dane dotyczące przychodów z podziałem na przychody krajowe i zagraniczne, jak również informację na temat aktywów zlokalizowanych w kraju i zagranicą:

Okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku lub na dzień 31 marca 2017 roku	Kraj	Zagranica	Razem
Przychody z działalności kontynuowanej:
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	56 286	8 060	64 346
Przychody obszaru ogółem	56 286	8 060	64 346
Pozostałe informacje dotyczące obszaru:
Aktywa obszaru	491 393	37 447	528 840
Aktywa nieprzypisane	0	0	0
Aktywa ogółem	491 393	37 447	528 840

Okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku lub na dzień 31 marca 2016 roku	Kraj	Zagranica	Razem
Przychody z działalności kontynuowanej:
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	129 386	17 284	146 670
Przychody obszaru ogółem	129 386	17 284	146 670
Pozostałe informacje dotyczące obszaru:
Aktywa obszaru	545 899	33 218	579 117
Aktywa nieprzypisane	0	0	0
Aktywa ogółem	545 899	33 218	579 117
Pozostałe informacje dotyczące obszaru:
Aktywa obszaru	645 249	35 608	680 857
Aktywa nieprzypisane	0	0	0
Aktywa ogółem na 31 grudnia 2016 roku	645 249	35 608	680 857

12. Podatek odroczony

	31 marca 2017	31 grudnia 2016	Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	30 980	36 326	-5 267
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	8 253	14 089	-5 836
Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego	22 727	22 237
Obciążenie z tytułu podatku odroczonego			-569
w tym:
Ujęte w zysku lub stracie			-569

13. Transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz pozostałych aktywów niematerialnych

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2017 roku Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w kwocie 6 710 tys. PLN w tym w leasingu 4 555 tys. PLN (w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 roku: 11 276 tys. PLN w tym w leasingu 5 905 tys. PLN).

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2017 roku Grupa sprzedała rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne o łącznej wartości księgowej 206 tys. PLN (w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 roku: 102 tys. PLN).

14. Zmiana stanu odpisów aktualizujących

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów oraz należności:

	Zapasy	Należności
Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia 2017	0	20 166
Zwiększenie	0	2
Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej	0	0
Wykorzystanie	0	-3 396
Rozwiązanie odpisu	0	-581
Odpis aktualizujący na dzień 31 marca 2017	0	16 191

15. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Na dzień 31 marca 2017 roku, oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa nie posiadała aktywów trwałych zaklasyfikowanych do sprzedaży.

16. Instrumenty finansowe

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2017 roku oraz w roku zakończonym 31 grudnia 2016, nie miały miejsca przesunięcia między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, ani też żaden z instrumentów nie został przesunięty z/ do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.

17. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty

Zarząd Torpol S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 roku podjął uchwałę na podstawie, której rekomendowane jest Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, wynoszący 15 360 700,98 PLN, został przeznaczony na:

• zwiększenie kapitału rezerwowego – w kwocie 5 253 900,98 PLN,

• wypłatę dywidendy – w kwocie 10 106 800,00 PLN, tj. 0,44 złotego na jedną akcję.

Rekomendowane jest przy tym aby dzień dywidendy był wyznaczony na dziesiąty dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostki dominującej uchwały

o podziale zysku netto Torpol S.A. za 2016 rok, natomiast wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 30 września 2017 roku.

Rada Nadzorcza Spółki Torpol S.A. pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję Zarządu Torpol S.A.

18. Zmiany stanu rezerw

18.1. Zmiany stanu rezerw

	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Rezerwa na sprawę sporną*	Rezerwa na koszty kontraktów	Rezerwa na straty na kontraktach	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2017 roku	2 061	744	10 062	1 250	204	14 321
Utworzone w ciągu roku
obrotowego	0	0	0	136	0	136
Wykorzystane	0	0	0	0	0	0
Rozwiązane	0	0	0	0	0	0
Na dzień 31 marca 2017 roku	2 061	744	10 062	1 386	204	14 457
Krótkoterminowe na dzień 31
marca 2017 roku	2 061	52	10 062	1 386	204	13 765
Długoterminowe na dzień 31
marca 2017 roku	0	692	0	0	0	692
Razem	2 061	744	10 062	1 386	204	14 457
Na dzień 1 stycznia 2016 roku	2 061	799	9 511	10 555	1 362	24 288
Utworzone w ciągu roku
obrotowego	0	188	551	0	204	943
Wykorzystane	0	17	0	0	0	17
Rozwiązane	0	226	0	9 305	1 362	10 893
Na dzień 31 grudnia 2016 roku	2 061	744	10 062	1 250	204	14 321
Krótkoterminowe na dzień
31 grudnia 2016 roku	2 061	52	10 062	1 250	204	13 629
Długoterminowe na dzień
31 grudnia 2016 roku	0	692	0	0	0	692
Razem	2 061	744	10 062	1 250	204	14 321

* Rezerwa dotyczy sprawy spornej z podwykonawcą. Przewidywany czas wypływów trudno określić.

Grupa tworzy rezerwy metodą szczegółowej identyfikacji analizując ryzyko związane z poszczególnymi transakcjami.

Grupa tworzy rezerwę na koszty przewidywanych napraw gwarancyjnych w oparciu o poziom napraw gwarancyjnych odnotowanych w latach ubiegłych. Grupa na dzień 31 marca 2017 roku wykazała rezerwę na koszty przewidywanych napraw gwarancyjnych w kwocie 2 061tysięcy złotych (2016 rok: 2 061 tysięcy złotych).

18.2. Inne rezerwy

Na dzień 31 marca 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa nie utworzyła innych rezerw.

19. Rozliczenia międzyokresowe w pasywach

	31 marca 2017	31 grudnia 2016
Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu:
Niewykorzystanych urlopów	4 900	4 918
Premii i nagród	492	492
Badania sprawozdania finansowego	53	125
Rozliczenie międzyokresowe bierne kosztów dotyczących podwykonawców	1 231	2 220
Rezerwa na koszty i sprawy sporne	175	266
Pozostałe	91	4
Razem	6 942	8 025
- krótkoterminowe 6 942
- długoterminowe	0	0

20. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	31 marca 2017	31 grudnia 2016
Na rzecz jednostek pozostałych, z tytułu:
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych	488 334	451 393
Poręczenia	0	1 338
Inne zobowiązania warunkowe	594 ____	629 ____
Razem zobowiązania warunkowe	488 928 –	453 360 –

20.1. Sprawy sądowe

Sprawy prowadzone przeciwko jednostkom Grupy

L.p.	Opis przedmiotu sporu	Wartość przedmiotu sporu w tys. PLN	Nazwa strony przeciwnej	Nazwa organu, przed którym toczy się postępowanie	Etap sprawy
1	O zapłatę	19 556 (wartość sporu przypadająca na Konsorcjum)	Systra S.A. oraz Systra Soteconi S.p.A.	Sąd Okręgowy w Poznaniu	Pozwem z dnia 24 października 2014 r. spółki Systra S.A. i Systra-Sotecni S.p.A. (dalej łącznie jako "Projektant") wniosły o zasądzenie solidarnie (ewentualnie na zasadzie in solidum, tj. z zastrzeżeniem, że zapłata przez któregokolwiek z członków Konsorcjum zwalnia pozostałych) od Konsorcjum na rzecz Systra S.A. kwoty 16 210 tysięcy zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz na rzecz Systra-Sotecni S.p.A. kwoty 3 346 tysięcy zł wraz z ustawowymi odsetkami. Projektant wywodzi swoje roszczenie z umowy podwykonawstwa na usługi projektowe zawartej z Konsorcjum w dniu 6 grudnia 2011 r. ("Umowa"). Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu Łódź Fabryczna, którego generalnym wykonawcą jest Konsorcjum. W dniu 30 stycznia 2015 została złożona odpowiedz na pozew. Powód w dniu 19 marca 2015 złożył replikę na odpowiedz na pozew, natomiast Konsorcjum ponownie złożyło odpowiedz na replikę w dniu 19 maja 2015 roku. W dniu 28 kwietnia 2015 odbyła się rozprawa na której Sąd przesłuchał świadka W dniach 8,9 i 11 września odbyły się rozprawy na których sąd przesłuchał pięciu świadków ze strony SYSTRA i dwóch świadków ze strony Konsorcjum. W terminie 1 i 3 grudnia 2015 roku odbyły się rozprawy, na których zostali przesłuchani kolejni świadkowie. Kolejna rozprawa w 15 marca 2016 roku odbyła się na której przesłuchano 2 świadków ze strony Konsorcjum i 17 marca 2016 r. przesłuchano 3 świadków ze strony Konsorcjum. W dniu 12.04.2016 r. Konsorcjum złożyło nowy wniosek dowodowy. W dniu 21.06.2016 r. odbyła się rozprawa, na której zeznania złożyło 3 świadków ze strony Konsorcjum. W

					dniu 23.06.2016 r. odbyła się rozprawa, na której przesłuchano 1 świadka ze strony Systra. W dniu 27.06.2016 r. Konsorcjum złożyło pismo, w którym zastrzeżono możliwość złożenia wniosku o ponowne przesłuchanie świadka Systra S.A. W dniu 11.08.2016 r. Systra złożyła wniosek dowodowy. W dniu 11.10.2016 r. Konsorcjum złożyło nowy wniosek dowodowy. Pismem z dnia 16 listopada 2016 r. Konsorcjum wniosło o rozszerzenie powództwa wzajemnego o kwotę 12.440.219,29 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie z tytułu odszkodowania za szkodę poniesioną przez
					Konsorcjum w związku z wadliwą dokumentacją projektową. Sąd wyłączył pismo zawierające rozszerzenie powództwa do odrębnego postępowania -
					obecnie prowadzone jest ono przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Na terminie rozprawy w dniu 18 listopada 2016 r. został przesłuchany świadek
					zgłoszony przez Konsorcjum oraz Torpol S.A. jako strona. Na terminie
					rozprawy w dniu 5 stycznia 2017 r. sąd oddalił wnioski dowodowe stron o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego
					wskazując, że w ocenie Sądu nie ma potrzeby przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w sprawie. Obie strony postępowania złożyły zastrzeżenia
					do protokołu wskazując na naruszenie przepisów postępowania. Wyrokiem
					z dnia 2 lutego 2017 roku sąd zasądził od Konsorcjum solidarnie odrębnie na rzecz Systra i Systra Sotecni kwoty odpowiednio 16 mln zł oraz 3,3 mln zł
					wraz z ustawowymi odsetkami z tytuły realizacji umowy, oraz zasądził
					na rzecz Konsorcjum od Systra i Systra Sotecni kwotę 0,2 mln zł z tytułu kar umownych za nieterminowe przedkładanie raportów, Natomiast w sprawie
					z powództwa wzajemnego Konsorcjum przeciwko Systra i Sotecni obejmującego roszczenia Konsorcjum z tytułu nieobjętych potrąceniem kar
					umownych naliczonych na podstawie umowy, sąd oddalił powództwo
					wzajemne. Wyrok jest nieprawomocny. W dniu 11 kwietnia 2017 r. Konsorcjum złożyło apelację od ww. wyroku. W chwili obecnej sprawa jest
					w toku, akta sprawy pozostają nadal w Sądzie Okręgowym w Poznaniu,
					a termin rozprawy odwoławczej nie został jeszcze wyznaczony.
2	O zapłatę	6 939 (wartość	Systra S.A.	Sąd Okręgowy w Poznaniu	Pozwem wzajemnym z dnia 25 września 2014 r. SYSTRA S.A wniosła o zasądzenie od Spółki i Astaldi S.p.A. solidarnie (ewentualnie na zasadzie in
		sporu			solidum) kwoty 6 639 tysięcy zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem
		przypadająca na Konsorcjum)			wynagrodzenia za roboty dodatkowe w związku z realizacją Umowy.
					W dniu 30 stycznia 2015 została złożona odpowiedz na pozew. W dniu
					2 marca 2015 SYSTRA S.A. złożyła w Sądzie replikę na odpowiedź na pozew

		wzajemny, natomiast 13 maja 2015 Konsorcjum złożyli w Sądzie odpowiedź na replikę. W dniu 20 maja 2015 miała miejsce rozprawa, kolejna odbyła się
		w dniu 22 września na której Sąd przesłuchał dwóch świadków zgłoszonych
		przez Wspólników spółki. Kolejna rozprawa została wyznaczona na dzień
		24 lutego 2016 roku, jednak termin ten został odwołany, a kolejny
		wyznaczono na dzień 21 czerwca 2016 r. (planowane jest przesłuchanie
		1 świadka). Rozprawa wyznaczona na 21.06.2016 r. została odwołana
		z powodu choroby sędziego, nowe posiedzenie Sądu zostało wyznaczone na
		30.08.2016 r. Na terminach rozpraw w dniach 30.08.2016 r. i 14.12.2016 r.
		zeznania złożyło 2 świadków ze strony Konsorcjum. Na rozprawie w dniu
		16.05.2017 r., przesłuchano kolejnych dwóch świadków ze strony
		Konsorcjum. Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy na dzień 12.09.2017 r.
		gdzie zostali wezwani następni świadkowie.

Sprawy prowadzone z wniosku jednostek Grupy

L.p.	Opis przedmiotu sporu	Wartość przedmiotu sporu	Nazwa strony przeciwnej	Nazwa organu, przed którym toczy się postępowanie	Etap sprawy
1	O zapłatę	33 028 (wartość sporu przypadająca na Konsorcjum)	Systra S.A. oraz Systra Soteconi S.p.A.	Sąd Okręgowy w Poznaniu	W dnia 13 marca 2015 roku Spółka w imieniu konsorcjum realizującego kontrakt "Łódź Fabryczna" złożyła do sądu pozew przeciwko dwóm byłym kontrahentom Systra S.A. oraz Systra-Sotecni S.p.A. Złożony pozew obejmuje roszczenia konsorcjum realizującego kontrakt wobec byłych kontrahentów z tytułu nieobjętych potrąceniem kar umownych naliczonych na podstawie umowy realizowanej pomiędzy tymi podmiotami a konsorcjum w kwocie ok. 17 248 tysięcy zł, z czego ok. 8 600 tysięcy zł względem Systra S.A. (50%) oraz 8 600 tysięcy zł względem Systra-Sotecni S.p.A. (50%). W dniu 29 kwietnia 2015 Projektant złożył do sądu odpowiedź na pozew wzajemny. Replika na odpowiedź w przygotowaniu. W dniu 7 września 2015 roku, została złożona do Sądu replika na odpowiedz na pozew wzajemny. W grudniu 2015 roku zasadnicze powództwo wzajemne przeciwko byłym kontrahentom zostało rozszerzone o dotychczasowe roszczenie ewentualne dochodzone w ramach tego samego pozwu obok roszczenia głównego. Obecnie łączna wartość żądania pozwu wzajemnego w tym postępowaniu wynosi 33 028 tysięcy zł. Kolejne rozprawy odbyły się 15 marca gdzie przesłuchano 2 świadków

					za strony Konsorcjum i 17 marca przesłuchano 3 świadków ze strony Konsorcjum. W dniu 12.04.2016 r. Konsorcjum złożyło nowy wniosek dowodowy. W dniu 21.06.2016 r. odbyła się rozprawa, na której zeznania złożyło 3 świadków ze strony Konsorcjum. W dniu 23.06.2016 r. odbłya się rozprawa, na której przesłuchano 1 świadka ze strony Systra. W dniu 27.06.2016 r. Konsorcjum złożyło pismo, w którym zastrzeżono możliwość złożenia wniosku o ponowne przesłuchanie świadka Systra S.A. W dniu 11.08.2016 r. Systfra złożyła wniosek dowodowy. W dniu 11.10.2016 r. Konsorcjum złożyło nowy wniosek dowodowy. Pismem z dnia 16 listopada 2016 r. Konsorcjum wniosło o rozszerzenie powództwa wzajemnego o kwotę 12.440.219,29 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie z tytułu odszkodowania za szkodę poniesioną przez Konsorcjum w związku z wadliwą dokumentacją projektową. Sąd wyłączył pismo zawierające rozszerzenie powództwa do odrębnego postępowania - obecnie prowadzone jest ono przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Na terminie rozprawy w dniu 18 listopada 2016 r. został przesłuchany świadek zgłoszony przez Konsorcjum oraz Torpol S.A. jako strona. Na terminie rozprawy w dniu 5 stycznia 2017 r. sąd oddalił wnioski dowodowe stron o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego wskazując, że w ocenie Sądu nie ma potrzeby przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w sprawie. Obie strony postępowania złożyły zastrzeżenia do protokołu wskazując na naruszenie przepisów postępowania. Wyrokiem z dnia 2 lutego 2017 roku sąd zasądził od Konsorcjum solidarnie odrębnie na rzecz Systra i Systra Sotecni kwoty odpowiednio 16 mln zł oraz 3,3 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami z tytuły realizacji umowy, oraz zasądził na rzecz Konsorcjum od Systra i Systra Sotecni kwotę 0,2 mln zł z tytułu kar umownych za nieterminowe przedkładanie raportów, Natomiast w sprawie z powództwa wzajemnego Konsorcjum przeciwko Systra i Sotecni obejmującego roszczenia Konsorcjum z tytułu nieobjętych potrąceniem kar umownych naliczonych na podstawie umowy, sąd oddalił powództwo wzajemne. Wyrok jest nieprawomocny. W dniu 11 kwietnia 2017 r. Konsorcjum złożyło apelację od ww. wyroku. W chwili obecnej sprawa jest w toku, akta sprawy pozostają nadal w Sądzie Okręgowym
2	O zapłatę	82 (wartość sporu	Systra S.A.	Sąd Okręgowy w Poznaniu	w Poznaniu, a termin rozprawy odwoławczej nie został jeszcze wyznaczony. Pozwem z dnia 18 kwietnia 2014 r. Spółka i Astaldi S.p.A., działając jako wspólnicy spółki cywilnej o nazwie NLF Torpol Astaldi s.c., wniosły
		przypadająca na Konsorcjum)			o zasądzenie od Systra S.A. z siedzibą w Paryżu, Francja, solidarnie na rzecz Spółki i Astaldi S.p.A. kwoty 82 tysięcy zł wraz z ustawowymi odsetkami. Kwota ta stanowi niezapłacony przez Systra S.A. czynsz z tytułu najmu

		kontenera na podstawie umowy najmu z dnia 1 stycznia 2013 r. oraz
		skapitalizowane odsetki do dnia złożenia pozwu. W dniu 28 maja 2014 r. Sąd
		Okręgowy w Łodzi wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.
		SYSTRA S.A. od nakazu zapłaty wniosła sprzeciw. W dniu 27 stycznia
		Wspólnicy spółki złożyli odpowiedź na sprzeciw SYSTRA S.A. W dniu
		11 marca 2015 do Sądu wpłynęła replika na naszą odpowiedź, natomiast w dniu
		13 maja 2015 została złożona odpowiedź na replikę. W dniu 20 maja 2015
		miała miejsce rozprawa. Kolejna rozprawa jest zaplanowana na 22 września
		2015.na której Sąd przesłuchał dwóch świadków zgłoszonych przez
		Wspólników spółki.
		Kolejna rozprawa została wyznaczona na dzień 24 lutego 2016 roku, jednak
		termin ten został odwołany, a kolejny wyznaczono na dzień 21 czerwca 2016 r.
		(planowane jest przesłuchanie 1 świadka). Rozprawa wyznaczona
		na 21.06.2016 r. została odwołana z powodu choroby sędziego, nowe
		posiedzenie Sądu zostało wyznaczone na 30.08.2016 r. Na terminach rozpraw
		w dniach 30.08.2016 r. i 14.12.2016 r. zeznania złożyło 2 świadków ze strony
		Konsorcjum. Na rozprawie w dniu 16.05.2017 r., przesłuchano kolejnych
		dwóch świadków ze strony Konsorcjum. Sąd wyznaczył termin rozprawy
		na dzień 12.09.2017 r. gdzie zostali wezwani następni świadkowie.

Należności, których dotyczą wyżej opisane sprawy zostały w całości objęte odpisem aktualizującym wartość należności.

21. Informacje o podmiotach powiązanych

Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi na dzień 31.03.2017 dotyczące sprzedaży i zakupów i na dzień 31.03.2017 dotyczące należności i zobowiązań:

	Przychody	Koszty	Należności z tyt. dostaw i usług	Otrzymane pożyczki	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
I Podmioty o znaczącym wpływie na Spółkę:
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.	-	127	-	10 035	-
II Wspólne przedsięwzięcie konsolidowane metodą praw własności:
Lineal Sp. z o.o.	6	387	2	-	374

Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi na dzień 31.03.2016 dotyczące sprzedaży i zakupów i na dzień 31.12.2016 dotyczące należności i zobowiązań:

	Przychody	Koszty	Należności z tyt. dostaw i usług	Otrzymane pożyczki	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
I Podmioty o znaczącym wpływie na Spółkę:
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.	-	-	-	17 056	-
II Wspólne przedsięwzięcie konsolidowane metodą praw własności:
Lineal Sp. z o.o.	-	80	4	-	487
III Powiązania osobowe:
Wallet Małgorzata Sweklej*	-	97	-	-	-

* Rodzaj powiązania – członkowie bliskiej rodziny członka organu zarządzającego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego powiązanie nie występuje.

21.1. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

Transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych (typowe transakcje handlowe).

22. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Do najważniejszych czynników, mogących mieć wpływ na sytuację finansową Grupy w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału należy zaliczyć:

POLSKA:

• posiadany portfel zamówień o wartości ponad 1,83 mld zł netto z wyłączeniem konsorcjantów na lata 2017-2020,
• posiadane kompetencje i doświadczenie, track-record zbudowany przez 26 lat działalności Grupy gwarantujące zdolność do pozyskiwania największych i złożonych projektów infrastrukturalnych,
• posiadana wykwalifikowana i doświadczona kadra inżynierska,
• szeroki, kompleksowy park maszynowy gwarantujący niezależność i konkurencyjność cenową ofert,
• wysoki potencjał finansowy Grupy,
• rekordowa skala planowanych nakładów inwestycyjnych z Krajowego Programu Kolejowego o wartości 66,45 mld złotych,
• możliwość zaliczkowania (do 10% wartości brutto) niektórych kontraktów,
• pozytywne zmiany dotyczące wyboru wykonawcy i prowadzenia realizacji projektów: większa ocena potencjału finansowego, kadrowego i technicznego wykonawców, kontrola nad ryzykiem inwestycji przez zamawiającego,
• opóźnienie z PKP PLK w rozpisywaniu i ogłaszaniu w 2016 roku przetargów, co powoduje niską kontraktację w bieżącym roku,
• sprawność operacyjna i instytucjonalna PKP PLK,
• duża konkurencja, w szczególności ze strony podmiotów zagranicznych (Hiszpania, Włochy),
• możliwy wzrost siły przetargowej podwykonawców, co może wpływać na możliwości ich kontraktacji,
• prognozowany wzrost kosztów materiałów i surowców.

NORWEGIA, SKANDYNAWIA:

• skala planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2018-2029 w związku z aktualnym planem NTP (230 mld NOK), niezależność budżetu norweskiego od UE (nie ma ryzyka utraty lub konieczności zwrotu środków pochodzących z dotacji),
• relatywnie mała konkurencja spółek budownictwa kolejowego na rynku, w porównaniu ze skalą planowanych inwestycji, wysokie bariery wejścia na rynek,
• możliwość uzyskania wyższych marż na rynku budownictwa kolejowego niż w Polsce,
• korzystniejsze niż w Polsce warunki realizacji niektórych kontraktów (roboty dodatkowe, dodatek za pracę zimą),
• konkurencyjność kosztów pracy Grupy,
• brak wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej oraz siły roboczej na rynku norweskim, w porównaniu z doświadczeniem i posiadanymi kompetencjami i kadrą Grupy,
• reputacja marki Torpol na rynku norweskim,
• zadowalająca płynność finansowa pozwalająca na zaangażowanie kapitałowe w kilku wymagających projektach jednocześnie,

• opóźnienie zamawiającego w ogłaszaniu przetargów stricte kolejowych pierwsze przetargi pojawiły się dopiero w połowie 2016 roku,

• wysokie bariery wejścia na rynek norweski,

• ryzyko walutowe kształtowanie się kursu PLN/NOK.

CHORWACJA, BAŁKANY:

• przyznanie Chorwacji około 2,6 mld EUR w ramach perspektywy 2014-2023,
• plany budowy nizinnej linii kolejowej o wartości ok. 4,7 mld EUR w Chorwacji długoterminowy projekt infrastrukturalny 2023 roku,
• zaniedbany stan infrastruktury kolejowej na rynkach bałkańskich, który implikuje konieczność szybkiego podjęcia inwestycji przez doświadczonych wykonawców z potencjałem technicznym i kadrowym,
• ograniczony potencjał i słaba kondycja finansowa i kadrowa lokalnego rynku wykonawczego na kolei,
• brak stabilnej sytuacji politycznej, niepewność co do skali i daty rozpoczęcia inwestycji infrastrukturalnych,
• bardzo konkurencyjny rynek, szczególnie ze strony firm włoskich oraz greckich,
• ryzyko walutowe EUR/PLN i HKR/PLN, RSD/PLN.

23. Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W dniu 6 sierpnia 2015 r. Jednostka dominująca wyemitowała 40 000 obligacji serii A o wartości nominalnej 1 tys. PLN i o łącznej wartości 40 mln PLN. Obligacje są obligacjami zwykłymi, niezabezpieczonymi, zdematerializowanymi, na okaziciela i zostały wyemitowane w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Ustawa o obligacjach). Z tytułu obligacji przysługują wyłącznie świadczenia pieniężne. Wykup obligacji nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia ich przydziału. Jednostka dominująca posiada prawo wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 2% i będzie wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych z zastrzeżeniem, iż z uwagi na dostosowanie okresów odsetkowych do półrocznych okresów kalendarzowych pierwszy i ostatni okres odsetkowy zostały ustalone na okres inny niż sześciomiesięczny.

24. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognoz

Zarząd Spółki Torpol S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2017 rok.

25. Najważniejsze zdarzenia w okresie I kwartału 2017 roku

W pierwszym kwartale 2017 roku miały miejsce następujące zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na sytuację jednostki dominującej:

Data	Instytucja	Rodzaj dokumentu	Wartość zdarzenia w tysiącach	Opis	Nr raportu bieżącego
23 stycznia 2017 11 marca 2017	PKP PLK S.A.	Oferta na wykonanie robót budowlanych na odcinku Leszno - Czempiń w ramach zadania "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek	395 000 PLN netto	Powzięcie informacji o złożeniu najkorzystniejszej oferty. Powzięcie informacji o wyborze oferty złożonej przez jednostkę dominującą w postępowaniu	1/2017 8/2017
27 stycznia 2017	PKP PLK S.A.	Leszno - Czempiń" Oferta na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest "Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie".	121 000 PLN netto	przetargowym. Powzięcie informacji o złożeniu najkorzystniejszej oferty.	3/2017
03 lutego 2017	Sąd Okręgowy w Łodzi	Powzięcie informacji o nieprawomocnym wyrok z dnia 02 lutego 2017 roku.	19,3 mln PLN plus odsetki (od Konsorcjum) 0,2 mln PLN (na rzecz Konsorcjum)	W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku dot. Sporu pomiędzy Torpol S.A. (działającym jako lider Konsorcjum w skład, którego wchodzą Torpol S.A., Astaldi S.p.A., PUT Intercor Sp. z o.o. i PBDiM Sp. z o.o.) a byłymi kontrahentami Systra S.A. oraz Systra – Sotecni S.p.A. sąd zasądził od Konsorcjum solidarnie kwoty 19,3 mln złotych wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu realizacji umowy w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego "Nowa Łódź Fabryczna". Jednocześnie sąd zasądził na rzecz Konsorcjum kwotę 0,2 mln złotych tytułem kar umownych. Negatywne dla Konsorcjum rozstrzygnięcie sporu nie ma wpływu na wyniki finansowe oraz sytuację finansową Spółki z Grupy.	4/2017
09 lutego 2017	PKP PLK S.A.	Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Prace	837 900 PLN netto	Powzięcie informacji o wyborze oferty złożonej przez jednostkę dominującą w postępowaniu	5/2017

		na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek		przetargowym.
30 marca 2017		Sochaczew – Swarzędz".		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	11/2017
23 lutego 2017	TU Ergo – Hestia S.A.	Aneks do Umowy o współpracy w zakresie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego.		Zwiększenie wartości łącznej sumy gwarancyjnej z tytułu wszystkich gwarancji wystawionych w ramach Umowy z kwoty 240 mln złotych do 290 mln złotych.	6/2017
02 marca 2017	Euler Hermes Norge	Zawarcie Umowy wraz ze spółką zależną Torpol Norge AS z towarzystwem ubezpieczeniowym Euler Hermes Norge w zakresie udzielania gwarancji kontraktowych na rynku norweskim.		Przyznany limit w wysokości 2 mln euro (lub równowartości 18 mln koron norweskich).	7/2017
23 marca 2017	PZU S.A.	Aneks do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.		Zwiększenie limitu do wysokości 120 mln złotych oraz wydłużenie obowiązywania limitu do 20 marca 2018 roku.	10/2017
31 marca 2017	Bane NOR	Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Djupvik krysninsspor".	51 800 NOK netto	Powzięcie informacji o wyborze oferty złożonej przez jednostkę zależną na wykonanie robót budowlanych.	12/2017
31 marca 2017	AreclorMittal Poland S.A.	Zamówienie na dostawy szyn kolejowych.	ok. 37 100 PLN	Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia na dostawy szyn kolejowych na potrzeby realizacji projektów budowlanych.	13/2017
31 marca 2017	Wytwórnia Podkładów Strunobetonowy ch S.A.	Zamówienie na dostawy podkładów kolejowych oraz podrozjazdnic.	ok. 38 300 PLN	Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia na dostawy podkładów kolejowych oraz podrozjazdnic na potrzeby realizacji projektów budowlanych.	14/2017

26. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Po dniu 31 marca 2017 roku miały miejsce następujące zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na sytuację jednostki dominującej:

Data	Instytucja	Rodzaj dokumentu	Wartość zdarzenia w	Opis	Nr raportu bieżącego
03 kwietnia 2017	PKP PLK S.A.	Oferta na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest "Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie".	tysiącach 121 000 PLN netto	W nawiązaniu do raportu 3/2017 z 27 stycznia 2017 roku powzięcie informacji, że Inwestor po zakończeniu czynności weryfikacyjnych dotyczących zgodności treści oferty jednostki dominującej ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie uznał złożonej oferty za najkorzystniejszą.	15/2017
11 kwietnia 2017	Sąd Okręgowy w Łodzi	Złożenie apelacji od wyroku opisanego w raporcie bieżącym nr 4/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku.		Zgodnie z apelacją wyrok został zaskarżony w odniesieniu do zasądzenia na rzecz Systra oraz Sotecni kwot wskazanych w przywołanym raporcie bieżącym oraz w odniesieniu do decyzji o oddaleniu powództwa wzajemnego.	16/2017
12 kwietnia 2017	Credit Agricole Bank Polska S.A.	Aneks zmieniający warunki korzystania z linii wielocelowej.		Zwiększenie limitu do wysokości 170 mln złotych, przy czym limit może zostać wykorzystany na gwarancje w ramach sublimitu do wysokości 150 mln złotych oraz na kredyt obrotowy odnawialny w ramach sublimitu do wysokości 20 mln złotych.	17/2017
25 kwietnia 2017	Bane NOR	Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Djupvik krysninsspor".	51 800 NOK netto	W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 31 marca 2017 roku podpisanie umowy przez jednostkę zależną na wykonanie robót budowlanych.	18/2017
28 kwietnia 2017		Uchwała Zarządu jednostki dominującej		Zarząd Torpol S.A. podjął uchwałę na podstawie, której rekomendowane jest Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, aby zysk netto za rok obrotowy 2016 został przeznaczony na: 1) zwiększenie kapitału rezerwowego w kwocie 5 253 900,98 złotych, 2) wypłatę dywidendy w kwocie 10 106 800,00 złotych tj. 0,44 złotych na jedną akcję.	19/2017

05 maja 2017	PKP PLK S.A.	Umowa na wykonanie robót budowlanych na odcinku Leszno - Czempiń w ramach zadania "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Leszno - Czempiń"	395 000 PLN netto	W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2017 roku z dnia 23 stycznia 2017 roku oraz 8/2017 z dnia 11 marca 2017 roku zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	20/2017
05 maja 2017	Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.	Zamówienie na dostawy drutów i lin.	ok. 6 800 PLN	Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia na dostawy drutów i lin na potrzeby realizacji projektów budowlanych.	21/2017
09 maja 2017				Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Torpol S.A., które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 roku. Projekty uchwał ZWZ Torpol S.A.	22/2017 23/2017
10 maja 2017	PKP PLK S.A.	Oferta na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla POliŚ 5.2-7 "Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów" wraz z certyfikacją w zakresie TSI i wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej.	837 900 PLN netto	Powzięcie informacji o wyborze oferty złożonej przez jednostkę dominującą w postępowaniu przetargowym.	24/2017

Grzegorz Grabowski Krzysztof Miler Michał Ulatowski Tomasz Krupiński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

______________________

_____________________ _____________________ _____________________ ______________________

Marta Izdebska Dyrektor Biura Rachunkowości

Poznań, dnia 23 maja 2017 roku